Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999 MWp w CEZ Skawina S.A. - polska-skawina: urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego elektrowni pv o łącznej mocy 0,999 mwp, wraz z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji oraz uzyskaniem dokumentacji formalno prawnej, wymaganej obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji elektrowni pv na terenie cez skawina s.a. w skawinie. etap i przygotowanie dokumentacji projektowej wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy instalacji pv. uzyskanie pozwolenia na budowę instalacji pv i innych niezbędnych pozwoleń wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przyłącza kablowego. uzyskanie pozwolenia na budowę przyłącza kablowego. etap ii budowa instalacji pv o mocy 0,999 mwp przygotowanie terenu pod budowę instalacji pv (w tym demontaż ogrodzenia oraz płyt betonowych, wycinka drzew i krzewów). wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez wykonawcę. wykonanie podłączenia instalacji pv do sieci tauron dystrybucja zgodnie z warunkami przyłączenia, które zostaną wydane do dnia przekazania siwz przez tauron dystrybucja, uzyskanymi przez zamawiającego. rozruch elektrowni pv i próby odbiorowe. szkolenie pracowników zamawiającego. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie instalacji pv. przekazanie instalacji pv do eksploatacji. serwis instalacji pv w okresie gwarancji. ii.1.6)
| TI | Tytuł | Polska-Skawina: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 330880-2015 |
| PD | Data publikacji | 19/09/2015 |
| OJ | Dz.U. S | 182 |
| TW | Miejscowość | SKAWINA |
| AU | Nazwa instytucji | CEZ SKAWINA S.A. |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej |
| HA | EU Institution | - |
| DS | Dokument wysłany | 16/09/2015 |
| DT | Termin | 15/10/2015 |
| NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
| PR | Procedura | 2 - Procedura ograniczona |
| TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 31700000 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne |
| OC | Pierwotny kod CPV | 31700000 - Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne |
| RC | Kod NUTS | PL214 |
| IA | Adres internetowy (URL) | www.cezpolska.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE) |
19/09/2015 S182 - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura ograniczona
Polska-Skawina: Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne
2015/S 182-330880
Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe
Roboty budowlane
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
CEZ SKAWINA S.A.
ul. Piłsudskiego 10
Osoba do kontaktów: Władysław Gałgan
32-050 Skawina
POLSKA
Tel.: +48 122778535
E-mail: zp@cezpolska.pl
Faks: +48 122778555
Adresy internetowe:
Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.cezpolska.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor elektroenergetyczny
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999 MWp w CEZ Skawina S.A.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: CEZ Skawina S.A. ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: CEZ Skawina S.A. ul. Piłsudskiego 10, 32-050 Skawina.
Kod NUTS PL214
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, budowa, przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego Elektrowni PV o łącznej mocy 0,999 MWp, wraz z uruchomieniem i przekazaniem do eksploatacji oraz uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji Elektrowni PV na terenie CEZ Skawina S.A. w Skawinie.
Etap I Przygotowanie dokumentacji projektowej
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Instalacji PV.
Uzyskanie pozwolenia na budowę Instalacji PV i innych niezbędnych pozwoleń
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przyłącza kablowego.
Uzyskanie pozwolenia na budowę przyłącza kablowego.
Etap II Budowa Instalacji PV o mocy 0,999 MWp
Przygotowanie terenu pod budowę Instalacji PV (w tym demontaż ogrodzenia oraz płyt betonowych, wycinka drzew i krzewów).
Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę.
Wykonanie podłączenia Instalacji PV do sieci Tauron Dystrybucja zgodnie z warunkami przyłączenia, które zostaną wydane do dnia przekazania SIWZ przez Tauron dystrybucja, uzyskanymi przez Zamawiającego.
Rozruch Elektrowni PV i próby odbiorowe.
Szkolenie pracowników Zamawiającego.
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Instalacji PV.
Przekazanie Instalacji PV do eksploatacji.
Serwis Instalacji PV w okresie gwarancji.
Etap I Przygotowanie dokumentacji projektowej
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy Instalacji PV.
Uzyskanie pozwolenia na budowę Instalacji PV i innych niezbędnych pozwoleń
Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy przyłącza kablowego.
Uzyskanie pozwolenia na budowę przyłącza kablowego.
Etap II Budowa Instalacji PV o mocy 0,999 MWp
Przygotowanie terenu pod budowę Instalacji PV (w tym demontaż ogrodzenia oraz płyt betonowych, wycinka drzew i krzewów).
Wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę.
Wykonanie podłączenia Instalacji PV do sieci Tauron Dystrybucja zgodnie z warunkami przyłączenia, które zostaną wydane do dnia przekazania SIWZ przez Tauron dystrybucja, uzyskanymi przez Zamawiającego.
Rozruch Elektrowni PV i próby odbiorowe.
Szkolenie pracowników Zamawiającego.
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Instalacji PV.
Przekazanie Instalacji PV do eksploatacji.
Serwis Instalacji PV w okresie gwarancji.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
31700000 - KA12
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Budowa Elektrowni PV obejmuje wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę, dostawę i montaż Elektrowni PV wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, uruchomieniem i wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa zezwoleń niezbędnych Zamawiającemu do jej użytkowania i eksploatacji.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 10 (od udzielenia zamówienia)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
10. Wymagania dotyczące wadium
10.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 90 000 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
10.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa 14 1030 1508 0000 0008 0338 0007 z dopiskiem „Wadium w przetargu na: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999 MWp w CEZ Skawina SA. Wraz z ofertą należy złożyć kserokopię przelewu. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się faktycznie na koncie Zamawiającego.
b. poręczeniach bankowych;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
10.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, określony w pkt 12.1. Instrukcji.
10.4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 10.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 10.2. zostanie wykluczony z postępowania.
10.5. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:
a. upłynie termin związania ofertą;
b. zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
c. Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.
10.6. Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy:
a. który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert;
b. który został wykluczony z postępowania;
c. którego oferta została odrzucona.
Złożenie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia protestu.
10.7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10.8. W przypadku zaskarżenia decyzji Zamawiającego w postepowaniu, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli środek zaskarżenia wniesionego po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
10.9 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
a. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 90 000 PLN (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
10.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
a. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:
Bank Handlowy w Warszawie S.A., ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa 14 1030 1508 0000 0008 0338 0007 z dopiskiem „Wadium w przetargu na: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999 MWp w CEZ Skawina SA. Wraz z ofertą należy złożyć kserokopię przelewu. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się faktycznie na koncie Zamawiającego.
b. poręczeniach bankowych;
c. gwarancjach bankowych;
d. gwarancjach ubezpieczeniowych;
10.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą, określony w pkt 12.1. Instrukcji.
10.4. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 10.1., w formie lub formach, o których mowa w pkt 10.2. zostanie wykluczony z postępowania.
10.5. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium, jeżeli:
a. upłynie termin związania ofertą;
b. zostanie zawarta umowa i wniesione zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
c. Zamawiający unieważni postępowanie, a protesty zostaną ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynie termin do ich wnoszenia.
10.6. Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy:
a. który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert;
b. który został wykluczony z postępowania;
c. którego oferta została odrzucona.
Złożenie wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do wniesienia protestu.
10.7. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
10.8. W przypadku zaskarżenia decyzji Zamawiającego w postepowaniu, Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli środek zaskarżenia wniesionego po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
10.9 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
a. odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;
b. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c. zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Środki własne Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek 1:
a) Wykonawca (lub przynajmniej jeden z uczestników Konsorcjum) powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności zgodnych z potrzebami wykonania całego zakresu Przedmiotu zamówienia. Wykonawca (lub jeden z Wykonawców) winien mieć wymagane uprawnienia w swoim podstawowym zakresie działalności, ujawnione w aktualnym odpisie KRS, z podanymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności, a w szczególności działalność gospodarczą związaną z projektowaniem i budową sieci i urządzeń elektroenergetycznych.
b) Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania wszystkich prac zgodnie z zakresem Przedmiotu zamówienia.
W przypadku Konsorcjum, uczestnicy konsorcjum powinni łącznie posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z Przedmiotem zamówienia.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 1:
odpis aktualny z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku.
dokumenty innego podmiotu wskazane w tiret pierwsze. Wykonawca składa oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu innego podmiotu do spełnienia na rzecz Zamawiającego świadczeń pieniężnych łącznie z Wykonawcą, bądź zamiast Wykonawcy, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy pozostających w związku z całością Przedmiotu zamówienia na wypadek ich nie spełnienia przez Wykonawcę, również wówczas, gdy inny podmiot wykonywał na zlecenie Wykonawcy wyłącznie część przedmiotu zamówienia.
wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia wraz z informacjami o ich wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu, potrzebnych do wykonania Przedmiotu zamówienia oraz o przewidywanym zakresie wykonywanych przez nich prac.
informacji o podstawie do dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia budowlane:
o w zakresie projektowania
— w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – projektant posiadający minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu,
— w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – projektant posiadający minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu.
