Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i zagospodarowanie płyty rynku - Placu Wolności w Kolbuszowej

Kolbuszowa: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i zagospodarowanie płyty rynku - Placu Wolności w Kolbuszowej


Numer ogłoszenia: 211149 - 2011; data zamieszczenia: 04.08.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Kolbuszowa , ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie, tel. 017 2271333, faks 017 2272939.

• 
  Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.kolbuszowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i zagospodarowanie płyty rynku - Placu Wolności w Kolbuszowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn.: Przebudowa i zagospodarowanie płyty rynku - Placu Wolności w Kolbuszowej w zakresie branż: - drogowej - sanitarnej - elektroenergetycznej Zadanie inwestycyjne, w zakresie objętym nadzorem, będącym przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje m. in: Przebudowę dróg publicznych (powiatowej i wojewódzkich) wokół Placu Wolności, polegającą na wymianie nawierzchni jezdni i chodników, wydzielenie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej, urządzenie wysp azylu na przejściach dla pieszych, wykonanie pasów dla relacji skrętnych Przebudowę ciągów pieszych na płycie rynku Przebudowę i budowę parkingów wielostanowiskowych, Budowę infrastruktury teletechnicznej, Budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego oraz zasilania w energię elektryczną, Budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, Budowę i przebudowę wodociągu Zakres zadania inwestycyjnego zilustrowano na zał. planie sytuacyjnym Powyższe zadanie objęte jest odrębnymi postępowaniami o zamówienia publiczne, przy czym postępowanie dotyczące robót związanych z branżą teletechniczną i elektroenergetyczną zostało zakończone zawarciem umowy z Wykonawcą robót (z dokumentacją przetargową można zapoznać się na: http://www.kolbuszowa.pl/content/view/1657/90/), a przetarg na pozostały zakres zostanie ogłoszony w m-cu sierpniu b.r. W ramach usługi nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie zobowiązany do: reprezentowania inwestora (Zamawiającego) na budowie, sprawowania kontroli zgodności realizacji budowy z jej projektem, pozwoleniami na budowę, zgłoszeniami, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania i odbioru robót budowlanych, potwierdzania faktycznie wykonanych robót, kontrolowania rozliczeń budowy, wykonywania czynności przypisanych do funkcji Inżyniera w SST, STWiORB i umowie Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, wykonywania innych niezbędnych czynności w imieniu inwestora (Zamawiającego) mających na celu realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z założonymi w dokumentacji standardami jakościowymi, obowiązującymi przepisami prawa i normami oraz w założonym terminie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.52.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.10.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

• 
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• 
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Wykonawca wykaże się wykonaniem: minimum jednego kontraktu porównywalnego z przedmiotem zamówienia, Za kontrakt porównywalny z przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna zrealizowanie usługi nadzoru inwestorskiego obejmującej co najmniej branże: drogową, sanitarną i elektroenergetyczną na zadaniu dotyczącym budowy lub przebudowy odcinka drogi publicznej wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej lub sanitarnej oraz budową lub przebudową sieci elektroenergetycznej.

• 
  III.3.3) Potencjał techniczny
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • W zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - Wykonawca wykaże, że w dniu przystąpienia do robót będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, w tym, co najmniej: -środki transportu: 1 samochód, -środki łączności: 1 fax, 3 telefony komórkowe -sprzęt biurowy: 1 komputer przenośny z zainstalowanym pakietem aplikacji biurowych pozwalającym na tworzenie i edycję dokumentów w formatach zgodnych z MS Office (xls, doc, ppt) oraz programem pocztowym umożliwiającym korzystanie z poczty e-mail, posiadający połączenie z Internetem, 1 drukarka, 1 kserokopiarka.

• 
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Wykonawca wykaże, że będzie dysponował: a)osobą przewidzianą do objęcia funkcji inspektora nadzoru robót drogowych, posiadającą min. dwuletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych do dnia złożenia oferty, b)osobą przewidzianą do objęcia funkcji inspektora nadzoru robót sanitarnych, posiadającą min. dwuletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych do dnia złożenia oferty, c)osobą przewidzianą do objęcia funkcji inspektora nadzoru robót elektroenergetycznych, posiadającą min. dwuletnie doświadczenie zawodowe liczone od dnia uzyskania odpowiednich uprawnień budowlanych do dnia złożenia oferty,

• 
  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• 
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  

  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

• 
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

6.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 PZP - zał. 1 do formularza oferty. 6.1.2. Wykaz zrealizowanych zamówień w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie - według wzoru stanowiącego zał. 3 do formularza oferty. W przypadku korzystania w w/w zakresie z doświadczenia innych podmiotów należy dołączyć pisemne zobowiązanie do współpracy w tym zakresie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Z wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana zawarta zostanie umowa wg wzoru stanowiącego aneks 3 do SIWZ Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że wystąpią okoliczności, które przemawiają za koniecznością zmiany postanowień umowy wymienione niżej: 1)Zmiana terminu wykonania robót budowlanych, która jest możliwa z tytułu: - niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe, intensywne opady deszczu trwające powyżej 14 dni, temperatura powietrza, przy której niedopuszczalne jest prowadzenie robót drogowych, powodzie) uniemożliwiających realizację zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem; - wystąpienie innych trudnych do przewidzenia okoliczności uniemożliwiających realizację robót zgodnie z harmonogramem lub ich terminowe zakończenie, jak: działanie siły wyższej; okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej; 2)zmiany obowiązującego prawa powodujące, że realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa; 3)wystąpienie okoliczności powodujących konieczność zmiany osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu zamówienia (przewidzianych w ofercie), na osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu; Powyższe okoliczności stanowią warunki zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 PZP w przypadku wystąpienia takiej okoliczności. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym. Umowa podlega unieważnieniu w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 140 i 146 PZP.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.kolbuszowa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 - 100 Kolbuszowa, pok. nr 21.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36 - 100 Kolbuszowa, pok. nr 13 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamówienie jest planowane do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
tak