„Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych przy budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Miodowej oraz Platanowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

ROZWIŃ

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, dla następujących zadań inwestycyjnych: - inwestycja Nr 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym, zjazdem i instalacją wewnętrzną elektryczną w ul. Miodowej i w ulicach bocznych od ul. Miodowej na osiedlu Gutwin-Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim”, -inwestycja Nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowe Piaski i Platanowa w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych obejmuje: a) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, z potwierdzaniem wpisami do dziennika budowy, b) sprawdzanie i odbiór robót częściowych – przewidzianych w harmonogramie robót, będących podstawą do wystawienia faktur częściowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, c) kontrolowanie rozliczeń budowy w oparciu o formę ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy, z możliwością płatności częściowych – po odbiorze części robót, przewidzianych w harmonogramie robót, d) uzgadnianie ewentualnych zmian z kierownikiem budowy oraz projektantem, e) kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, harmonogramem robót, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, f) pisemne informowanie Zleceniodawcy o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, g) pisemne informowanie Zleceniodawcy o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy, h) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, i) sprawdzanie jakości wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów: do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów, certyfikatów, deklaracji właściwości użytkowych wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; zatwierdzanie wyrobów i materiałów do wbudowania przewiduje się dwuetapowo: - zatwierdzanie materiałów planowanych do zabudowy (zatwierdzanie producenta) na podstawie atestów, certyfikatów wyrobów, deklaracji właściwości użytkowych - przed zamówieniem materiałów przez Wykonawcę robót budowlanych, - zatwierdzanie materiałów dostarczonych na budowę przed ich wbudowaniem: na podstawie oznakowań wyrobów i materiałów, dowodów dostawy producenta (dostawcy); przewiduje się procedurę zatwierdzania materiałów przez Zleceniobiorcę poprzez rozpatrzenie stosownych wniosków wykonawcy robót budowlanych w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania wniosku, j) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, k) uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, l) skompletowanie dokumentacji odbiorowej (zawierającej dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów: deklaracje zgodności, atesty) i dokumentacji powykonawczej, m) udział w czynnościach odbioru końcowego i przekazanie inwestycji do użytkowania, n) udział w przeglądach gwarancyjnych oraz w odbiorach gwarancyjnych w okresie rękojmi za wady zadań inwestycyjnych, objętych nadzorem, który wynosi 36 miesięcy od daty zakończenia każdego zadania inwestycyjnego; dla każdego zadania inwestycyjnego przewiduje się udział w co najmniej 1 przeglądzie gwarancyjnym w okresie rękojmi (nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi), nie więcej jednak niż w 3 przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi. Uwagi ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Zamówienie przewiduje formę wynagrodzenia ryczałtowego za świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie będzie płacone w następujący sposób: - kwota stanowiąca 90% całkowitego wynagrodzenie płatna będzie w cyklach za dany kwartał kalendarzowy; wartość faktury wystawionej na koniec danego kwartału kalendarzowego będzie proporcjonalnie do wartości wykonanych, odebranych i zafakturowanych w danym kwartale robót budowlanych, - kwota stanowiąca 10% wynagrodzenia zostanie wypłacona po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z dopuszczeniem do użytkowania zadań inwestycyjnych, o których mowa w punkcie 5.2 SIWZ i uzyskaniu braku sprzeciwu ze strony Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Wszystkie zadania inwestycyjne realizowane będą na podstawie pozwoleń na budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ogólny zakres inwestycji Nr 1: łączna długość kanalizacji DN110-DN200 – 2002 m, 1 sieciowa przepompownia ścieków, 50 studni kanalizacyjnych DN 1 200. Ogólny zakres inwestycji Nr 2: łączna długość kanalizacji DN 90-DN200 – 1 149 m, rurociągi ciśnieniowe DN40-DN50-43,5 m, 25 studni kanalizacyjnych DN 1200, 2 studnie DN 1000, 1 sieciowa przepompownia ścieków, 4 przepompownie przydomowe. Szczegółowy zakres robót będący przedmiotem zamówienia określają: a) TOM II Wzór umowy – wraz załącznikiem nr 1 do umowy b) TOM III Opis przedmiotu zamówienia

