Usługi nadzoru inwestorskiego
ROZWIŃ

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego prowadzona przy następujących pracach: 1)Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Dąbrowa. W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - II 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Główne parametry realizowanej inwestycji: Sieć tłoczna dn 110 mm - 193 mb, Sieć grawitacyjna dn 200mm- 2.449 mb, Sieć grawitacyjna dn 160mm- 903 mb (156,5+616 = 772,5mb wg projektu), Przepompownie - 2 szt., Droga dojazdowa do przepompowni - 60 m2, Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży sanitarnej S polegającymi na wykonaniu sieci i przyłączy wraz z przepompownią - nadzór nad robotami branży elektrycznej E polegającymi na wykonaniu podłączeń elektrycznych w przepompowni - nadzór nad robotami branży drogowej D polegającymi na wykonaniu robót drogowych, dojazdów do przepompowni 2)Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Lichnowy (etap II) W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - II 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Główne parametry realizowanej inwestycji: Sieć tłoczna dn 90 mm - 517,1 mb, Sieć grawitacyjna dn 200mm- 21936,5 mb, Sieć grawitacyjna dn 160mm- 678,5 mb, Przepompownie - 1 szt., Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży sanitarnej S polegającymi na wykonaniu sieci i przyłączy wraz z przepompownią - nadzór nad robotami branży elektrycznej E polegającymi na wykonaniu podłączeń elektrycznych w przepompowni - nadzór nad robotami branży drogowej D polegającymi na wykonaniu robót drogowych, dojazdów do przepompowni 3)Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Lichnowach W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - II 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Prace polegają na budowie kompleksu rekreacyjno - sportowego w Lichnowach, w tym m.in. boiska do tenisa o nawierzchni ceglastej, boiska do siatkówki plażowej, placu zabaw. Główne parametry realizowanej inwestycji: -powierzchnia całkowita działki - 2.492 m2 w tym: -powierzchnia boisk - 15,67 m2, -nawierzchnie trawiaste - 1.306,28 m2, -parking - 54,00 m2, -trakty piesze i drogi dojazdowe - 248,82 m2, -mała architektura - 8 urządzeń. Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży budowlanej B 4)Budowa parku w Lichnowach W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - IV 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Prace polegają na budowie systemu komunikacji pieszej parku wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury i aranżacji terenu zieleni. Główne parametry realizowanej inwestycji: -powierzchnia całkowita działki - 3.239,00 m2 w tym: -powierzchnia ciągów pieszych, nawierzchnia żwirowa - 268,91 m2, -obrzeża - 343,16 mb, -skalniak - 50,27 m2, -zieleń (trawnik) - 2.832,37 m2, -kwietnik (tulipany) - 60,00 m2, -wyposażenie parku w elementy małej architektury w tym model wiatraka Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży budowlanej B Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji zadania w zakresie usługi nadzoru inwestorskiego w przypadku odstąpienia od zamiaru realizacji inwestycji z powodu nieprzyznania środków finansowych z UE. W przypadku zaistnienia informacji o której mowa wyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5) Budowa parku w Lisewie Malborskim W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - IV 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Prace polegają na budowie systemu komunikacji pieszej parku z wyposażeniem w elementy małej architektury i aranżacji terenu zieleni. Główne parametry realizowanej inwestycji: -powierzchnia całkowita działki - 1.555,00 m2 w tym: -powierzchnia chodnika z kostki betonowej - 166,98 m2, -powierzchnia ścieżek o nawierzchni żwirowej - 258,60 mb, -obrzeża - 382,45 m2, -skalniak - 15,20 m2, -zieleń (trawnik) - 924,25 m2, -kwietnik (tulipany) - 159,38 m2, -wyposażenie parku w elementy małej architektury w tym model wiatraka Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży budowlanej B Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji zadania w zakresie usługi nadzoru inwestorskiego w przypadku odstąpienia od zamiaru realizacji inwestycji w przypadku nieprzyznania środków finansowych z UE. W przypadku zaistnienia informacji o której mowa wyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 1. Zakres działań i czynności inspektora nadzoru obejmuje: 1)współdziałanie z wykonawcą inwestycji w zakresie uzyskania najwyższych efektów w zakresie wykonywanych zapisów umownych; 2)pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, a w szczególności: - reprezentowanie zamawiającego na budowach przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektami, dokumentacjami technicznymi, aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, - sprawdzanie i odbiór wszystkich robót budowlanych, - kontrola zgodności wykonania robót z projektami technicznymi oraz umowami wykonawczymi, - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazaniu ich do użytkowania. 3)Kontrola i nadzór spraw BHP i ochrony środowiska; 4)potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz bieżące kontrolowanie rozliczeń budowy; 5)przedstawienie pisemnych informacji zamawiającemu w zakresie zaawansowania rzeczowo - finansowego prac; 6)wskazywanie ewentualnych braków, usterek i wad, ustalanie terminów ich usunięcia oraz nadzór i potwierdzenie ich usunięcia; 7)zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonywanych obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia; 8)wydawanie kierownikowi budowy poleceń określonych w obowiązujących przepisach, 9)obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, 10)uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych obiektu w okresie gwarancji wykonawcy; 11)przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidzieć, 12)wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz odpowiednich aktów wykonawczych, 2. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, 2)Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, 3)wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, 4)ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 5)Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 6)Wykonawca musi mieć zawarte umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności: ogólnej, cywilnej, działalności gospodarczej na swój koszt, 7)odpowiedzialność zawodowa inspektora nadzoru: zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą Kodeks cywilny, 8)odpowiedzialność w zakresie powierzonych czynności objętych przedmiotem zamówienia

