Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 oraz towarzyszące roboty budowlane
Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, których zakres obejmuje dostawę i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi. Roboty będą realizowane w oparciu o uzgodnioną dokumentacje projektową, na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nr WB.6740.647.2013 z dnia 03 grudnia 2013r. Budynek, w którym realizowane będą roboty to obiekt zabytkowy, wpisany do Ewidencji Zabytków. Zamawiający jest w posiadaniu postanowienia o uzgodnieniu przedmiotowego zadania. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - załącznik nr 2 do SIWZ - opis ogólny przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową, w której skład wchodzą poniższe elementy: A. projekt budowlany: część architektoniczna I. część opisowa - załącznik nr 2.1. do SIWZ II. część rysunkowa - plik załączników nr 2.1. do SIWZ, w tym: - plan sytuacyjny - załącznik nr 2.1.1. do SWIZ - rys. nr 1 - rzut piwnic - usytuowanie windy - załącznik nr 2.1.2. do SIWZ - rys. nr 2 - rzut parteru - usytuowanie parteru - załącznik nr 2.1.3. do SIWZ - rys. nr 3 - rzut I piętra - usytuowanie windy - załącznik nr 2.1.4. do SIWZ - rys. nr 4 - rzut II pietra - usytuowanie windy - załącznik nr 2.1.5. do SIWZ - rys. nr 5 - przekrój - usytuowanie windy - załącznik nr 2.1.6. do SIWZ - rys. nr 6 - rzut piwnic - stan istniejący - załącznik nr 2.1.7. do SIWZ - rys. nr 7 - rzut parteru - stan istniejący - załącznik nr 2.1.8. do SIWZ - rys. nr 8 - rzut I piętra - stan istniejący - załącznik nr 2.1.9. do SIWZ - rys. nr 9 - rzut II pietra - stan istniejący - załącznik nr 2.1.10. do SIWZ - rys. nr 10 - przekrój A-A - stan istniejący - załącznik nr 2.1.11. do SIWZ - rys. nr 11 - widok B-B - stan istniejący - załącznik nr 2.1.12. do SIWZ - rys. nr 12 - rzut piwnic - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.13. do SIWZ - rys. nr 13 - rzut parteru - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.14. do SIWZ - rys. nr 14 - rzut I piętra - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.15. do SIWZ - rys. nr 15 - rzut II piętra - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.16. do SIWZ - rys. nr 16 - przekrój A-A - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.17. do SIWZ - rys. nr 17 - widok B-B - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.18. do SIWZ - rys. nr 18 - widok balustrady - załącznik nr 2.1.19. do SIWZ - rys. nr 19 - detal słupka - załącznik nr 2.1.20. do SIWZ - rys. nr 20 - rzut poziomy i pionowy windy - załącznik nr 2.1.21. do SIWZ - rys. nr 21 - wytyczne budowlane - załącznik nr 2.1.22. do SIWZ - rys. nr 22 - schemat instalacji zasilającej - załącznik nr 2.1.23. do SIWZ - rys. nr 23 część konstrukcyjna I. część opisowa, w tym: - projekt budowlany - opis techniczny załączniki nr 2.2.a i 2.2.b do SIWZ - zestawienie elementów - załącznik nr 2.2.c. do SIWZ - zestawienie stali zbrojeniowej - załącznik nr 2.2.d do SIWZ - ekspertyza techniczna - załącznik nr 2.2.e do SIWZ II. część rysunkowa - plik załączników nr 2.2. do SIWZ, w tym: - rzut fundamentów - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.1. do SIWZ - rys. nr K.1 - rzut piwnic - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.2. do SWIZ - rys. nr K.2 - rzut parteru - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.3. do SIWZ - rys. nr K.3 - rzut I piętra - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.4. do SIWZ - rys. nr K.4 - rzut II piętra - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.5. do SIWZ - rys. nr K.5 - przekrój pionowy - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.6. do SIWZ - rys. nr K.6 instalacje elektryczne I. część opisowa - załącznik nr 2.3.a i 2.3.b do SIWZ W tym część rysunkowa - instalacje elektryczne - rzut piwnic - rys. nr 1 - instalacje elektryczne - rzut parteru - rys. nr 2 - schemat zasilania windy - rys. nr 3 B. przedmiary robót: części: budowlana i konstrukcyjna - załącznik nr 2.4. do SIWZ instalacje elektryczne - załącznik nr 2.5. do SIWZ C. specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót część budowlana - załącznik nr 2.6. do SIWZ instalacje elektryczne - załącznik nr 2.7. do SIWZ UWAGA!!! Przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 2) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu finansowo - rzeczowego robót. 3) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały i urządzenia) - 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 2. Wspólny słownik zamówień CPV: 45216112-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych 45313100-5 - Instalowanie wind 3. Wymagany termin wykonania zamówienia 1) Termin wykonania zamówienia - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania umowy w nieprzekraczalnym terminie 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 (siedem) dni od dnia zawarcia umowy. 2) Harmonogram finansowo - rzeczowy, ustalający zakres, wartość i terminy poszczególnych robót zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy, po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy. 3) Uzgodniony harmonogram finansowo - rzeczowy stanowić będzie załącznik do umowy. 4. Płatnikami w niniejszym postępowaniu są: 1) Sąd Okręgowy w Częstochowie - w zakresie dostawy i montażu konstrukcji dźwigu, dźwigu osobowego oraz związanych z montażem windy robót konstrukcyjnych poz. 43, 44, 45, 54, 55, 56, 61, 62, 70, 71, 72, 92 i 93 przedmiaru robót w części konstrukcyjnej i budowlanej (załącznik nr 2.4. do SIWZ) oraz wszystkie pozycje przedmiaru robót dot. instalacji elektrycznych (załącznik nr 2.5. do SIWZ); 2) Sąd Rejonowy w Lublińcu - w zakresie robót budowlanych towarzyszących, koniecznych do wykonania w związku z budową szybu i instalacją windy osobowej w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu pozycje przedmiaru robót dot. konstrukcyjnej i budowlanej z wyłączeniem pozycji 43, 44, 45, 54, 55, 56, 61, 62, 70, 71, 72, 92 i 93 (załącznik nr 2.4. do SIWZ).
![](/images/arrowBottom.png)
Częstochowa: Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 oraz towarzyszące roboty budowlane
Numer ogłoszenia: 146657 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Częstochowie , ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 36 84 430, faks 34 36 84 440.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.czestochowa.so.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 oraz towarzyszące roboty budowlane.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, których zakres obejmuje dostawę i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi. Roboty będą realizowane w oparciu o uzgodnioną dokumentacje projektową, na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nr WB.6740.647.2013 z dnia 03 grudnia 2013r. Budynek, w którym realizowane będą roboty to obiekt zabytkowy, wpisany do Ewidencji Zabytków. Zamawiający jest w posiadaniu postanowienia o uzgodnieniu przedmiotowego zadania. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - załącznik nr 2 do SIWZ - opis ogólny przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową, w której skład wchodzą poniższe elementy: A. projekt budowlany: część architektoniczna I. część opisowa - załącznik nr 2.1. do SIWZ II. część rysunkowa - plik załączników nr 2.1. do SIWZ, w tym: - plan sytuacyjny - załącznik nr 2.1.1. do SWIZ - rys. nr 1 - rzut piwnic - usytuowanie windy - załącznik nr 2.1.2. do SIWZ - rys. nr 2 - rzut parteru - usytuowanie parteru - załącznik nr 2.1.3. do SIWZ - rys. nr 3 - rzut I piętra - usytuowanie windy - załącznik nr 2.1.4. do SIWZ - rys. nr 4 - rzut II pietra - usytuowanie windy - załącznik nr 2.1.5. do SIWZ - rys. nr 5 - przekrój - usytuowanie windy - załącznik nr 2.1.6. do SIWZ - rys. nr 6 - rzut piwnic - stan istniejący - załącznik nr 2.1.7. do SIWZ - rys. nr 7 - rzut parteru - stan istniejący - załącznik nr 2.1.8. do SIWZ - rys. nr 8 - rzut I piętra - stan istniejący - załącznik nr 2.1.9. do SIWZ - rys. nr 9 - rzut II pietra - stan istniejący - załącznik nr 2.1.10. do SIWZ - rys. nr 10 - przekrój A-A - stan istniejący - załącznik nr 2.1.11. do SIWZ - rys. nr 11 - widok B-B - stan istniejący - załącznik nr 2.1.12. do SIWZ - rys. nr 12 - rzut piwnic - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.13. do SIWZ - rys. nr 13 - rzut parteru - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.14. do SIWZ - rys. nr 14 - rzut I piętra - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.15. do SIWZ - rys. nr 15 - rzut II piętra - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.16. do SIWZ - rys. nr 16 - przekrój A-A - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.17. do SIWZ - rys. nr 17 - widok B-B - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.18. do SIWZ - rys. nr 18 - widok balustrady - załącznik nr 2.1.19. do SIWZ - rys. nr 19 - detal słupka - załącznik nr 2.1.20. do SIWZ - rys. nr 20 - rzut poziomy i pionowy windy - załącznik nr 2.1.21. do SIWZ - rys. nr 21 - wytyczne budowlane - załącznik nr 2.1.22. do SIWZ - rys. nr 22 - schemat instalacji zasilającej - załącznik nr 2.1.23. do SIWZ - rys. nr 23 część konstrukcyjna I. część opisowa, w tym: - projekt budowlany - opis techniczny załączniki nr 2.2.a i 2.2.b do SIWZ - zestawienie elementów - załącznik nr 2.2.c. do SIWZ - zestawienie stali zbrojeniowej - załącznik nr 2.2.d do SIWZ - ekspertyza techniczna - załącznik nr 2.2.e do SIWZ II. część rysunkowa - plik załączników nr 2.2. do SIWZ, w tym: - rzut fundamentów - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.1. do SIWZ - rys. nr K.1 - rzut piwnic - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.2. do SWIZ - rys. nr K.2 - rzut parteru - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.3. do SIWZ - rys. nr K.3 - rzut I piętra - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.4. do SIWZ - rys. nr K.4 - rzut II piętra - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.5. do SIWZ - rys. nr K.5 - przekrój pionowy - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.6. do SIWZ - rys. nr K.6 instalacje elektryczne I. część opisowa - załącznik nr 2.3.a i 2.3.b do SIWZ W tym część rysunkowa - instalacje elektryczne - rzut piwnic - rys. nr 1 - instalacje elektryczne - rzut parteru - rys. nr 2 - schemat zasilania windy - rys. nr 3 B. przedmiary robót: części: budowlana i konstrukcyjna - załącznik nr 2.4. do SIWZ instalacje elektryczne - załącznik nr 2.5. do SIWZ C. specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót część budowlana - załącznik nr 2.6. do SIWZ instalacje elektryczne - załącznik nr 2.7. do SIWZ UWAGA!!! Przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 2) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu finansowo - rzeczowego robót. 3) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały i urządzenia) - 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 2. Wspólny słownik zamówień CPV: 45216112-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych 45313100-5 - Instalowanie wind 3. Wymagany termin wykonania zamówienia 1) Termin wykonania zamówienia - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania umowy w nieprzekraczalnym terminie 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 (siedem) dni od dnia zawarcia umowy. 2) Harmonogram finansowo - rzeczowy, ustalający zakres, wartość i terminy poszczególnych robót zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy, po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy. 3) Uzgodniony harmonogram finansowo - rzeczowy stanowić będzie załącznik do umowy. 4. Płatnikami w niniejszym postępowaniu są: 1) Sąd Okręgowy w Częstochowie - w zakresie dostawy i montażu konstrukcji dźwigu, dźwigu osobowego oraz związanych z montażem windy robót konstrukcyjnych poz. 43, 44, 45, 54, 55, 56, 61, 62, 70, 71, 72, 92 i 93 przedmiaru robót w części konstrukcyjnej i budowlanej (załącznik nr 2.4. do SIWZ) oraz wszystkie pozycje przedmiaru robót dot. instalacji elektrycznych (załącznik nr 2.5. do SIWZ); 2) Sąd Rejonowy w Lublińcu - w zakresie robót budowlanych towarzyszących, koniecznych do wykonania w związku z budową szybu i instalacją windy osobowej w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu pozycje przedmiaru robót dot. konstrukcyjnej i budowlanej z wyłączeniem pozycji 43, 44, 45, 54, 55, 56, 61, 62, 70, 71, 72, 92 i 93 (załącznik nr 2.4. do SIWZ)..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających- powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.61.12-2, 45.31.31.00-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 90.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniądza (przelew na konto), winno znajdować się na koncie Zamawiającego nie później niż w terminie (dzień i godzina), wyznaczonym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 3. Zamawiający ustala wadium na kwotę 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). 4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert. 5. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach, nr konta: 67 1130 1091 0003 9085 6990 0001; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zm.). 