Publikacja BZP / TED

Ogłoszenie nr 571572-N-2018 z dnia 2018-06-12 r.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.: „Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych przy budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Miodowej oraz Platanowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest przewidziane w 2018 roku do sfinansowana ze środków własnych Zamawiającego. Zamawiający planuje uwzględnienie zadania we wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 290513358, ul. ul. Sienkiewicza 91 , 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 661 200, e-mail biuro@ostrowiec.net.pl, faks 412 661 010.
Adres strony internetowej (URL): www.wodociagi.ostrowiec.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny (proszę określić):
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością- 100% udziałów Gminy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.wodociagi.ostrowiec.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.wodociagi.ostrowiec.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych przy budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Miodowej oraz Platanowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Numer referencyjny:
14 ZP/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, dla następujących zadań inwestycyjnych: - inwestycja Nr 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym, zjazdem i instalacją wewnętrzną elektryczną w ul. Miodowej i w ulicach bocznych od ul. Miodowej na osiedlu Gutwin-Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim”, -inwestycja Nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowe Piaski i Platanowa w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych obejmuje: a) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, z potwierdzaniem wpisami do dziennika budowy, b) sprawdzanie i odbiór robót częściowych – przewidzianych w harmonogramie robót, będących podstawą do wystawienia faktur częściowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, c) kontrolowanie rozliczeń budowy w oparciu o formę ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy, z możliwością płatności częściowych – po odbiorze części robót, przewidzianych w harmonogramie robót, d) uzgadnianie ewentualnych zmian z kierownikiem budowy oraz projektantem, e) kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, harmonogramem robót, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, f) pisemne informowanie Zleceniodawcy o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, g) pisemne informowanie Zleceniodawcy o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy, h) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, i) sprawdzanie jakości wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów: do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów, certyfikatów, deklaracji właściwości użytkowych wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; zatwierdzanie wyrobów i materiałów do wbudowania przewiduje się dwuetapowo: - zatwierdzanie materiałów planowanych do zabudowy (zatwierdzanie producenta) na podstawie atestów, certyfikatów wyrobów, deklaracji właściwości użytkowych - przed zamówieniem materiałów przez Wykonawcę robót budowlanych, - zatwierdzanie materiałów dostarczonych na budowę przed ich wbudowaniem: na podstawie oznakowań wyrobów i materiałów, dowodów dostawy producenta (dostawcy); przewiduje się procedurę zatwierdzania materiałów przez Zleceniobiorcę poprzez rozpatrzenie stosownych wniosków wykonawcy robót budowlanych w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania wniosku, j) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, k) uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, l) skompletowanie dokumentacji odbiorowej (zawierającej dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów: deklaracje zgodności, atesty) i dokumentacji powykonawczej, m) udział w czynnościach odbioru końcowego i przekazanie inwestycji do użytkowania, n) udział w przeglądach gwarancyjnych oraz w odbiorach gwarancyjnych w okresie rękojmi za wady zadań inwestycyjnych, objętych nadzorem, który wynosi 36 miesięcy od daty zakończenia każdego zadania inwestycyjnego; dla każdego zadania inwestycyjnego przewiduje się udział w co najmniej 1 przeglądzie gwarancyjnym w okresie rękojmi (nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi), nie więcej jednak niż w 3 przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi. Uwagi ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Zamówienie przewiduje formę wynagrodzenia ryczałtowego za świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie będzie płacone w następujący sposób: - kwota stanowiąca 90% całkowitego wynagrodzenie płatna będzie w cyklach za dany kwartał kalendarzowy; wartość faktury wystawionej na koniec danego kwartału kalendarzowego będzie proporcjonalnie do wartości wykonanych, odebranych i zafakturowanych w danym kwartale robót budowlanych, - kwota stanowiąca 10% wynagrodzenia zostanie wypłacona po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z dopuszczeniem do użytkowania zadań inwestycyjnych, o których mowa w punkcie 5.2 SIWZ i uzyskaniu braku sprzeciwu ze strony Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Wszystkie zadania inwestycyjne realizowane będą na podstawie pozwoleń na budowę. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ogólny zakres inwestycji Nr 1: łączna długość kanalizacji DN110-DN200 – 2002 m, 1 sieciowa przepompownia ścieków, 50 studni kanalizacyjnych DN 1 200. Ogólny zakres inwestycji Nr 2: łączna długość kanalizacji DN 90-DN200 – 1 149 m, rurociągi ciśnieniowe DN40-DN50-43,5 m, 25 studni kanalizacyjnych DN 1200, 2 studnie DN 1000, 1 sieciowa przepompownia ścieków, 4 przepompownie przydomowe. Szczegółowy zakres robót będący przedmiotem zamówienia określają: a) TOM II Wzór umowy – wraz załącznikiem nr 1 do umowy b) TOM III Opis przedmiotu zamówienia

