„Opracowanie dokumentacji projektowej dla układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na Prawobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA oraz wykonaniem komór ciepłowniczych”.

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
8510109444
ul. Zbożowa 4
Szczecin
70-653
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Śmiechowska, Grzegorz Opaluch
Tel.: +49 914509857
E-mail: przetargi@sec.com.pl
Kod NUTS: PL42

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sec.com.pl

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://sec.com.pl/sec_szczecin/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Zbożowa 4
70-653
Szczecin
70-653
Polska
Osoba do kontaktów: p. Agnieszka Śmiechowska, p. Grzegorz Opaluch
Tel.: +48 914509857
E-mail: przetargi@sec.com.pl
Kod NUTS: PL424

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sec.com.pl

Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

„Opracowanie dokumentacji projektowej dla układów regulacji ciśnienia na odrzutach od magistrali ciepłowniczej w kierunku sieci osiedlowych na Prawobrzeżu Szczecina wraz z niezbędną infrastrukturą teletechniczną, elektryczną, AKPiA oraz wykonaniem komór ciepłowniczych”.

Numer referencyjny: R/1

Roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie układów regulacji ciśnienia na odrzutach sieci magistralnej w kierunku sieci osiedlowych na Prawobrzeżu Szczecina. Celem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej w przyszłości na jej podstawie wykonania układów regulacji cieśnienia w następujących lokalizacjach:

1.1 Istniejąca komora ciepłownicza R-5 zlokalizowana na terenie CR Dąbska

1.2 Punkt R-13 zlokalizowany na sieci preizolowanej w rejonie ulic Jałtańskiej

i Botanicznej

1.3 Punkt R-16 zlokalizowany na sieci napowietrznej w rejonie ulic Nałkowskiej

i Handlowej

1.4 Istniejąca komora ciepłownicza R17 w rejonie ulic Handlowej i Przelotowej

1.5 Istniejąca komora ciepłownicza Z9-4 wraz z przebudową odcinka osiedlowej sieci cieplnej pod ul. Przelotową i budową odcinka kanalizacji teletechnicznej

1.6 Punkt Z-20 zlokalizowany na sieci preizolowanej w rejonie ulic Jaśminowej i Piechoty

1.7 Pomieszczenie węzła cieplnego przy ul. Młodzieży Polskiej 16.

To zamówienie podzielone jest na części: nie

Kod NUTS: PL42

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

W rejonie ulic Jałtańskiej i Botanicznej, Nałkowskiej i Handlowej, Handlowej i Przelotowej, Jaśminowej i Piechoty, ul. Młodzieży Polskiej 16 oraz ul. Dąbskiej w Szczecinie, województwo zachodniopomo.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie układów regulacji ciśnienia na odrzutach sieci magistralnej w kierunku sieci osiedlowych na Prawobrzeżu Szczecina. Celem zadania jest wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej w przyszłości na jej podstawie wykonania układów regulacji cieśnienia w następujących lokalizacjach:

1.1 Istniejąca komora ciepłownicza R-5 zlokalizowana na terenie CR Dąbska

1.2 Punkt R-13 zlokalizowany na sieci preizolowanej w rejonie ulic Jałtańskiej

i Botanicznej

1.3 Punkt R-16 zlokalizowany na sieci napowietrznej w rejonie ulic Nałkowskiej

i Handlowej

1.4 Istniejąca komora ciepłownicza R17 w rejonie ulic Handlowej i Przelotowej

1.5 Istniejąca komora ciepłownicza Z9-4 wraz z przebudową odcinka osiedlowej sieci cieplnej pod ul. Przelotową i budową odcinka kanalizacji teletechnicznej

1.6 Punkt Z-20 zlokalizowany na sieci preizolowanej w rejonie ulic Jaśminowej i Piechoty

1.7 Pomieszczenie węzła cieplnego przy ul. Młodzieży Polskiej 16

Zakres opracowania obejmuje branżę sanitarną, konstrukcyjną, elektryczną oraz AKPiA.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy:

1) Wykonać projekt budowlany wykonawczy wraz ze wszystkimi opracowaniami

dla poszczególnych branż niezbędnymi do realizacji robót budowlanych.

2) Opracować i dostarczyć przedmiar robót oraz kosztorysy inwestorskie na roboty budowlane dla każdego punktu, biorąc pod uwagę wszystkie branże.

3) Wykonać harmonogram realizacji inwestycji

4) Wykonać projekt organizacji ruchu, jeżeli zajdzie taka konieczność

5) Wykonać projekt odtworzenia terenu, jeżeli zajdzie taka konieczność

6) Wykonać specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych

7) Uzyskać wszelkie wymagane pozwolenia, uzgodnienia i opinie, których obowiązek posiadania wynika z obowiązujących przepisów i prawa, niezbędne do realizacji robót budowlanych.

8) Zapewnić nadzór autorski zgodnie z prawem budowlanym podczas wykonywania robót budowlanych wynikających z wykonanej dokumentacji projektowej.

Zamawiający dostarczy mapy do celów projektowych na potrzeby budowy układów regulacji w punkcie R13, w komorze R17, w komorze Z9-4 (wtórnik). Jednocześnie Zamawiający zastrzega, że Wykonawcy przysługuje 30 – dniowy okres na zgłaszanie ewentualnych uwag odnośnie treści wtórnika, licząc od dnia przekazania wtórnika Wykonawcy przez Zamawiającego. Uwagi zgłaszane przez Wykonawcę po w/w okresie nie będą rozpatrywane przez Zamawiającego i nie mogą stanowić przesłanki do wydłużenia umownego okresu projektowania.