Wykonawca projektu winien posiadać referencje poświadczające zaprojektowanie uruchomionej i przekazanej do eksploatacji, co najmniej jednej instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 0,5 MWp.
o w zakresie kierowania robotami budowlanymi
— w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy,
— w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem.
Wykonawca robót budowlanych i sieci elektroenergetycznych winien posiadać referencje poświadczające wykonanie uruchomionej i przekazanej do eksploatacji, co najmniej jednej instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 0,5 MWp.
Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty „wykaz osób”, które będą uczestniczyć w wykonaniu Przedmiotu zamówienia, sporządzony według załącznika nr 4 do SIWZ. Z wykazu powinno wynikać, że osoby wyszczególnione w wykazie, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu czynności niezbędnych do realizacji Przedmiotu zamówienia.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, uznaje odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z uwzględnieniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. – o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 ze zm.).
Warunek 2:
Wykonawcy będą podlegać wykluczeniu z postępowania w przypadku, gdy:
1/ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
wspólnicy spółek jawnych,
partnerzy spółek partnerskich,
komplementariusze spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych oraz urzędujący członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2/
Podmioty zbiorowe w rozumieniu art. 2 ustawy z 28 października 2002 r. – o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz.U. z 2015 r., 1212 ) będą podlegały wykluczeniu w przypadku których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów ustawy z 28 października 2002 r. – o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz.U. z 2015 r., 1212).
Ponadto wykluczeniu z postępowania podlegać będą Wykonawcy:
którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 % wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie ostatnich 3 lat (tzn. w latach 2012, 2013, 2014) przed wszczęciem postępowania,
w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (t.jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 184), a złożyli odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiazania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w tym postępowaniu.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 2:
wypełnione oświadczenie według Wzoru nr 2,
aktualne zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku,
aktualna informacja z krajowego rejestru karnego albo równoważne zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia Wykonawcy, dotycząca osób wchodzących w skład organu zarządzającego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,
aktualna informacja z krajowego rejestru karnego dotycząca podmiotu zbiorowego w rozumieniu art. 2 ustawy z 28 października 2002 r. – o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 768 ze zm.), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosków,
lista podmiotów należących do tej samej grypy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 184) lub informacja, że nie należą do grupy kapitałowej.
Warunek 6:
W przypadku, gdy ze strony Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia będą występować osoby, które nie są uprawnione do jego reprezentacji w sposób bezpośredni, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dołączyć do wniosku stosowne pełnomocnictwa.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 6:
pełnomocnictwa szczególne udzielone osobom fizycznym jeżeli nie są upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie danych z właściwego rejestru (w przypadku Konsorcjum).
a) Wykonawca (lub przynajmniej jeden z uczestników Konsorcjum) powinien posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności zgodnych z potrzebami wykonania całego zakresu Przedmiotu zamówienia. Wykonawca (lub jeden z Wykonawców) winien mieć wymagane uprawnienia w swoim podstawowym zakresie działalności, ujawnione w aktualnym odpisie KRS, z podanymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności, a w szczególności działalność gospodarczą związaną z projektowaniem i budową sieci i urządzeń elektroenergetycznych.
b) Wykonawca powinien dysponować osobami zdolnymi do wykonania wszystkich prac zgodnie z zakresem Przedmiotu zamówienia.
W przypadku Konsorcjum, uczestnicy konsorcjum powinni łącznie posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z Przedmiotem zamówienia.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 1:
odpis aktualny z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku.
dokumenty innego podmiotu wskazane w tiret pierwsze. Wykonawca składa oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu innego podmiotu do spełnienia na rzecz Zamawiającego świadczeń pieniężnych łącznie z Wykonawcą, bądź zamiast Wykonawcy, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy pozostających w związku z całością Przedmiotu zamówienia na wypadek ich nie spełnienia przez Wykonawcę, również wówczas, gdy inny podmiot wykonywał na zlecenie Wykonawcy wyłącznie część przedmiotu zamówienia.
wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia wraz z informacjami o ich wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu, potrzebnych do wykonania Przedmiotu zamówienia oraz o przewidywanym zakresie wykonywanych przez nich prac.
informacji o podstawie do dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia budowlane:
o w zakresie projektowania
— w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – projektant posiadający minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu,
— w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – projektant posiadający minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu.