6. Wykonawca w treści oferty wskazuje sposób wniesienia wadium. 7. W poleceniu przelewu należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy przedmiotowego postępowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest złożenie wadium w miejscu składania ofert. 8. Zaleca się, aby wykonawca załączył do oferty oryginał lub kserokopię polecenia przelewu. Zamawiający nie dopuszcza składania wadium w ofercie. 9. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5. (b), (c), (d) i (e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 10. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o terminie jego wniesienia decydować będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego, podanego powyżej SIWZ. 11. Poręczenie i/lub gwarancja musi zawierać: 11.1. klauzulę o nieodwołalności i bezwarunkowości wypłaty przez Gwaranta (Poręczyciela) na pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w ustawie - Prawo zamówień publicznych; 11.2. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę 6 000,00 złotych; 11.3. informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Zamawiającego dotyczące przetargu sygn. akt IR-351-1-07/14 przetarg nieograniczony na: Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 oraz towarzyszące roboty budowlane. 11.4. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11.5. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, c) zawarcie umowy w sprawie Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określa art. 46 ustawy. 13. Dowód wniesienia wadium (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz) należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Trwałe spięcie oryginału przedmiotowego dokumentu wraz z ofertą uniemożliwi Zamawiającemu jego zwrot po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert. 14. UWAGA Zamawiający nie dopuszcza innych zapisów w treści gwarancji lub poręczeń (niż wynikające z odrębnych ogólnie obowiązujących przepisów, które winny być wówczas powołane), w tym zapisów dotyczących pośrednictwa banku w przypadku konieczności wypłaty należności, które mogłyby utrudnić Zamawiającemu realizację swoich praw do zatrzymania wadium, wynikających z zapisów ustawy w art. 46 ust. 4a i 5.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na montażu wind osobowych w budynkach użyteczności publicznej , o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 złotych brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych brutto) każda z robót - każda z robót w ramach jednej umowy/kontraktu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w poniżej określonych specjalnościach: c)1. co najmniej jedną osobą w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków (§24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. (Dz. U. z 2011r. nr 165, poz. 987)); c)2. co najmniej jedną osobą w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych, urządzeń energetycznych bez ograniczeń; w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi. W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych dopuszczone zostaną przez Zamawiającego wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
1) Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o załączoną do niniejszej SIWZ dokumentację - (oryginał).
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał). 2) Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub z dokumentów załączonych do oferty (odpis z rejestru) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 3) Dowód wniesienia wadium - (kopia lub oryginał potwierdzenia przelewu lub dowodu wpłaty, w przypadku wniesienia wadium w formie przelewu na konto (pieniężnej)). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
§ 15. Zmiany umowy 1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do zmiany stawki podatku od towarów i usług, stosownie do zaistniałej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.czestochowa.so.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Okręgowy ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 Częstochowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.07.2014 godzina 08:00, miejsce: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sądzie Okręgowym w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 pokój nr 130 (nowy budynek - poziom 1) - Sekretariat Dyrektora Sądu Okręgowego..
