wykonanie instalacji technologicznej i automatyki oraz instalacji elektrycznej w węźle cieplnym i wykonanie instalacji kanalizacyjnej odwodnienia pomieszczenia
ROZWIŃ

Opis przedmiotu przetargu: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji technologicznej i automatyki oraz instalacji elektrycznej w węźle cieplnym i wykonanie instalacji kanalizacyjnej odwodnienia pomieszczenia

Publikacja BZP / TED


Warszawa: wykonanie instalacji technologicznej i automatyki oraz instalacji elektrycznej w węźle cieplnym i wykonanie instalacji kanalizacyjnej odwodnienia pomieszczenia


Numer ogłoszenia: 214758 - 2013; data zamieszczenia: 04.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Agencja Mienia Wojskowego , ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3149863, faks 22 3149900.


  • Adres strony internetowej zamawiającego:
    www.amw.com.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wykonanie instalacji technologicznej i automatyki oraz instalacji elektrycznej w węźle cieplnym i wykonanie instalacji kanalizacyjnej odwodnienia pomieszczenia.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji technologicznej i automatyki oraz instalacji elektrycznej w węźle cieplnym i wykonanie instalacji kanalizacyjnej odwodnienia pomieszczenia.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.32.10.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.70.00-2, 45.33.24.00-7, 45.33.20.00-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie jest wymagane


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który: 1) spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy; 2) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.


  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.3.1) pkt 1, zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, w trakcie wykonywania zamówienia, z których przynajmniej jedna musi posiadać: a) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wodociągowe i kanalizacyjne, z instalowaniem właściwych urządzeń w procesie budowy uzyskane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.), b) uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne wraz z urządzeniami do zasilania i sterowania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.). Zamawiający uzna warunek za spełniony również w przypadku posiadania przez ww. osoby uprawnień, które zostały uzyskane przed wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z zastrzeżeniem § 29 ww. Rozporządzenia. Ocena spełniania powyższych warunków będzie polegała na ocenie spełnia/nie spełnia. Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia wskazane w sekcji III.4.1)


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

    SEKCJA IV: PROCEDURA


    IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


    IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
    przetarg nieograniczony.


    IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


    IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
    najniższa cena.


    IV.3) ZMIANA UMOWY


    przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


    Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

    Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności: 1. Zmiana Terminu Wykonania Umowy 1) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: wstrzymanie robót z winy Zamawiającego; 2) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 1-3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 1 ) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku wyrobów lub urządzeń wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych wyrobów lub urządzeń; b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót -I, -II i -III, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) konieczność usunięcia sprzeczności w załączniku nr 1 do umowy w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, wyrobów i technologii robót. 2) zmiana osoby, przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inną spełniającą warunki określone w SIWZ, według polityki kadrowej Wykonawcy W przypadku zmiany osoby w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu, w terminie co najmniej 2 dni przed zmianą, dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez nową osobę, w celu akceptacji przez Zamawiającego. Zmiana osoby nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy; b) zmiana obowiązujących przepisów prawnych (np.: VAT, jeżeli wpłynie na sposób wykonania lub na wysokość ceny - zgodnie ze zmienionymi przepisami); c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z umową.


    IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


    IV.4.1)
     
    Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
    www.amw.com.pl

    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
    w siedzibie Zamawiającego, Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26a, 00-911 Warszawa.


    IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
    20.06.2013 godzina 11:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego, Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26a, 00-911 Warszawa, pok 022 (kancelaria jawna).


    IV.4.5) Termin związania ofertą:
    okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


    IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
    nie


    Numer ogłoszenia: 232258 - 2013; data zamieszczenia: 17.06.2013


    OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


    Ogłoszenie dotyczy:
    Ogłoszenia o zamówieniu.


    Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
    214758 - 2013 data 04.06.2013 r.

    SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

    Agencja Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3149863, fax. 22 3149900.

    SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


    II.1) Tekst, który należy zmienić:


    • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
      IV.3).

    • W ogłoszeniu jest:
      Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności: 1. Zmiana Terminu Wykonania Umowy 1) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: wstrzymanie robót z winy Zamawiającego; 2) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 1-3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 1 ) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku wyrobów lub urządzeń wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych wyrobów lub urządzeń; b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót -I, -II i -III, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) konieczność usunięcia sprzeczności w załączniku nr 1 do umowy w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, wyrobów i technologii robót. 2) zmiana osoby, przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inną spełniającą warunki określone w SIWZ, według polityki kadrowej Wykonawcy W przypadku zmiany osoby w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu, w terminie co najmniej 2 dni przed zmianą, dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez nową osobę, w celu akceptacji przez Zamawiającego. Zmiana osoby nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy; b) zmiana obowiązujących przepisów prawnych (np.: VAT, jeżeli wpłynie na sposób wykonania lub na wysokość ceny - zgodnie ze zmienionymi przepisami); c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy; d) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z umową..