Kryteria określone poniżej

Cena

Początek: 15/10/2017

Koniec: 16/03/2018

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Opcje: nie

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: Przewidziane dofinansowanie, wniosek o nr POIS.01.05.00-00-0031/16 pn.:„Przebudowa istniejących i budowa nowych systemów ciepłowniczych – etap i Etap II”.

1. Niniejsze zamówienie jest wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w oparciu o art. 6austawy z dnia 29.1.2004 r. Pzp (Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.).

2. Mają zastosowanie przepisy KC.

3.W celu wyłonienia Wykonawcy, zapytanie ofertowe zostanie wysłane do co najmniej 3 potencjalnych Wykonawców i jednocześnie zamieszczone na stronie internetowej www.sec.com.pl.

Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, podlegający wykluczeniu z postępowania.

1. Zamawiający wykluczy również z postępowania Wykonawcę:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15.5.2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28.2.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

c) jeżeli wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach mogących mieć wpływ na wynik postępowania z

-zamawiającym,

-osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

-członkami komisji przetargowej,

chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zmawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami realizując zamówienie, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. W przypadku podmiotów, o których mowa pkt 7.5 IDW przedkładane przez Wykonawcę kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 7.2 IDW

Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dla wykazania braku podstaw do wykluczenia.

6. W celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa:

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

7. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie dłuższym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania określonych w pkt 7.3 oraz 7.4 IDW, tj.

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 7.3 lit, b) i c) niniejszej IDW wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w pkt 7.3 lit. j) niniejszej IDW, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

h) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu o rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

i) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

8. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym w pkt 8.2. niniejszej IDW.

9. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie pkt 7.3 lit. a) i b) oraz e)-i) lub pkt 7.4 niniejszej IDW, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

(1) o których mowa w pkt. 8.2. lit. a) i b) niniejszej IDW składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w pkt 7.3 lit, b) i c) i j) niniejszej IDW

(2) o których mowa w pkt 8.2 lit. c) , d) i h) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

11. Dokumenty, o których mowa w pkt 8.5 ppkt (1) oraz ppkt (2) lit. b) IDW powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ppkt (2) lit. a) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

12. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.8.4 IDW, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia dotyczące terminów, w jakich dokumenty, o których mowa w ppkt (1) i (2) powinny być wystawione stosuje się odpowiednio.

13. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie dłuższym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 7.2 niniejszej IDW, tj.

1) Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, przygotowanego wg wzoru - Załącznika nr 3 do SIWZ.

2) Dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, przygotowanego wg wzoru - załącznika nr 4 do SIWZ

4) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

5) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

14. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 8.1 lub 8.2 niniejszej IDW , lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 8.1. i 8.2, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby zamknięcie postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

15. Zamawiający wezwie także wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

16. Składane na wezwanie Zamawiającego dokumenty i oświadczenia powinny być aktualne na dzień składania i potwierdzać okoliczności, o których mowa w pkt 7 IDW

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia:

1) w zakresie zdolności finansowej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

2) w zakresie zdolności ekonomicznej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy

są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związane z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 250 000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); na jedno zdarzenie i wszystkie zdarzenia.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie dłuższym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, wskazanych powyżej w niniejszym punkcie ogłoszenia tj.,

ad 1) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;

ad 2) Dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:

a) dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu preizolowanej sieci ciepłowniczej w terenie zurbanizowanym, o średnicy nominalnej co najmniej 2xDn250 mm i łącznej długości co najmniej 50 mb.

b) jedno zamówienie polegające na zaprojektowaniu budowy lub przebudowy komory ciepłowniczej o kubaturze min. 15 m³ wraz z systemem sterowania i wizualizacji

dysponowanie potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, legitymującymi się wymaganymi przez Zamawiającego kwalifikacjami zawodowymi, 2. wykształcenie i doświadczenie niezbędne do zajmowania następujących stanowisk:

a) co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta prowadzącego i sprawdzającego (branża sanitarna) – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą łącznie

co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu (licząc od dnia uzyskania uprawnień);

b) co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta prowadzącego i sprawdzającego (branża elektryczna i AKP) – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacji elektryczne, sieci i urządzenia elektroenergetyczne bez ograniczeń posiadającą łącznie co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu (licząc od dnia uzyskania uprawnień);

c) co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta prowadzącego i sprawdzającego (branża budowlano – konstrukcyjna) – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w zakresie konstrukcji budowli nadziemnych i podziemnych, konstrukcji podpór na sieciach cieplnych oraz innych elementów konstrukcyjnych wchodzących w skład układu przesyłu ciepła, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, które uprawniają do sporządzania projektów z branży budowlanej, posiadającą łącznie co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu (licząc od dnia uzyskania uprawnień);

d) co najmniej jedną osobą na stanowisko projektanta prowadzącego i sprawdzającego (branża telekomunikacyjna) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie projektowania instalacji, sieci teletechnicznych posiadającą łącznie co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego w projektowaniu (licząc od dnia uzyskania uprawnień);

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2 500 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych). 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 z

późn. zm.) 4. Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania na 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

(1) oświadczenia wymienione w pkt 8.1 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

(2) dokumenty wymienione 8.8 IDW są składane przez tego lub tych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy spełniają dany warunek udziału w postępowaniu,

(3) dokumenty składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowaniu, o których mowa w pkt 8.2 IDW składa każdy z tych wykonawców.

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Procedura otwarta

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Data: 19/09/2017

Czas lokalny: 13:30

Polski

Oferta musi zachować ważność do: 18/10/2017

Data: 19/09/2017

Czas lokalny: 14:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, V piętro w sali konferencyjnej w dniu 19.9.2017 r. o godzinie 14:00.

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Nie dotyczy
Nie dotyczy
Polska

nie dotyczy
nie dotyczy
Polska

Nie dotyczy
nie dotyczy
Polska

30/08/2017