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
Częstochowa: Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 oraz towarzyszące roboty budowlane.
Numer ogłoszenia: 176043 - 2014; data zamieszczenia: 14.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 146657 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 36 84 430, faks 34 36 84 440.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 oraz towarzyszące roboty budowlane..
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, których zakres obejmuje dostawę i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi. Roboty będą realizowane w oparciu o uzgodnioną dokumentacje projektową, na podstawie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę nr WB.6740.647.2013 z dnia 03 grudnia 2013r. Budynek, w którym realizowane będą roboty to obiekt zabytkowy, wpisany do Ewidencji Zabytków. Zamawiający jest w posiadaniu postanowienia o uzgodnieniu przedmiotowego zadania. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - załącznik nr 2 do SIWZ - opis ogólny przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją projektową, w której skład wchodzą poniższe elementy: A. projekt budowlany: część architektoniczna I. część opisowa - załącznik nr 2.1. do SIWZ II. część rysunkowa - plik załączników nr 2.1. do SIWZ, w tym: - plan sytuacyjny - załącznik nr 2.1.1. do SWIZ - rys. nr 1 - rzut piwnic - usytuowanie windy - załącznik nr 2.1.2. do SIWZ - rys. nr 2 - rzut parteru - usytuowanie parteru - załącznik nr 2.1.3. do SIWZ - rys. nr 3 - rzut I piętra - usytuowanie windy - załącznik nr 2.1.4. do SIWZ - rys. nr 4 - rzut II pietra - usytuowanie windy - załącznik nr 2.1.5. do SIWZ - rys. nr 5 - przekrój - usytuowanie windy - załącznik nr 2.1.6. do SIWZ - rys. nr 6 - rzut piwnic - stan istniejący - załącznik nr 2.1.7. do SIWZ - rys. nr 7 - rzut parteru - stan istniejący - załącznik nr 2.1.8. do SIWZ - rys. nr 8 - rzut I piętra - stan istniejący - załącznik nr 2.1.9. do SIWZ - rys. nr 9 - rzut II pietra - stan istniejący - załącznik nr 2.1.10. do SIWZ - rys. nr 10 - przekrój A-A - stan istniejący - załącznik nr 2.1.11. do SIWZ - rys. nr 11 - widok B-B - stan istniejący - załącznik nr 2.1.12. do SIWZ - rys. nr 12 - rzut piwnic - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.13. do SIWZ - rys. nr 13 - rzut parteru - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.14. do SIWZ - rys. nr 14 - rzut I piętra - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.15. do SIWZ - rys. nr 15 - rzut II piętra - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.16. do SIWZ - rys. nr 16 - przekrój A-A - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.17. do SIWZ - rys. nr 17 - widok B-B - projektowane zmiany - załącznik nr 2.1.18. do SIWZ - rys. nr 18 - widok balustrady - załącznik nr 2.1.19. do SIWZ - rys. nr 19 - detal słupka - załącznik nr 2.1.20. do SIWZ - rys. nr 20 - rzut poziomy i pionowy windy - załącznik nr 2.1.21. do SIWZ - rys. nr 21 - wytyczne budowlane - załącznik nr 2.1.22. do SIWZ - rys. nr 22 - schemat instalacji zasilającej - załącznik nr 2.1.23. do SIWZ - rys. nr 23 część konstrukcyjna I. część opisowa, w tym: - projekt budowlany - opis techniczny załączniki nr 2.2.a i 2.2.b do SIWZ - zestawienie elementów - załącznik nr 2.2.c. do SIWZ - zestawienie stali zbrojeniowej - załącznik nr 2.2.d do SIWZ - ekspertyza techniczna - załącznik nr 2.2.e do SIWZ II. część rysunkowa - plik załączników nr 2.2. do SIWZ, w tym: - rzut fundamentów - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.1. do SIWZ - rys. nr K.1 - rzut piwnic - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.2. do SWIZ - rys. nr K.2 - rzut parteru - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.3. do SIWZ - rys. nr K.3 - rzut I piętra - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.4. do SIWZ - rys. nr K.4 - rzut II piętra - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.5. do SIWZ - rys. nr K.5 - przekrój pionowy - cz. konstrukcyjna - załącznik nr 2.2.6. do SIWZ - rys. nr K.6 instalacje elektryczne I. część opisowa - załącznik nr 2.3.a i 2.3.b do SIWZ W tym część rysunkowa - instalacje elektryczne - rzut piwnic - rys. nr 1 - instalacje elektryczne - rzut parteru - rys. nr 2 - schemat zasilania windy - rys. nr 3 B. przedmiary robót: części: budowlana i konstrukcyjna - załącznik nr 2.4. do SIWZ instalacje elektryczne - załącznik nr 2.5. do SIWZ C. specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót część budowlana - załącznik nr 2.6. do SIWZ instalacje elektryczne - załącznik nr 2.7. do SIWZ UWAGA!!! Przedmiary robót pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 2) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu finansowo - rzeczowego robót. 3) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 4) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały i urządzenia) - 36 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 2. Wspólny słownik zamówień CPV: 45216112-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych 45313100-5 - Instalowanie wind 3. Wymagany termin wykonania zamówienia 1) Termin wykonania zamówienia - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania umowy w nieprzekraczalnym terminie 90 (dziewięćdziesiąt) dni od dnia protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 (siedem) dni od dnia zawarcia umowy. 2) Harmonogram finansowo - rzeczowy, ustalający zakres, wartość i terminy poszczególnych robót zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy, po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy. 3) Uzgodniony harmonogram finansowo - rzeczowy stanowić będzie załącznik do umowy. 4. Płatnikami w niniejszym postępowaniu są: 1) Sąd Okręgowy w Częstochowie - w zakresie dostawy i montażu konstrukcji dźwigu, dźwigu osobowego oraz związanych z montażem windy robót konstrukcyjnych poz. 43, 44, 45, 54, 55, 56, 61, 62, 70, 71, 72, 92 i 93 przedmiaru robót w części konstrukcyjnej i budowlanej (załącznik nr 2.4. do SIWZ) oraz wszystkie pozycje przedmiaru robót dot. instalacji elektrycznych (załącznik nr 2.5. do SIWZ); 2) Sąd Rejonowy w Lublińcu - w zakresie robót budowlanych towarzyszących, koniecznych do wykonania w związku z budową szybu i instalacją windy osobowej w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu pozycje przedmiaru robót dot. konstrukcyjnej i budowlanej z wyłączeniem pozycji 43, 44, 45, 54, 55, 56, 61, 62, 70, 71, 72, 92 i 93 (załącznik nr 2.4. do SIWZ)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.61.12-2, 45.31.31.00-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR:
1
Nazwa:
Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 oraz towarzyszące roboty budowlane.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
12.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 217996,64 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty:
329401,66
Oferta z najniższą ceną:
329401,66
/ Oferta z najwyższą ceną:
411591,62
Waluta:
PLN.
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 14665720140 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | |
Data publikacji zamówienia: | 2014-07-06 |
Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 90 dni |
Wadium: | 1 ZŁ |
Szacowana wartość* | 33 PLN - 50 PLN |
Oferty uzupełniające: | TAK |
Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 |
Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | www.czestochowa.so.gov.pl |
Informacja dostępna pod: | Sąd Okręgowy ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 Częstochowa |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
45216112-2 | Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych | |
45313100-5 | Instalowanie wind |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
Dostawa i montaż dźwigu osobowego w budynku Sądu Rejonowego w Lublińcu przy ul. Sądowej 3 oraz towarzyszące roboty budowlane. | Firma Handlowa ARTMED J. Sienkiewicz, A. Kęsy Spółka Jawna Tomaszów Mazowiecki | 2014-08-14 | 329 401,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-08-14 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 452161122 453131005 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 329 402,00 zł Minimalna złożona oferta: 329 402,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 329 402,00 zł Maksymalna złożona oferta: 411 592,00 zł |