II.5) Główny kod CPV:
71520000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71247000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: 16 lub
dniach:

lub

data rozpoczęcia:
lub
zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w terminach realizacji poszczególnych inwestycji budowy kanalizacji sanitarnych, nie później niż do 30 kwietnia 2020 roku, zgodnie z warunkami przetargowymi na budowę kanalizacji. Czas realizacji poszczególnych inwestycji od dnia podpisania umowy wynosi: - inwestycja nr 1: 16 miesięcy od podpisania umowy, - inwestycja nr 2: 16 miesięcy od podpisania umowy. Wszystkie umowy na roboty budowlane przewidziane są do zawarcia w terminie do 31 sierpnia 2018 roku.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu szczegółów warunku.
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu szczegółów warunku.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: a) zdolności technicznej: Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej jednej usługi o rodzaju, parametrach i wartości porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca udokumentuje należyte wykonanie co najmniej jednej usługi stanowiącej przedmiot zamówienia tj. zamówienia polegającego na świadczeniu usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych, obejmujących budowę kanalizacji o długości co najmniej 1 km. b) zdolności zawodowej: Wykonawca powinien dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci kanalizacyjnych posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ). -doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci kanalizacyjnej lub kierownika budowy/robót przy realizacji minimum jednej zakończonej inwestycji, obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 1 km, Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. w szczególności w ustawie z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz.65). Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne , chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.7, c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.8.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4.,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci kanalizacyjnych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.5, 3) Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca, wymagane postanowieniami pkt 10.6. IDW np. wg Formularza 3.6. 4) Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 6) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 6) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.4., 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne , chyba, że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.7, c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne: na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.8. 3) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa w pkt 9.7.1) IDW budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego były wykonane usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.7.2) lit. a) IDW, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 5) Dokument, o którym mowa 9.9. IDW, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 9.9 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 9.10 IDW stosuje się. 7) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria	Znaczenie
Doświadczenie inspektora nadzoru	40,00
Cena oferty brutto	60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zleceniodawca zastrzega możliwość wprowadzenia poniżej wymienionych zmian do niniejszej umowy w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: 1) zmian osobowych - zmiana osób pełniących funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, które wymienione zostały w § 2 umowy - w takim przypadku wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem nie mniejszym, niż osoba wskazana pierwotnie w umowie oraz posiadać wymagane uprawnienia budowlane, zgodnie z wymaganiami SIWZ, 2) zmianę terminu wykonania zamówienia, spowodowaną przedłużeniem lub skróceniem terminu realizacji umowy na roboty budowlane, objęte nadzorem inwestorskim, 3) zmianę wynagrodzenia Zleceniobiorcy, w przypadku: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 2. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w ust. 1, pkt. 3) Zleceniobiorca będzie uprawniony do złożenia pisemnego wniosku do Zleceniodawcy o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. W pisemnym wniosku Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedstawienia wyczerpującego uzasadnienia dla zmiany wynagrodzenia, w tym w szczególności do przedstawienia szczegółowego wyliczenia, z którego będzie wynikać, w jaki sposób i o ile zmiany określone w ust. 1, pkt. 3) będą miały wpływ lub wpłynęły na koszty wykonania zamówienia przez Zleceniobiorcę. Wniosek musi również zawierać określenie kwoty, o jaką ma się zmienić wynagrodzenie Zleceniobiorcy. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest wystąpienie Zleceniobiorcy z wnioskiem, o którym mowa powyżej, do 30 dni od daty ogłoszenia zmian, o których mowa w ust. 1, pkt. 3) Umowy, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń. 3. W toku weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zleceniodawca jest uprawniony do wezwania Zleceniobiorcy do złożenia dodatkowych wyjaśnień, kopii dokumentów źródłowych lub wyliczeń, w zakresie niezbędnym do oceny zasadności zmiany wysokości wynagrodzenia. 4. W terminie 30 dni od przedłożenia przez Zleceniobiorcę pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zleceniodawca pisemnie ustosunkuje się do niego, uwzględniając go w całości albo wnosząc swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez Zleceniodawcę, Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które powinny się zakończyć w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zleceniobiorcy tych zastrzeżeń i zostać potwierdzone podpisanym przez strony protokołem z negocjacji. 5. W przypadku zawarcia aneksu zmieniającego wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy z uwagi na okoliczności, o których mowa w ust. 1, pkt. 3) zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmian, określonych w ust. 1, pkt. 3).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-06-20, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>