Wykonawca projektu winien posiadać referencje poświadczające zaprojektowanie uruchomionej i przekazanej do eksploatacji, co najmniej jednej instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 0,5 MWp.
o w zakresie kierowania robotami budowlanymi
— w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy,
— w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej 5-letnim doświadczeniem.
Wykonawca robót budowlanych i sieci elektroenergetycznych winien posiadać referencje poświadczające wykonanie uruchomionej i przekazanej do eksploatacji, co najmniej jednej instalacji fotowoltaicznej o mocy ponad 0,5 MWp.
Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawca dołączy do oferty „wykaz osób”, które będą uczestniczyć w wykonaniu Przedmiotu zamówienia, sporządzony według załącznika nr 4 do SIWZ. Z wykazu powinno wynikać, że osoby wyszczególnione w wykazie, posiadają wymagane uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu czynności niezbędnych do realizacji Przedmiotu zamówienia.
Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, uznaje odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z uwzględnieniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. – o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63, poz. 394 ze zm.).
Warunek 2:
Wykonawcy będą podlegać wykluczeniu z postępowania w przypadku, gdy:
1/ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
wspólnicy spółek jawnych,
partnerzy spółek partnerskich,
komplementariusze spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych oraz urzędujący członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2/
Podmioty zbiorowe w rozumieniu art. 2 ustawy z 28 października 2002 r. – o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz.U. z 2015 r., 1212 ) będą podlegały wykluczeniu w przypadku których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów ustawy z 28 października 2002 r. – o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz.U. z 2015 r., 1212).
Ponadto wykluczeniu z postępowania podlegać będą Wykonawcy:
którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 % wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie ostatnich 3 lat (tzn. w latach 2012, 2013, 2014) przed wszczęciem postępowania,
w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności,
którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (t.jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 184), a złożyli odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiazania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w tym postępowaniu.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 2:
wypełnione oświadczenie według Wzoru nr 2,
aktualne zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku,
aktualna informacja z krajowego rejestru karnego albo równoważne zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia Wykonawcy, dotycząca osób wchodzących w skład organu zarządzającego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,
aktualna informacja z krajowego rejestru karnego dotycząca podmiotu zbiorowego w rozumieniu art. 2 ustawy z 28 października 2002 r. – o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t. jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 768 ze zm.), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosków,
lista podmiotów należących do tej samej grypy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (t. jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 184) lub informacja, że nie należą do grupy kapitałowej.
Warunek 6:
W przypadku, gdy ze strony Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia będą występować osoby, które nie są uprawnione do jego reprezentacji w sposób bezpośredni, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dołączyć do wniosku stosowne pełnomocnictwa.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 6:
pełnomocnictwa szczególne udzielone osobom fizycznym jeżeli nie są upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie danych z właściwego rejestru (w przypadku Konsorcjum).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek 3:
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia:
a. obroty z działalności podstawowej w każdym roku tzn. w latach 2012, 2013, 2014, nie mniejsze niż 4 000 000 PLN. W przypadku, gdy Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej powyższe przychody muszą wynikać z nieskonsolidowanego sprawozdania finansowego Wykonawcy. W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Wykonawca powinien wykazać ww. przychody za 3 ostatnie zaudytowane lata obrotowe,;
b. zdolność kredytową na kwotę minimum 4 000 000 PLN. Zdolność kredytowa może być wykazana poprzez posiadane środki, w tym także środki posiadane w ramach kredytu odnawialnego lub poprzez inne instrumenty finansowe charakteryzujące zdolność kredytową.
c. W sytuacji korzystania przez Wykonawcę ze zdolności finansowej innego podmiotu, bądź podmiotów, ów inny podmiot, bądź podmioty, odpowiadają łącznie z Wykonawcą wobec Zamawiającego za posiadanie zdolności kredytowej wskazanej w lit. b.