    • W ogłoszeniu powinno być:
      Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności: 1. Zmiana Terminu Wykonania Umowy 1) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: wstrzymanie robót z winy Zamawiającego; 2) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 1-3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 1 ) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku wyrobów lub urządzeń wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych wyrobów lub urządzeń; b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót -I, -II i -III, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) konieczność usunięcia sprzeczności w załączniku nr 1 do umowy w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, wyrobów i technologii robót. 2) zmiana osoby, przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inną spełniającą warunki określone w SIWZ, według polityki kadrowej Wykonawcy W przypadku zmiany osoby w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu, w terminie co najmniej 2 dni przed zmianą, dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez nową osobę, w celu akceptacji przez Zamawiającego. Zmiana osoby nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy; b) zmiana obowiązujących przepisów prawnych (np.: VAT, jeżeli wpłynie na sposób wykonania lub na wysokość ceny - zgodnie ze zmienionymi przepisami); c) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z umową..


    II.2) Tekst, który należy dodać:


    • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
      IV.3).

    • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
      Wprowadzenie zmian do umowy może wynikać z następujących okoliczności: 1. Zmiana Terminu Wykonania Umowy 1) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: wstrzymanie robót z winy Zamawiającego; 2) zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 1-3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 1 ) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku wyrobów lub urządzeń wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych wyrobów lub urządzeń; b) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót -I, -II i -III, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; d) konieczność usunięcia sprzeczności w załączniku nr 1 do umowy w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 1 możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, wyrobów i technologii robót. 2) zmiana osoby, przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inną spełniającą warunki określone w SIWZ, według polityki kadrowej Wykonawcy W przypadku zmiany osoby w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu, w terminie co najmniej 2 dni przed zmianą, dokumenty potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu przez nową osobę, w celu akceptacji przez Zamawiającego. Zmiana osoby nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z załącznikiem nr 1, nr 2 i nr 3 do umowy; b) zmiana obowiązujących przepisów prawnych (np.: VAT, jeżeli wpłynie na sposób wykonania lub na wysokość ceny - zgodnie ze zmienionymi przepisami); c) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z umową..


    Warszawa: wykonanie instalacji technologicznej i automatyki oraz instalacji elektrycznej w węźle cieplnym i wykonanie instalacji kanalizacyjnej odwodnienia pomieszczenia


    Numer ogłoszenia: 277216 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013

    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


    Zamieszczanie ogłoszenia:
    obowiązkowe.


    Ogłoszenie dotyczy:
    zamówienia publicznego.


    Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
    tak, numer ogłoszenia w BZP: 214758 - 2013r.


    Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
    tak.

    SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


    I. 1) NAZWA I ADRES:
    Agencja Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 3149863, faks 22 3149900.


    I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
    Administracja rządowa centralna.

    SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


    II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
    wykonanie instalacji technologicznej i automatyki oraz instalacji elektrycznej w węźle cieplnym i wykonanie instalacji kanalizacyjnej odwodnienia pomieszczenia.


    II.2) Rodzaj zamówienia:
    Roboty budowlane.


    II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
    Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie instalacji technologicznej i automatyki oraz instalacji elektrycznej w węźle cieplnym i wykonanie instalacji kanalizacyjnej odwodnienia pomieszczenia.


    II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
    45.32.10.00-3, 45.31.10.00-0, 45.31.70.00-2, 45.33.24.00-7, 45.33.20.00-3.

    SEKCJA III: PROCEDURA


    III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
    Przetarg nieograniczony


    III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


    • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
      nie

    SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


    IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
    12.07.2013.


    IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
    2.


    IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
    0.


    IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    • PRO-INSTAL-BUD s.c. Andrzej i Beata Proppo, {Dane ukryte}, 03-289 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


    IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
    (bez VAT): 203511,75 PLN.


    IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


    • Cena wybranej oferty:
      204180,00


    • Oferta z najniższą ceną:
      204180,00
      / Oferta z najwyższą ceną:
      297660,00


    • Waluta:
      PLN.

    Agencja Mienia Wojskowego

    Adres: ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa
    woj. mazowieckie
    Dane kontaktowe: email: Ireneusz.Honczar@amw.com.pl
    tel: 22 3149863
    fax: 22 3149900
    Termin składania wniosków lub ofert:
    2013-06-19
    Dane postępowania
    ID postępowania BZP/TED: 21475820130
    ID postępowania Zamawiającego:
    Data publikacji zamówienia: 2013-06-03
    Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
    Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
    Czas na realizację: 60 dni
    Wadium: -
    Oferty uzupełniające: NIE
    Oferty częściowe: NIE
    Oferty wariantowe: NIE
    Przewidywana licyctacja: NIE
    Ilość części: 1
    Kryterium ceny: 100%
    WWW ogłoszenia: www.amw.com.pl
    Informacja dostępna pod: w siedzibie Zamawiającego, Agencji Mienia Wojskowego, ul. Nowowiejska 26a, 00-911 Warszawa
    Okres związania ofertą: 30 dni
    Kody CPV
    45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
    45317000-2 Inne instalacje elektryczne
    45321000-3 Izolacja cieplna
    45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
    45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
    Wyniki
    Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
    wykonanie instalacji technologicznej i automatyki oraz instalacji elektrycznej w węźle cieplnym i wykonanie instalacji kanalizacyjnej odwodnienia pomieszczenia PRO-INSTAL-BUD s.c. Andrzej i Beata Proppo
    Warszawa    		 2013-07-16 204 180,00
    ukryj