Jankowice: Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz STWiORB dla inwestycji pn.: Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P11 w Świerklanach, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach


Numer ogłoszenia: 514752 - 2012; data zamieszczenia: 17.12.2012

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice, woj. śląskie, tel. 032 4327500, faks 032 4327509 , strona internetowa www.swierklany.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz STWiORB dla inwestycji pn.: Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P11 w Świerklanach, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1) wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego, w tym informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia z uwzględnieniem założeń wyjściowych do projektowania stanowiących załącznik nr 1 do umowy. Zakres aktualizacji obejmuje przede wszystkim: - zaktualizowanie dokumentacji projektowej pod kątem zastosowanych nowszych materiałów w związku z rozwojem technologii materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków, - uzyskanie nowych zgód od właścicieli działek, przez które przebiega projektowana kanalizacja sanitarna, a w przypadku braku zgody tych właścicieli na przebieg kanalizacji zgodnie aktualnym projektem budowlanym - dokonanie zmiany dokumentacji projektowej w tym zakresie, - uzyskanie uzgodnień branżowych z gestorami sieci, a w przypadku stwierdzenia nowych sieci kolidujących z zaprojektowaną kanalizacją sanitarną w aktualnym projekcie budowlanym - dokonanie zmiany dokumentacji projektowej w tym zakresie, - doprojektowanie nowych odcinków kanalizacji sanitarnej do budynków wybudowanych w okresie od wykonania dokumentacji projektowe podstawowej, tj. od lipca 2004 r. do dnia dzisiejszego, w obszarze opracowania mapy z aktualnego projektu budowlanego. W przypadku, gdy po uzyskaniu map do celów projektowych okaże się, że poza zakresem obszaru mapy z aktualnego projektu budowlanego, lecz w najbliższym jego otoczeniu znajdują się budynki które można skanalizować, w takim wypadku należy również w aktualizacji uwzględnić te budynki. 2) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 3) uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę; 4) udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej; 5) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.22.00-3.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Zamawiający podjął decyzję o zaktualizowaniu przedmiotowej dokumentacji w nw. zakresie: - doprojektowania nowych odcinków kanalizacji sanitarnej do budynków wybudowanych w okresie od wykonania dokumentacji projektowej podstawowej, tj. od lipca 2004 r. do dnia dzisiejszego. Na podstawie rejestru wydanych przez Gminę Świerklany decyzji o warunkach zabudowy ustalono szacunkową ilość nowych budynków - 23 szt., do których należy doprojektować sieć kanalizacyjną, - zaktualizowania dokumentacji projektowej pod kątem zastosowanych materiałów w związku z rozwojem technologii materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków, - uzyskania nowych zgód od właścicieli działek, przez które przebiega projektowana kanalizacja sanitarna, a w przypadku braku zgody tych właścicieli na przebieg kanalizacji zgodnie z aktualnym projektem budowlanym - dokonanie zmiany dokumentacji projektowej w tym zakresie, - uzyskania uzgodnień branżowych z gestorami sieci, a w przypadku stwierdzenia nowych sieci kolidujących z zaprojektowana kanalizacja sanitarną w aktualnym projekcie budowlanym, dokonanie zmiany dokumentacji projektowej w tym zakresie, - uzyskania zmiany pozwolenia na budowę w ww. zakresie. Wszystkie z ww. czynności nie są zmianami koniecznymi do wykonania, jednak w celu uniknięcia dokonywania zmian projektowych przez autora projektu w czasie trwania robót budowlanych, wynikających z uwagi na upływ czasu od dnia jej powstania, tj. od lipca 2004 r., Zamawiający podjął decyzję o jej aktualizacji przez rozpoczęciem robót budowlanych. Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 ze zm.) stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zamawiający na podstawie § 14 ust. 2 umowy nr 448/2003, zarejestrowanej pod nr 60/2003, zawartej w dniu 15.07.2003 r. z twórcą projektu, nabył autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej. Ust. 3 przedmiotowego paragrafu określa jej pola eksploatacji, tj. dokumentacja może zostać wykorzystana przez Zamawiającego dla potrzeb realizacji inwestycji, jej eksploatacji i użytkowania. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie (Dz.U.2006.90.631 ze zm.) na wykonawcy projektu pozostały natomiast autorskie prawa osobiste obejmujące m.in. prawo do nienaruszalności utworu. Zgodnie z art. 19 Prawa autorskiego nabywca praw autorskich majątkowych może dokonywać zmian w utworze, jeśli spowodowane są one oczywistą koniecznością, a autor nie miałby słusznej podstawy by zmianom tym się sprzeciwić. Z uwagi na wskazany wyżej brak konieczności dokonania zmian w projekcie, zamawiający jako posiadacz praw autorskich majątkowych nie może dokonywać zmian w projekcie w zakresie planowanym z pominięciem praw osobistych, przysługujących autorowi projektu. Powyższa okoliczność czyni autora jedynym wykonawcą mogącym, z przyczyn związanych z ochrona praw wyłącznych, wykonać zamówienie. Wybór wykonawcy aktualizacji w trybie konkurencyjnym spowodowałby spór pomiędzy twórcą projektu a zamawiającym i wystąpienie do sądu autora dokumentacji. W takiej sytuacji sąd zabezpieczyłby powództwo o prawa autorskie poprzez wstrzymanie wykonania umowy o aktualizację projektu. Powyższe naraziłoby zamawiającego na opóźnienie realizacji inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej, która zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych winna zostać zrealizowana do końca 2015 r. Zdaniem Zamawiającego, z powodów wyżej opisanych, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki jest zasadne w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 ze zm.).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 10, 44-101 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


Jankowice: Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz STWiORB dla inwestycji pn.: Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P11 w Świerklanach, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach


Numer ogłoszenia: 6096 - 2013; data zamieszczenia: 04.01.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 514752 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Świerklany, ul. Świerklańska 54, 44-264 Jankowice, woj. śląskie, tel. 032 4327500, faks 032 4327509.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz STWiORB dla inwestycji pn.: Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P11 w Świerklanach, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1) wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego, w tym informacji o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia z uwzględnieniem założeń wyjściowych do projektowania stanowiących załącznik nr 1 do umowy. Zakres aktualizacji obejmuje przede wszystkim: - zaktualizowanie dokumentacji projektowej pod kątem zastosowanych nowszych materiałów w związku z rozwojem technologii materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków, - uzyskanie nowych zgód od właścicieli działek, przez które przebiega projektowana kanalizacja sanitarna, a w przypadku braku zgody tych właścicieli na przebieg kanalizacji zgodnie aktualnym projektem budowlanym - dokonanie zmiany dokumentacji projektowej w tym zakresie, - uzyskanie uzgodnień branżowych z gestorami sieci, a w przypadku stwierdzenia nowych sieci kolidujących z zaprojektowaną kanalizacją sanitarną w aktualnym projekcie budowlanym - dokonanie zmiany dokumentacji projektowej w tym zakresie, - doprojektowanie nowych odcinków kanalizacji sanitarnej do budynków wybudowanych w okresie od wykonania dokumentacji projektowe podstawowej, tj. od lipca 2004 r. do dnia dzisiejszego, w obszarze opracowania mapy z aktualnego projektu budowlanego. W przypadku, gdy po uzyskaniu map do celów projektowych okaże się, że poza zakresem obszaru mapy z aktualnego projektu budowlanego, lecz w najbliższym jego otoczeniu znajdują się budynki które można skanalizować, w takim wypadku należy również w aktualizacji uwzględnić te budynki. 2) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 3) uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę; 4) udzielanie odpowiedzi na zapytania w trakcie postępowania o udzieleniu zamówienia na wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej; 5) pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.22.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.01.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 44-101 Gliwice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 358926,86 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
    256282,80


  • Oferta z najniższą ceną:
    256282,80
    / Oferta z najwyższą ceną:
    256282,80


  • Waluta:
    PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

    Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

    Zamawiający podjął decyzję o zaktualizowaniu przedmiotowej dokumentacji w nw. zakresie: - doprojektowania nowych odcinków kanalizacji sanitarnej do budynków wybudowanych w okresie od wykonania dokumentacji projektowej podstawowej, tj. od lipca 2004 r. do dnia dzisiejszego. Na podstawie rejestru wydanych przez Gminę Świerklany decyzji o warunkach zabudowy ustalono szacunkową ilość nowych budynków - 23 szt., do których należy doprojektować sieć kanalizacyjną, - zaktualizowania dokumentacji projektowej pod kątem zastosowanych materiałów w związku z rozwojem technologii materiałów do budowy kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków, - uzyskania nowych zgód od właścicieli działek, przez które przebiega projektowana kanalizacja sanitarna, a w przypadku braku zgody tych właścicieli na przebieg kanalizacji zgodnie z aktualnym projektem budowlanym - dokonanie zmiany dokumentacji projektowej w tym zakresie, - uzyskania uzgodnień branżowych z gestorami sieci, a w przypadku stwierdzenia nowych sieci kolidujących z zaprojektowana kanalizacja sanitarną w aktualnym projekcie budowlanym, dokonanie zmiany dokumentacji projektowej w tym zakresie, - uzyskania zmiany pozwolenia na budowę w ww. zakresie. Wszystkie z ww. czynności nie są zmianami koniecznymi do wykonania, jednak w celu uniknięcia dokonywania zmian projektowych przez autora projektu w czasie trwania robót budowlanych, wynikających z uwagi na upływ czasu od dnia jej powstania, tj. od lipca 2004 r., Zamawiający podjął decyzję o jej aktualizacji przez rozpoczęciem robót budowlanych. Art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 ze zm.) stanowi, że zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Zamawiający na podstawie § 14 ust. 2 umowy nr 448/2003, zarejestrowanej pod nr 60/2003, zawartej w dniu 15.07.2003 r. z twórcą projektu, nabył autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej. Ust. 3 przedmiotowego paragrafu określa jej pola eksploatacji, tj. dokumentacja może zostać wykorzystana przez Zamawiającego dla potrzeb realizacji inwestycji, jej eksploatacji i użytkowania. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie (Dz.U.2006.90.631 ze zm.) na wykonawcy projektu pozostały natomiast autorskie prawa osobiste obejmujące m.in. prawo do nienaruszalności utworu. Zgodnie z art. 19 Prawa autorskiego nabywca praw autorskich majątkowych może dokonywać zmian w utworze, jeśli spowodowane są one oczywistą koniecznością, a autor nie miałby słusznej podstawy by zmianom tym się sprzeciwić. Z uwagi na wskazany wyżej brak konieczności dokonania zmian w projekcie, zamawiający jako posiadacz praw autorskich majątkowych nie może dokonywać zmian w projekcie w zakresie planowanym z pominięciem praw osobistych, przysługujących autorowi projektu. Powyższa okoliczność czyni autora jedynym wykonawcą mogącym, z przyczyn związanych z ochrona praw wyłącznych, wykonać zamówienie. Wybór wykonawcy aktualizacji w trybie konkurencyjnym spowodowałby spór pomiędzy twórcą projektu a zamawiającym i wystąpienie do sądu autora dokumentacji. W takiej sytuacji sąd zabezpieczyłby powództwo o prawa autorskie poprzez wstrzymanie wykonania umowy o aktualizację projektu. Powyższe naraziłoby zamawiającego na opóźnienie realizacji inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej, która zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych winna zostać zrealizowana do końca 2015 r. Zdaniem Zamawiającego, z powodów wyżej opisanych, zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki jest zasadne w oparciu o przepisy art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2010.113.759 ze zm.)

Adres: Kościelna 85, 44-266 Świerklany
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@swierklany.pl
tel: 324 327 500
fax: 32 43 27 501
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 51475220120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-12-16
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.swierklany.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
71322200-3 Usługi projektowania rurociągów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Aktualizacja dokumentacji projektowej oraz STWiORB dla inwestycji pn.: Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P11 w Świerklanach, z odprowadzeniem ścieków do Oczyszczalni w Świerklanach Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o.o.
Gliwice
2013-01-04 256 282,00