IV.6.3) Termin związania ofertą:
do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

WARUNKI PŁATNOŚCI Wynagrodzenie będzie płacone w następujący sposób: 1) 90% wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 umowy – ….. zł brutto (słownie: …. …../100 groszy) - wynagrodzenie płatne będzie w cyklach za dany kwartał kalendarzowy. Wartość faktury wystawionej na koniec danego kwartału kalendarzowego będzie sumą wartości prac wykonanych przy nadzorze nad inwestycją Nr 1 i Nr 2, które zostaną wyliczone proporcjonalnie do wartości wykonanych, odebranych i zafakturowanych w danym kwartale robót budowlanych, przez wykonawców realizujących zadania inwestycyjne, o których mowa w § 1 ust.1 umowy. Podstawę do wystawienia faktury stanowi podpisany przez Zleceniodawcę bez zastrzeżeń protokół odbioru prac wykonanych w danym kwartale kalendarzowym, zawierający wyliczenie kwoty należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia, 2) 10% wynagrodzenia określonego w ust. 2 – ….. zł brutto (słownie: …. …./100 groszy) - podstawę do wystawienia faktury będzie stanowiło dopełnienie wszystkich formalności związanych z dopuszczeniem do użytkowania zadań inwestycyjnych, o których mowa w § 1 ust.1 umowy i uzyskanie braku sprzeciwu ze strony Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz podpisanie przez Zleceniodawcę protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Termin płatności faktur: do 14 dni od daty jej otrzymania, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 5. Terminy wniesienia odwołania: 5.1.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 5.2.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 5.3.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 22.5.1. i 22.5.2. IDW wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5.4.Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie przez Wykonawcę (cena brutto). 2 Wybrany w zamówieniu Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy i przed upływem terminu związania Ofertą. 3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240). 4 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: PEKAO S.A. 79 1240 4416 1111 0000 4956 4828 5 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp. 7. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji i/lub poręczeniu, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji i/lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta i/lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji i/lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania, numer zamówienia nadany przez Zamawiającego oraz datę ogłoszenia przetargu, c) precyzyjne określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją i/lub poręczeniem, d) kwotę gwarancji i/lub poręczenia, e) zobowiązania gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, f) zapewnienia wykonalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, g) określenia miejsca rozstrzygania sporów w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu, przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia. 10. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy PZP. 11. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. a) Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. b) Zamawiający zwróci 30% zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA). 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz o których mowa w pkt 8.2. IDW , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 7.2. IDW. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 9.3. IDW składa każdy z Wykonawców. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7., przy czym: 1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.1) składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 7.2 IDW. 2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt 9.7.2 ) składa każdy z nich.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Rozmiar pliku: 13854 KB

Ogłoszenie nr 500138255-N-2018 z dnia 18-06-2018 r.

Ostrowiec Świętokrzyski:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
571572-N-2018

Data:
12/06/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 290513358, ul. ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 661 200, e-mail biuro@ostrowiec.net.pl, faks 412 661 010.
Adres strony internetowej (url): www.wodociagi.ostrowiec.net.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji:
III

Punkt:
1.3)

W ogłoszeniu jest:
Określenie warunków: b) zdolności zawodowej: Wykonawca powinien dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci kanalizacyjnych posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ). -doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci kanalizacyjnej lub kierownika budowy/robót przy realizacji minimum jednej zakończonej inwestycji, obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 1 km, Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. w szczególności w ustawie z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz.65).

W ogłoszeniu powinno być:
Określenie warunków: b)zdolności zawodowej: Wykonawca powinien dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci kanalizacyjnych posiadającą: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, - doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy/robót w zakresie sieci kanalizacyjnych przy realizacji minimum jednej zakończonej inwestycji, obejmującej budowę sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 1 km. Zgodnie z art. 12 a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, tj. w szczególności w ustawie z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 poz.65).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji:
IV.