d. Posiadanie polisy OC oraz potwierdzenie opłacenia składki ubezpieczenia o którym mowa w Rozdziale 2 pkt 2.5 Instrukcji.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 3:
bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za lata 2012, 2013, 2014 a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu. W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Wykonawca powinien przedłożyć w/w dokumenty za 3 ostatnie zaudytowane lata obrotowe. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
informacja z banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, bądź innego podmiotu udostępniającego zdolność kredytową na rzecz Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania wniosków;
Ocena spełnienia warunku Ubezpieczenia OC w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia zostanie dokonana na podstawie dołączenia do oferty opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia:
a. obroty z działalności podstawowej w każdym roku tzn. w latach 2012, 2013, 2014, nie mniejsze niż 4 000 000 PLN. W przypadku, gdy Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej powyższe przychody muszą wynikać z nieskonsolidowanego sprawozdania finansowego Wykonawcy. W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Wykonawca powinien wykazać ww. przychody za 3 ostatnie zaudytowane lata obrotowe,;
b. zdolność kredytową na kwotę minimum 4 000 000 PLN. Zdolność kredytowa może być wykazana poprzez posiadane środki, w tym także środki posiadane w ramach kredytu odnawialnego lub poprzez inne instrumenty finansowe charakteryzujące zdolność kredytową.
c. W sytuacji korzystania przez Wykonawcę ze zdolności finansowej innego podmiotu, bądź podmiotów, ów inny podmiot, bądź podmioty, odpowiadają łącznie z Wykonawcą wobec Zamawiającego za posiadanie zdolności kredytowej wskazanej w lit. b.
d. Posiadanie polisy OC oraz potwierdzenie opłacenia składki ubezpieczenia o którym mowa w Rozdziale 2 pkt 2.5 Instrukcji.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 3:
bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za lata 2012, 2013, 2014 a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu. W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Wykonawca powinien przedłożyć w/w dokumenty za 3 ostatnie zaudytowane lata obrotowe. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
informacja z banku potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, bądź innego podmiotu udostępniającego zdolność kredytową na rzecz Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania wniosków;
Ocena spełnienia warunku Ubezpieczenia OC w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia zostanie dokonana na podstawie dołączenia do oferty opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Warunek 4:
Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, do wykonania poszczególnych części zamówienia tzn:
a) usług projektowych, rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich 4 lat (z podaniem ich wartości) przed upływem terminu składania ofert, tj. od 1.8.2011–31.7.2015 r.:
a1) co najmniej 2 usług z wynikiem pozytywnym w zakresie projektowania Instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy instalacji co najmniej 0,5 MWp każda wraz z automatyką i opomiarowaniem;
a2) co najmniej dwóch usług z wynikiem pozytywnym w zakresie projektowania prac związanych z wykonywaniem stacji transformatorowych i sieci energetycznych oraz związanych układów zabezpieczeń i automatyki, dla instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 0,5 MWp każda,
a3) co najmniej dwóch usług z wynikiem pozytywnym w zakresie projektowania naziemnych konstrukcji wsporczych do montażu paneli fotowoltaicznych,; o mocy co najmniej 0,5 MWp każda;
b) robót budowlanych, wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert tj od 1.8.2011–31.7.2015 r.:
b1) z wynikiem pozytywnym co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie wykonania systemów fotowoltaicznych o minimalnej mocy systemu 0,5 MW każda wraz z automatyką i opomiarowaniem;
b2) z wynikiem pozytywnym co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie prac związanych z wykonywaniem stacji transformatorowych i sieci energetycznych oraz związanych układów zabezpieczeń i automatyki, dla instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 0,5 MWp każda;
b3) z wynikiem pozytywnym co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie wykonania naziemnych konstrukcji wsporczych do mocowania paneli fotowolticznych, o mocy co najmniej 0,5 MWp każda.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie Warunku 4:
a) wykaz usług projektowych wykonanych przez Wykonawcę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert; dla potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę realizacji:
a1) co najmniej dwóch usług w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy systemu co najmniej 0,5 MWp każda wraz z automatyką i opomiarowaniem;
a2) co najmniej dwóch usług w zakresie projektowania prac związanych z wykonywaniem stacji transformatorowych i sieci energetycznych oraz związanych układów zabezpieczeń i automatyki, dla instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 0,5 MWp każda;
a3) co najmniej dwóch usług w zakresie projektowania naziemnych konstrukcji wsporczych do montażu paneli fotowoltaicznych, o mocy co najmniej 0,5 MWp każda.