Publikacja BZP / TED


Lichnowy: Usługi nadzoru inwestorskiego


Numer ogłoszenia: 418018 - 2010; data zamieszczenia: 23.12.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lichnowy , ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, woj. pomorskie, tel. 055 2712723, faks 055 2712723.


  • Adres strony internetowej zamawiającego:
    www.lichnowy.bip.net.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi nadzoru inwestorskiego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego prowadzona przy następujących pracach: 1)Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Dąbrowa. W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - II 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Główne parametry realizowanej inwestycji: Sieć tłoczna dn 110 mm - 193 mb, Sieć grawitacyjna dn 200mm- 2.449 mb, Sieć grawitacyjna dn 160mm- 903 mb (156,5+616 = 772,5mb wg projektu), Przepompownie - 2 szt., Droga dojazdowa do przepompowni - 60 m2, Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży sanitarnej S polegającymi na wykonaniu sieci i przyłączy wraz z przepompownią - nadzór nad robotami branży elektrycznej E polegającymi na wykonaniu podłączeń elektrycznych w przepompowni - nadzór nad robotami branży drogowej D polegającymi na wykonaniu robót drogowych, dojazdów do przepompowni 2)Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Lichnowy (etap II) W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - II 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Główne parametry realizowanej inwestycji: Sieć tłoczna dn 90 mm - 517,1 mb, Sieć grawitacyjna dn 200mm- 21936,5 mb, Sieć grawitacyjna dn 160mm- 678,5 mb, Przepompownie - 1 szt., Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży sanitarnej S polegającymi na wykonaniu sieci i przyłączy wraz z przepompownią - nadzór nad robotami branży elektrycznej E polegającymi na wykonaniu podłączeń elektrycznych w przepompowni - nadzór nad robotami branży drogowej D polegającymi na wykonaniu robót drogowych, dojazdów do przepompowni 3)Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Lichnowach W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - II 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Prace polegają na budowie kompleksu rekreacyjno - sportowego w Lichnowach, w tym m.in. boiska do tenisa o nawierzchni ceglastej, boiska do siatkówki plażowej, placu zabaw. Główne parametry realizowanej inwestycji: -powierzchnia całkowita działki - 2.492 m2 w tym: -powierzchnia boisk - 15,67 m2, -nawierzchnie trawiaste - 1.306,28 m2, -parking - 54,00 m2, -trakty piesze i drogi dojazdowe - 248,82 m2, -mała architektura - 8 urządzeń. Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży budowlanej B 4)Budowa parku w Lichnowach W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - IV 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Prace polegają na budowie systemu komunikacji pieszej parku wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury i aranżacji terenu zieleni. Główne parametry realizowanej inwestycji: -powierzchnia całkowita działki - 3.239,00 m2 w tym: -powierzchnia ciągów pieszych, nawierzchnia żwirowa - 268,91 m2, -obrzeża - 343,16 mb, -skalniak - 50,27 m2, -zieleń (trawnik) - 2.832,37 m2, -kwietnik (tulipany) - 60,00 m2, -wyposażenie parku w elementy małej architektury w tym model wiatraka Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży budowlanej B Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji zadania w zakresie usługi nadzoru inwestorskiego w przypadku odstąpienia od zamiaru realizacji inwestycji z powodu nieprzyznania środków finansowych z UE. W przypadku zaistnienia informacji o której mowa wyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5) Budowa parku w Lisewie Malborskim