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-20, godzina: 11:00,

W ogłoszeniu powinno być:
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-06-25, godzina: 11:00,

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.6)

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
IV.6.6) Informacje dodatkowe:19. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1 Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: a) Cena oferty brutto (C) – 60 % b) Doświadczenie inspektora nadzoru (D) – 40 % 1.1.Opis kryterium „Cena oferty brutto” Kryterium „Cena oferty brutto” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 3 Formularza Oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 95 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów w kryterium „Cena oferty brutto” (C) zostanie obliczona według następującego wzoru: C = C min/Co x 60 pkt gdzie: C min – cena (cena ofertowa brutto) oferty najtańszej C o – cena (cena ofertowa brutto) oferty ocenianej 1.2. Opis kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru (D)” będzie rozpatrywane na podstawie informacji podanej przez Wykonawcę w pkt. 3.2 Formularza „Oferta” oraz informacji podanych w wykazie osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (na formularzu zgodnym z treścią Formularza 3.5). Przyznanie liczby punktów „D” każdej złożonej i nieodrzuconej ofercie zostanie dokonane na podstawie tabeli: Liczba zakończonych inwestycji obejmujących budowę kanalizacji o długości co najmniej 1 km, w których osoba wskazana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego /kierownika budowy/kierownika robót w zakresie sieci kanalizacyjnych 1-0 punktów, Liczba zakończonych inwestycji obejmujących budowę kanalizacji o długości co najmniej 1 km, w których osoba wskazana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego /kierownika budowy/kierownika robót w zakresie sieci kanalizacyjnych 2-20 punktów, Liczba zakończonych inwestycji obejmujących budowę kanalizacji o długości co najmniej 1 km, w których osoba wskazana przez Wykonawcę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego /kierownika budowy/kierownika robót w zakresie sieci kanalizacyjnych 3 i więcej - 40 punktów, Maksymalna liczba inwestycji, za którą Zamawiający będzie przyznawał punkty w kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru” wynosi 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę większej liczby inwestycji Zamawiający przyzna takiej ofercie liczbę punktów jak za 3 inwestycje. 1.3 Za najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie największa liczbę punktów (P) wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem: P = C + D Gdzie: P – łączna liczba punktów oferty ocenianej C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty brutto” G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru” 2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w Specyfikacji warunki oraz otrzyma największą liczbę punktów wyliczoną zgodnie ze wzorem określonym w pkt. 1.3. 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium „Doświadczenie inspektora nadzoru”, Zamawiający spośród nich wybiera ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 5. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 4) unieważnieniu postępowania – podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, informacja, o której mowa w pkt. 5.2 IDW, zawiera wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające. 7. Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 19.5.1 oraz 19.5.4 IDW, na stronie internetowej.

Rozmiar pliku: 18485 KB

Ogłoszenie nr 500147017-N-2018 z dnia 27-06-2018 r.

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 571572-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500138255-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - 100 % udziałów Gminy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych przy budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Miodowej oraz Platanowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”

Numer referencyjny
(jeżeli dotyczy):

14 ZP/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ) wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy, dla następujących zadań inwestycyjnych: - inwestycja Nr 1: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków, rurociągiem tłocznym, zjazdem i instalacją wewnętrzną elektryczną w ul. Miodowej i w ulicach bocznych od ul. Miodowej na osiedlu Gutwin-Zachód w Ostrowcu Świętokrzyskim”, - inwestycja Nr 2: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowe Piaski i Platanowa w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych obejmuje: a) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, z potwierdzaniem wpisami do dziennika budowy, b) sprawdzanie i odbiór robót częściowych – przewidzianych w harmonogramie robót, będących podstawą do wystawienia faktur częściowych, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, c) kontrolowanie rozliczeń budowy w oparciu o formę ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy, z możliwością płatności częściowych – po odbiorze części robót, przewidzianych w harmonogramie robót, d) uzgadnianie ewentualnych zmian z kierownikiem budowy oraz projektantem, e) kontrola zgodności realizacji budowy z projektem i pozwoleniem na budowę, harmonogramem robót, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, f) pisemne informowanie Zleceniodawcy o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, g) pisemne informowanie Zleceniodawcy o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy, h) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, i) sprawdzanie jakości wbudowanych wyrobów budowlanych i stosowanych materiałów: do obowiązków inspektora będzie należało egzekwowanie i odbiór od wykonawcy robót atestów, certyfikatów, deklaracji właściwości użytkowych wyrobów i materiałów przed ich wbudowaniem oraz ich szczegółowa weryfikacja, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; zatwierdzanie wyrobów i materiałów do wbudowania przewiduje się dwuetapowo: - zatwierdzanie materiałów planowanych do zabudowy (zatwierdzanie producenta) na podstawie atestów, certyfikatów wyrobów, deklaracji właściwości użytkowych - przed zamówieniem materiałów przez Wykonawcę robót budowlanych, - zatwierdzanie materiałów dostarczonych na budowę przed ich wbudowaniem: na podstawie oznakowań wyrobów i materiałów, dowodów dostawy producenta (dostawcy); przewiduje się procedurę zatwierdzania materiałów przez Zleceniobiorcę poprzez rozpatrzenie stosownych wniosków wykonawcy robót budowlanych w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania wniosku, j) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, k) uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, l) skompletowanie dokumentacji odbiorowej (zawierającej dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów: deklaracje zgodności, atesty) i dokumentacji powykonawczej, m) udział w czynnościach odbioru końcowego i przekazanie inwestycji do użytkowania, n) udział w przeglądach gwarancyjnych oraz w odbiorach gwarancyjnych w okresie rękojmi za wady zadań inwestycyjnych, objętych nadzorem, który wynosi 36 miesięcy od daty zakończenia każdego zadania inwestycyjnego; dla każdego zadania inwestycyjnego przewiduje się udział w co najmniej 1 przeglądzie gwarancyjnym w okresie rękojmi (nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi), nie więcej jednak niż w 3 przeglądach gwarancyjnych w okresie rękojmi. 5.3. Uwagi ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia Zamówienie przewiduje formę wynagrodzenia ryczałtowego za świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie będzie płacone w następujący sposób: - kwota stanowiąca 90% całkowitego wynagrodzenie płatna będzie w cyklach za dany kwartał kalendarzowy; wartość faktury wystawionej na koniec danego kwartału kalendarzowego będzie proporcjonalnie do wartości wykonanych, odebranych i zafakturowanych w danym kwartale robót budowlanych, - kwota stanowiąca 10% wynagrodzenia zostanie wypłacona po dopełnieniu wszystkich formalności związanych z dopuszczeniem do użytkowania zadań inwestycyjnych, o których mowa w punkcie 5.2 SIWZ i uzyskaniu braku sprzeciwu ze strony Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. Wszystkie zadania inwestycyjne realizowane będą na podstawie pozwoleń na budowę. 5.4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ogólny zakres inwestycji Nr 1: łączna długość kanalizacji DN110-DN200 – 2002 m, 1 sieciowa przepompownia ścieków, 50 studni kanalizacyjnych DN 1 200. Ogólny zakres inwestycji Nr 2: łączna długość kanalizacji DN 90-DN200 – 1 149 m, rurociągi ciśnieniowe DN40-DN50-43,5 m, 25 studni kanalizacyjnych DN 1200, 2 studnie DN 1000, 1 sieciowa przepompownia ścieków, 4 przepompownie przydomowe. Szczegółowy zakres robót będący przedmiotem zamówienia określają: a) TOM II Wzór umowy – wraz załącznikiem nr 1 do umowy b)TOM III Opis przedmiotu zamówienia

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV:
71520000-9

Dodatkowe kody CPV:
71247000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający w Instrukcji dla Wykonawców (Tom I SIWZ) określił termin realizacji poszczególnych inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej nie później niż do 30 kwietnia 2020 roku. Natomiast we wzorze umowy (Tom II do SIWZ) Zamawiający określił termin realizacji poszczególnych inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej nie później niż do 31 grudnia 2020 roku. Rozbieżność w określonym przez Zamawiającego terminie realizacji mogła spowodować nieprecyzyjne oszacowanie ceny lub kosztu wykonania usługi przez Wykonawców. Wobec powyższego Zamawiający – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim, unieważnia postępowanie na „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych przy budowie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Miodowej oraz Platanowej w Ostrowcu Świętokrzyskim”.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

Adres:	ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski woj. świętokrzyskie

Dane kontaktowe:	email: biuro@ostrowiec.net.pl tel: 412 661 200 fax: 412 661 010

Termin składania wniosków lub ofert:

2018-06-19

Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED:	571572-N-2018
ID postępowania Zamawiającego:	14 ZP/2018
Data publikacji zamówienia:	2018-06-11
Rodzaj zamówienia:	usługi
Tryb& postępowania [PN]:	Przetarg nieograniczony
Czas na realizację:	16 miesięcy
Wadium:	-
Oferty uzupełniające:	NIE
Oferty częściowe:	NIE
Oferty wariantowe:	NIE
Przewidywana licyctacja:	NIE
Ilość części:	1
Kryterium ceny:	60%
WWW ogłoszenia:	www.wodociagi.ostrowiec.net.pl
Informacja dostępna pod:	www.wodociagi.ostrowiec.net.pl
Okres związania ofertą:	30 dni

Kody CPV

	71247000-1	Nadzór nad robotami budowlanymi
	71520000-9	Usługi nadzoru budowlanego