Wzór wykazu został podany w załączniku nr 3 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody (m.in. dokumenty potwierdzające, referencje inwestorów/zamawiających) poświadczające, że każda z głównych usług została wykonana lub jest wykonywana należycie. Z przedstawionych wykazów oraz dowodów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunek postawiony przez Zamawiającego w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.
b) wykazu robót budowlanych, wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Dla potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga wykazania:
b1) wykonania co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 0,5 MWp każda wraz z automatyką i opomiarowaniem, o wartości co najmniej 100 000 PLN (sto tysięcy złotych) każda,
b2) wykonania co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie prac związanych z wykonywaniem stacji transformatorowych i sieci energetycznych oraz związanych układów zabezpieczeń i automatyki, dla instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 0,5 MWp i o wartości co najmniej 100 000 PLN (sto tysięcy złotych) każda.
b3) wykonania co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie wykonania naziemnych konstrukcji wsporczych do mocowania paneli fotowoltaicznych, o mocy co najmniej 0,5 MWp każda.
Wzór wykazu został podany w załączniku nr 3 do Instrukcji. Do wykazu należy dołączyć dowody (m.in. dokumenty potwierdzające, referencje inwestorów/zamawiających) poświadczające, że każda z robót wymienionych w wykazie, została wykonana w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, które winny zostać przedstawione Zamawiającemu, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać wymaganego poświadczenia, Zamawiający dopuszcza dołączenie innych dokumentów. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Z przedstawionego wykazu oraz dokumentów potwierdzających musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunek postawiony przez Zamawiającego w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.
Warunek 5:
W przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), powinni we wniosku poinformować o tym fakcie.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 5:
Oświadczenie członków Konsorcjum, które winno zawierać między innymi następujące informacje:
wskazanie podmiotów tworzących Konsorcjum,
określenie celu wspólnych działań, jak złożenie wspólnej oferty oraz realizacja przedmiotu zamówienia,
określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu uprawnionego do dokonywania czynności oraz składania oświadczeń woli dotyczących niniejszego postępowania względem Zamawiającego jako pełnomocnik wszystkich uczestników konsorcjum (tzw. „lider Konsorcjum”).
podział obowiązków członków Konsorcjum przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, do wykonania poszczególnych części zamówienia tzn:
a) usług projektowych, rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich 4 lat (z podaniem ich wartości) przed upływem terminu składania ofert, tj. od 1.8.2011–31.7.2015 r.:
a1) co najmniej 2 usług z wynikiem pozytywnym w zakresie projektowania Instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy instalacji co najmniej 0,5 MWp każda wraz z automatyką i opomiarowaniem;
a2) co najmniej dwóch usług z wynikiem pozytywnym w zakresie projektowania prac związanych z wykonywaniem stacji transformatorowych i sieci energetycznych oraz związanych układów zabezpieczeń i automatyki, dla instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 0,5 MWp każda,
a3) co najmniej dwóch usług z wynikiem pozytywnym w zakresie projektowania naziemnych konstrukcji wsporczych do montażu paneli fotowoltaicznych,; o mocy co najmniej 0,5 MWp każda;
b) robót budowlanych, wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert tj od 1.8.2011–31.7.2015 r.:
b1) z wynikiem pozytywnym co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie wykonania systemów fotowoltaicznych o minimalnej mocy systemu 0,5 MW każda wraz z automatyką i opomiarowaniem;
b2) z wynikiem pozytywnym co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie prac związanych z wykonywaniem stacji transformatorowych i sieci energetycznych oraz związanych układów zabezpieczeń i automatyki, dla instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 0,5 MWp każda;
b3) z wynikiem pozytywnym co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie wykonania naziemnych konstrukcji wsporczych do mocowania paneli fotowolticznych, o mocy co najmniej 0,5 MWp każda.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie Warunku 4:
a) wykaz usług projektowych wykonanych przez Wykonawcę, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług, w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert; dla potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę realizacji:
a1) co najmniej dwóch usług w zakresie projektowania instalacji fotowoltaicznych o minimalnej mocy systemu co najmniej 0,5 MWp każda wraz z automatyką i opomiarowaniem;
a2) co najmniej dwóch usług w zakresie projektowania prac związanych z wykonywaniem stacji transformatorowych i sieci energetycznych oraz związanych układów zabezpieczeń i automatyki, dla instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 0,5 MWp każda;
a3) co najmniej dwóch usług w zakresie projektowania naziemnych konstrukcji wsporczych do montażu paneli fotowoltaicznych, o mocy co najmniej 0,5 MWp każda.