W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - IV 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Prace polegają na budowie systemu komunikacji pieszej parku z wyposażeniem w elementy małej architektury i aranżacji terenu zieleni. Główne parametry realizowanej inwestycji: -powierzchnia całkowita działki - 1.555,00 m2 w tym: -powierzchnia chodnika z kostki betonowej - 166,98 m2, -powierzchnia ścieżek o nawierzchni żwirowej - 258,60 mb, -obrzeża - 382,45 m2, -skalniak - 15,20 m2, -zieleń (trawnik) - 924,25 m2, -kwietnik (tulipany) - 159,38 m2, -wyposażenie parku w elementy małej architektury w tym model wiatraka Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży budowlanej B Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji zadania w zakresie usługi nadzoru inwestorskiego w przypadku odstąpienia od zamiaru realizacji inwestycji w przypadku nieprzyznania środków finansowych z UE. W przypadku zaistnienia informacji o której mowa wyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 1. Zakres działań i czynności inspektora nadzoru obejmuje: 1)współdziałanie z wykonawcą inwestycji w zakresie uzyskania najwyższych efektów w zakresie wykonywanych zapisów umownych; 2)pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, a w szczególności: - reprezentowanie zamawiającego na budowach przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektami, dokumentacjami technicznymi, aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, - sprawdzanie i odbiór wszystkich robót budowlanych, - kontrola zgodności wykonania robót z projektami technicznymi oraz umowami wykonawczymi, - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazaniu ich do użytkowania. 3)Kontrola i nadzór spraw BHP i ochrony środowiska; 4)potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz bieżące kontrolowanie rozliczeń budowy; 5)przedstawienie pisemnych informacji zamawiającemu w zakresie zaawansowania rzeczowo - finansowego prac; 6)wskazywanie ewentualnych braków, usterek i wad, ustalanie terminów ich usunięcia oraz nadzór i potwierdzenie ich usunięcia; 7)zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonywanych obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia; 8)wydawanie kierownikowi budowy poleceń określonych w obowiązujących przepisach, 9)obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, 10)uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych obiektu w okresie gwarancji wykonawcy; 11)przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidzieć, 12)wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz odpowiednich aktów wykonawczych, 2. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, 2)Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, 3)wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, 4)ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 5)Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 6)Wykonawca musi mieć zawarte umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności: ogólnej, cywilnej, działalności gospodarczej na swój koszt, 7)odpowiedzialność zawodowa inspektora nadzoru: zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą Kodeks cywilny, 8)odpowiedzialność w zakresie powierzonych czynności objętych przedmiotem zamówienia.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wykonawcy przysługuje prawo do dokonania zmiany formy wniesionego wadium na każdym etapie prowadzonego postępowania. Wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) składane w pieniądzu należy wpłacić przelewem przed terminem składania ofert, czyli do dnia 03.01.2011r. na konto Zamawiającego BS Malbork o/Szymankowo nr 89 8303 0006 0060 0600 0837 0012. Wniesienie wadium oznacza uznanie kwoty wadium przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.


III.2) ZALICZKI


  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
    nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania tego warunku odbywać się będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia


  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wymagane jest wykazanie minimum 1 usługi nadzoru inwestorskiego wykonywanej w branży sanitarnej i 1 usługi nadzoru inwestorskiego wykonywanej w branży ogólnobudowlanej. Ocena spełniania tego warunku odbywać się będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia


  • III.3.3) Potencjał techniczny


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • O Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy dysponujący potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania tego warunku odbywać się będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia


  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wymagane jest przedłożenie dokumentu potwierdzającegoi dysponowanie co najmniej 1 osobą, która sprawować będzie nadzór w branży budowlanej, 1 osobą, która sprawować będzie nadzór w branży elektrycznej oraz 1 osobą, która sprawować będzie nadzór w branży sanitarnej. Ocena spełniania tego warunku odbywać się będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia


  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełniania tego warunku odbywać się będzie na zasadzie: spełnia / nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

    • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
    • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami


  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków - zgodnie z załączonym formularzem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ 2) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne - zgodnie z załączonym formularzem oświadczenia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia wykonania umowy w przypadku przesunięcia terminu zakończenia poszczególnych robót budowlanych (inwestycji). 2) Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji zadań w zakresie usług nadzoru inwestorskiego prowadzonego przy następujących pracach: budowa parku w Lichnowach, budowa parku w Lisewie Malborskim w przypadku odstąpienia od realizacji w/w zadań z powodu nieotrzymania dotacji z UE, o czym powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Odstąpienie od realizacji zadania łączy się ze zmniejszeniem wynagrodzenia o nierealizowane usługi


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.lichnowy.bip.net.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82 - 224 Lichnowy.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.01.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82 - 224 Lichnowy pokój nr 5 - sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 2) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozojwu Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lichnówki i Dąbrowa w gminie Lichnowy: współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 423378 - 2010; data zamieszczenia: 29.12.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
418018 - 2010 data 23.12.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, woj. pomorskie, tel. 055 2712723, fax. 055 2712723.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
    II.1.3).

  • W ogłoszeniu jest:
    Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego prowadzona przy następujących pracach: 1)Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Dąbrowa. W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - II 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Główne parametry realizowanej inwestycji: Sieć tłoczna dn 110 mm - 193 mb, Sieć grawitacyjna dn 200mm- 2.449 mb, Sieć grawitacyjna dn 160mm- 903 mb (156,5+616 = 772,5mb wg projektu), Przepompownie - 2 szt., Droga dojazdowa do przepompowni - 60 m2, Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży sanitarnej S polegającymi na wykonaniu sieci i przyłączy wraz z przepompownią - nadzór nad robotami branży elektrycznej E polegającymi na wykonaniu podłączeń elektrycznych w przepompowni - nadzór nad robotami branży drogowej D polegającymi na wykonaniu robót drogowych, dojazdów do przepompowni 2)Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Lichnowy (etap II) W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - II 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Główne parametry realizowanej inwestycji: Sieć tłoczna dn 90 mm - 517,1 mb, Sieć grawitacyjna dn 200mm- 21936,5 mb, Sieć grawitacyjna dn 160mm- 678,5 mb, Przepompownie - 1 szt., Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży sanitarnej S polegającymi na wykonaniu sieci i przyłączy wraz z przepompownią - nadzór nad robotami branży elektrycznej E polegającymi na wykonaniu podłączeń elektrycznych w przepompowni - nadzór nad robotami branży drogowej D polegającymi na wykonaniu robót drogowych, dojazdów do przepompowni 3)Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Lichnowach W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - II 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Prace polegają na budowie kompleksu rekreacyjno - sportowego w Lichnowach, w tym m.in. boiska do tenisa o nawierzchni ceglastej, boiska do siatkówki plażowej, placu zabaw. Główne parametry realizowanej inwestycji: -powierzchnia całkowita działki - 2.492 m2 w tym: -powierzchnia boisk - 15,67 m2, -nawierzchnie trawiaste - 1.306,28 m2, -parking - 54,00 m2, -trakty piesze i drogi dojazdowe - 248,82 m2, -mała architektura - 8 urządzeń. Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży budowlanej B 4)Budowa parku w Lichnowach W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - IV 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Prace polegają na budowie systemu komunikacji pieszej parku wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury i aranżacji terenu zieleni. Główne parametry realizowanej inwestycji: -powierzchnia całkowita działki - 3.239,00 m2 w tym: -powierzchnia ciągów pieszych, nawierzchnia żwirowa - 268,91 m2, -obrzeża - 343,16 mb, -skalniak - 50,27 m2, -zieleń (trawnik) - 2.832,37 m2, -kwietnik (tulipany) - 60,00 m2, -wyposażenie parku w elementy małej architektury w tym model wiatraka Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży budowlanej B Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji zadania w zakresie usługi nadzoru inwestorskiego w przypadku odstąpienia od zamiaru realizacji inwestycji z powodu nieprzyznania środków finansowych z UE. W przypadku zaistnienia informacji o której mowa wyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5) Budowa parku w Lisewie Malborskim W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - IV 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Prace polegają na budowie systemu komunikacji pieszej parku z wyposażeniem w elementy małej architektury i aranżacji terenu zieleni. Główne parametry realizowanej inwestycji: -powierzchnia całkowita działki - 1.555,00 m2 w tym: -powierzchnia chodnika z kostki betonowej - 166,98 m2, -powierzchnia ścieżek o nawierzchni żwirowej - 258,60 mb, -obrzeża - 382,45 m2, -skalniak - 15,20 m2, -zieleń (trawnik) - 924,25 m2, -kwietnik (tulipany) - 159,38 m2, -wyposażenie parku w elementy małej architektury w tym model wiatraka Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży budowlanej B Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji zadania w zakresie usługi nadzoru inwestorskiego w przypadku odstąpienia od zamiaru realizacji inwestycji w przypadku nieprzyznania środków finansowych z UE. W przypadku zaistnienia informacji o której mowa wyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 1. Zakres działań i czynności inspektora nadzoru obejmuje: 1)współdziałanie z wykonawcą inwestycji w zakresie uzyskania najwyższych efektów w zakresie wykonywanych zapisów umownych; 2)pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, a w szczególności: - reprezentowanie zamawiającego na budowach przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektami, dokumentacjami technicznymi, aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, - sprawdzanie i odbiór wszystkich robót budowlanych, - kontrola zgodności wykonania robót z projektami technicznymi oraz umowami wykonawczymi, - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazaniu ich do użytkowania. 3)Kontrola i nadzór spraw BHP i ochrony środowiska; 4)potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz bieżące kontrolowanie rozliczeń budowy; 5)przedstawienie pisemnych informacji zamawiającemu w zakresie zaawansowania rzeczowo - finansowego prac; 6)wskazywanie ewentualnych braków, usterek i wad, ustalanie terminów ich usunięcia oraz nadzór i potwierdzenie ich usunięcia; 7)zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonywanych obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia; 8)wydawanie kierownikowi budowy poleceń określonych w obowiązujących przepisach, 9)obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, 10)uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych obiektu w okresie gwarancji wykonawcy; 11)przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidzieć, 12)wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz odpowiednich aktów wykonawczych, 2. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, 2)Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, 3)wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, 4)ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 5)Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 6)Wykonawca musi mieć zawarte umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności: ogólnej, cywilnej, działalności gospodarczej na swój koszt, 7)odpowiedzialność zawodowa inspektora nadzoru: zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą Kodeks cywilny, 8)odpowiedzialność w zakresie powierzonych czynności objętych przedmiotem zamówienia..

  • W ogłoszeniu powinno być:
    Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego prowadzona przy następujących pracach: 1)Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Dąbrowa. W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - II 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Główne parametry realizowanej inwestycji: Sieć tłoczna dn 110 mm - 193 mb, Sieć grawitacyjna dn 200mm- 2.449 mb, Sieć grawitacyjna dn 160mm- 903 mb (156,5+616 = 772,5mb wg projektu), Przepompownie - 2 szt., Droga dojazdowa do przepompowni - 60 m2, Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży sanitarnej S polegającymi na wykonaniu sieci i przyłączy wraz z przepompownią - nadzór nad robotami branży elektrycznej E polegającymi na wykonaniu podłączeń elektrycznych w przepompowni - nadzór nad robotami branży drogowej D polegającymi na wykonaniu robót drogowych, dojazdów do przepompowni 2)Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Lichnowy (etap II) W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - II 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Główne parametry realizowanej inwestycji: Sieć tłoczna dn 90 mm - 517,1 mb, Sieć grawitacyjna dn 200mm- 1936,5 mb, Sieć grawitacyjna dn 160mm- 678,5 mb, Przepompownie - 1 szt., Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży sanitarnej S polegającymi na wykonaniu sieci i przyłączy wraz z przepompownią - nadzór nad robotami branży elektrycznej E polegającymi na wykonaniu podłączeń elektrycznych w przepompowni - nadzór nad robotami branży drogowej D polegającymi na wykonaniu robót drogowych, dojazdów do przepompowni 3)Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Lichnowach W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - II 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Prace polegają na budowie kompleksu rekreacyjno - sportowego w Lichnowach, w tym m.in. boiska do tenisa o nawierzchni ceglastej, boiska do siatkówki plażowej, placu zabaw. Główne parametry realizowanej inwestycji: -powierzchnia całkowita działki - 2.492 m2 w tym: -powierzchnia boisk - 15,67 m2, -nawierzchnie trawiaste - 1.306,28 m2, -parking - 54,00 m2, -trakty piesze i drogi dojazdowe - 248,82 m2, -mała architektura - 8 urządzeń. Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży budowlanej B 4)Budowa parku w Lichnowach W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - IV 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Prace polegają na budowie systemu komunikacji pieszej parku wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury i aranżacji terenu zieleni. Główne parametry realizowanej inwestycji: -powierzchnia całkowita działki - 3.239,00 m2 w tym: -powierzchnia ciągów pieszych, nawierzchnia żwirowa - 268,91 m2, -obrzeża - 343,16 mb, -skalniak - 50,27 m2, -zieleń (trawnik) - 2.832,37 m2, -kwietnik (tulipany) - 60,00 m2, -wyposażenie parku w elementy małej architektury w tym model wiatraka Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży budowlanej B Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji zadania w zakresie usługi nadzoru inwestorskiego w przypadku odstąpienia od zamiaru realizacji inwestycji z powodu nieprzyznania środków finansowych z UE. W przypadku zaistnienia informacji o której mowa wyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5) Budowa parku w Lisewie Malborskim W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - IV 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Prace polegają na budowie systemu komunikacji pieszej parku z wyposażeniem w elementy małej architektury i aranżacji terenu zieleni. Główne parametry realizowanej inwestycji: -powierzchnia całkowita działki - 1.555,00 m2 w tym: -powierzchnia chodnika z kostki betonowej - 166,98 m2, -powierzchnia ścieżek o nawierzchni żwirowej - 258,60 mb, -obrzeża - 382,45 m2, -skalniak - 15,20 m2, -zieleń (trawnik) - 924,25 m2, -kwietnik (tulipany) - 159,38 m2, -wyposażenie parku w elementy małej architektury w tym model wiatraka Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży budowlanej B Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji zadania w zakresie usługi nadzoru inwestorskiego w przypadku odstąpienia od zamiaru realizacji inwestycji w przypadku nieprzyznania środków finansowych z UE. W przypadku zaistnienia informacji o której mowa wyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 1. Zakres działań i czynności inspektora nadzoru obejmuje: 1)współdziałanie z wykonawcą inwestycji w zakresie uzyskania najwyższych efektów w zakresie wykonywanych zapisów umownych; 2)pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, a w szczególności: - reprezentowanie zamawiającego na budowach przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektami, dokumentacjami technicznymi, aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, - sprawdzanie i odbiór wszystkich robót budowlanych, - kontrola zgodności wykonania robót z projektami technicznymi oraz umowami wykonawczymi, - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazaniu ich do użytkowania. 3)Kontrola i nadzór spraw BHP i ochrony środowiska; 4)potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz bieżące kontrolowanie rozliczeń budowy; 5)przedstawienie pisemnych informacji zamawiającemu w zakresie zaawansowania rzeczowo - finansowego prac; 6)wskazywanie ewentualnych braków, usterek i wad, ustalanie terminów ich usunięcia oraz nadzór i potwierdzenie ich usunięcia; 7)zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonywanych obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia; 8)wydawanie kierownikowi budowy poleceń określonych w obowiązujących przepisach, 9)obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, 10)uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych obiektu w okresie gwarancji wykonawcy; 11)przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidzieć, 12)wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz odpowiednich aktów wykonawczych, 2. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, 2)Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, 3)wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, 4)ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 5)Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 6)Wykonawca musi mieć zawarte umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności: ogólnej, cywilnej, działalności gospodarczej na swój koszt, 7)odpowiedzialność zawodowa inspektora nadzoru: zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą Kodeks cywilny, 8)odpowiedzialność w zakresie powierzonych czynności objętych przedmiotem zamówienia..


Lichnowy: Usługi nadzoru inwestorskiego


Numer ogłoszenia: 13924 - 2011; data zamieszczenia: 27.01.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 418018 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lichnowy, ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy, woj. pomorskie, tel. 055 2712723, faks 055 2712723.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi nadzoru inwestorskiego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego prowadzona przy następujących pracach: 1)Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Dąbrowa. W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - II 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Główne parametry realizowanej inwestycji: Sieć tłoczna dn 110 mm - 193 mb, Sieć grawitacyjna dn 200mm- 2.449 mb, Sieć grawitacyjna dn 160mm- 903 mb (156,5+616 = 772,5mb wg projektu), Przepompownie - 2 szt., Droga dojazdowa do przepompowni - 60 m2, Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży sanitarnej S polegającymi na wykonaniu sieci i przyłączy wraz z przepompownią - nadzór nad robotami branży elektrycznej E polegającymi na wykonaniu podłączeń elektrycznych w przepompowni - nadzór nad robotami branży drogowej D polegającymi na wykonaniu robót drogowych, dojazdów do przepompowni 2)Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Lichnowy (etap II) W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - II 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Główne parametry realizowanej inwestycji: Sieć tłoczna dn 90 mm - 517,1 mb, Sieć grawitacyjna dn 200mm- 1936,5 mb, Sieć grawitacyjna dn 160mm- 678,5 mb, Przepompownie - 1 szt., Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży sanitarnej S polegającymi na wykonaniu sieci i przyłączy wraz z przepompownią - nadzór nad robotami branży elektrycznej E polegającymi na wykonaniu podłączeń elektrycznych w przepompowni - nadzór nad robotami branży drogowej D polegającymi na wykonaniu robót drogowych, dojazdów do przepompowni 3)Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego w Lichnowach W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - II 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Prace polegają na budowie kompleksu rekreacyjno - sportowego w Lichnowach, w tym m.in. boiska do tenisa o nawierzchni ceglastej, boiska do siatkówki plażowej, placu zabaw. Główne parametry realizowanej inwestycji: -powierzchnia całkowita działki - 2.492 m2 w tym: -powierzchnia boisk - 15,67 m2, -nawierzchnie trawiaste - 1.306,28 m2, -parking - 54,00 m2, -trakty piesze i drogi dojazdowe - 248,82 m2, -mała architektura - 8 urządzeń. Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży budowlanej B 4)Budowa parku w Lichnowach W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - IV 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Prace polegają na budowie systemu komunikacji pieszej parku wraz z wyposażeniem w elementy małej architektury i aranżacji terenu zieleni. Główne parametry realizowanej inwestycji: -powierzchnia całkowita działki - 3.239,00 m2 w tym: -powierzchnia ciągów pieszych, nawierzchnia żwirowa - 268,91 m2, -obrzeża - 343,16 mb, -skalniak - 50,27 m2, -zieleń (trawnik) - 2.832,37 m2, -kwietnik (tulipany) - 60,00 m2, -wyposażenie parku w elementy małej architektury w tym model wiatraka Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży budowlanej B Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji zadania w zakresie usługi nadzoru inwestorskiego w przypadku odstąpienia od zamiaru realizacji inwestycji z powodu nieprzyznania środków finansowych z UE. W przypadku zaistnienia informacji o której mowa wyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5) Budowa parku w Lisewie Malborskim W zakres rzeczowy przetargu wchodzi nadzór inwestorski pełnobranżowy, w pełnym zakresie umożliwiającym nadzór nad niżej opisanymi pracami. Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie robót - IV 2011r. Planowany termin zakończenia realizacji niniejszego zadania - VIII 2011r. Prace polegają na budowie systemu komunikacji pieszej parku z wyposażeniem w elementy małej architektury i aranżacji terenu zieleni. Główne parametry realizowanej inwestycji: -powierzchnia całkowita działki - 1.555,00 m2 w tym: -powierzchnia chodnika z kostki betonowej - 166,98 m2, -powierzchnia ścieżek o nawierzchni żwirowej - 258,60 mb, -obrzeża - 382,45 m2, -skalniak - 15,20 m2, -zieleń (trawnik) - 924,25 m2, -kwietnik (tulipany) - 159,38 m2, -wyposażenie parku w elementy małej architektury w tym model wiatraka Zakres zadania obejmuje: - nadzór nad robotami branży budowlanej B Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji zadania w zakresie usługi nadzoru inwestorskiego w przypadku odstąpienia od zamiaru realizacji inwestycji w przypadku nieprzyznania środków finansowych z UE. W przypadku zaistnienia informacji o której mowa wyżej Zamawiający poinformuje Wykonawcę w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 1. Zakres działań i czynności inspektora nadzoru obejmuje: 1)współdziałanie z wykonawcą inwestycji w zakresie uzyskania najwyższych efektów w zakresie wykonywanych zapisów umownych; 2)pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, a w szczególności: - reprezentowanie zamawiającego na budowach przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektami, dokumentacjami technicznymi, aktualnie dostępną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, prawem obowiązującym w tym zakresie, - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, - sprawdzanie i odbiór wszystkich robót budowlanych, - kontrola zgodności wykonania robót z projektami technicznymi oraz umowami wykonawczymi, - uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazaniu ich do użytkowania. 3)Kontrola i nadzór spraw BHP i ochrony środowiska; 4)potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz bieżące kontrolowanie rozliczeń budowy; 5)przedstawienie pisemnych informacji zamawiającemu w zakresie zaawansowania rzeczowo - finansowego prac; 6)wskazywanie ewentualnych braków, usterek i wad, ustalanie terminów ich usunięcia oraz nadzór i potwierdzenie ich usunięcia; 7)zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych nieprawidłowości i wad w wykonywanych obiektach oraz proponowanie sposobu ich usunięcia; 8)wydawanie kierownikowi budowy poleceń określonych w obowiązujących przepisach, 9)obecność na terenie inwestycji zgodnie z potrzebami wynikającymi z harmonogramu budowy w stopniu zapewniającym skuteczność czynności nadzoru inwestorskiego, 10)uczestnictwo w przeglądach gwarancyjnych obiektu w okresie gwarancji wykonawcy; 11)przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach, które kierując się posiadaną wiedzą techniczną i doświadczeniem zawodowym należy przewidzieć, 12)wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz odpowiednich aktów wykonawczych, 2. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, 2)Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, 3)wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, 4)ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, 5)Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, 6)Wykonawca musi mieć zawarte umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności: ogólnej, cywilnej, działalności gospodarczej na swój koszt, 7)odpowiedzialność zawodowa inspektora nadzoru: zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą Kodeks cywilny, 8)odpowiedzialność w zakresie powierzonych czynności objętych przedmiotem zamówienia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.01.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Biuro Realizacji Inwestycji INŻYNIER Tomasz Fedorowicz, {Dane ukryte}, 83-110 Tczew, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 65273,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
    41935,01


  • Oferta z najniższą ceną:
    41935,01
    / Oferta z najwyższą ceną:
    92750,00


  • Waluta:
    PLN.

Gmina Lichnowy

Adres: ul. Tczewska 6, 82-224 Lichnowy
woj. pomorskie
Dane kontaktowe: email: a.stachowiak@lichnowy.pl
tel: 552 712 723
fax: 552 712 723
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-01-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 41801820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-12-22
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 301 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.lichnowy.bip.net.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Gminy Lichnowy ul. Tczewska 6 82 - 224 Lichnowy
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Usługi nadzoru inwestorskiego Biuro Realizacji Inwestycji INŻYNIER Tomasz Fedorowicz
Tczew		 2011-01-27 41 935,00
ukryj