Wzór wykazu został podany w załączniku nr 3 do SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dowody (m.in. dokumenty potwierdzające, referencje inwestorów/zamawiających) poświadczające, że każda z głównych usług została wykonana lub jest wykonywana należycie. Z przedstawionych wykazów oraz dowodów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunek postawiony przez Zamawiającego w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.
b) wykazu robót budowlanych, wykonanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania. Dla potwierdzenia posiadania doświadczenia Wykonawcy w realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego, Zamawiający wymaga wykazania:
b1) wykonania co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie wykonania instalacji fotowoltaicznych o mocy co najmniej 0,5 MWp każda wraz z automatyką i opomiarowaniem, o wartości co najmniej 100 000 PLN (sto tysięcy złotych) każda,
b2) wykonania co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie prac związanych z wykonywaniem stacji transformatorowych i sieci energetycznych oraz związanych układów zabezpieczeń i automatyki, dla instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 0,5 MWp i o wartości co najmniej 100 000 PLN (sto tysięcy złotych) każda.
b3) wykonania co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie wykonania naziemnych konstrukcji wsporczych do mocowania paneli fotowoltaicznych, o mocy co najmniej 0,5 MWp każda.
Wzór wykazu został podany w załączniku nr 3 do Instrukcji. Do wykazu należy dołączyć dowody (m.in. dokumenty potwierdzające, referencje inwestorów/zamawiających) poświadczające, że każda z robót wymienionych w wykazie, została wykonana w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, które winny zostać przedstawione Zamawiającemu, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać wymaganego poświadczenia, Zamawiający dopuszcza dołączenie innych dokumentów. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. Z przedstawionego wykazu oraz dokumentów potwierdzających musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia warunek postawiony przez Zamawiającego w sposób nie budzący żadnych wątpliwości.
Warunek 5:
W przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), powinni we wniosku poinformować o tym fakcie.
Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 5:
Oświadczenie członków Konsorcjum, które winno zawierać między innymi następujące informacje:
wskazanie podmiotów tworzących Konsorcjum,
określenie celu wspólnych działań, jak złożenie wspólnej oferty oraz realizacja przedmiotu zamówienia,
określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu uprawnionego do dokonywania czynności oraz składania oświadczeń woli dotyczących niniejszego postępowania względem Zamawiającego jako pełnomocnik wszystkich uczestników konsorcjum (tzw. „lider Konsorcjum”).
podział obowiązków członków Konsorcjum przy realizacji przedmiotu zamówienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczony
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
209/SK/2015/WG
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.10.2015 - 11:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Warunek 7
Przy pierwszej czynności w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, czyli przy złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest: (i) złożyć oświadczenie o akceptacji treści „Procedury udzielania zamówień przez spółki Grupy CEZ w Polsce przy zastosowaniu zasad Dyrektywy 2004/17/WE”; (ii) podpisać zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w toku postępowania; oraz (iii) podpisać klauzulę arbitrażową zgodnie z którą strony oświadczyłyby, że spory wynikające z prowadzonego postępowania lub związane z tym postępowaniem będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu. Wzór oświadczenie zawiera Wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej – Wzór nr 0.
Przy pierwszej czynności w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, czyli przy złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest: (i) złożyć oświadczenie o akceptacji treści „Procedury udzielania zamówień przez spółki Grupy CEZ w Polsce przy zastosowaniu zasad Dyrektywy 2004/17/WE”; (ii) podpisać zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w toku postępowania; oraz (iii) podpisać klauzulę arbitrażową zgodnie z którą strony oświadczyłyby, że spory wynikające z prowadzonego postępowania lub związane z tym postępowaniem będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu. Wzór oświadczenie zawiera Wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej – Wzór nr 0.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.9.2015
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-10-15
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 33088020151 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2015-09-19 |
| Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane |
| Tryb& postępowania [PO]: | Przetarg Ograniczony |
| Czas na realizację: | 10 miesięcy |
| Wadium: | 90000 ZŁ |
| Szacowana wartość* | 3 000 000 PLN - 4 500 000 PLN |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | NIE |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 0 |
| Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | www.cezpolska.pl |
| Informacja dostępna pod: | CEZ Skawina S.A. ul. Piłsudskiego 10, skawina, woj. nierozpoznano |
| Okres związania ofertą: | 0 dni |
Kody CPV
| 31700000-3 | Urządzenia elektroniczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne |