Robota budowlana polegająca na odtworzeniu instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Krasnymstawie wraz z rozbudową sieci strukturalnej, remoncie instalacji c.o. i wod-kan w budynku sądu oraz kompleksowym remoncie pomieszczeń znajdujących się na parterze skrzydła w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.

Krasnystaw: Robota budowlana polegająca na odtworzeniu instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Krasnymstawie wraz z rozbudową sieci strukturalnej, remoncie instalacji c.o. i wod-kan w budynku sądu oraz kompleksowym remoncie pomieszczeń znajdujących się na parterze skrzydła w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie.


Numer ogłoszenia: 202466 - 2011; data zamieszczenia: 15.07.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy , ul. Poniatowskiego 31, 22-300 Krasnystaw, woj. lubelskie, tel. 082 5762801, faks 082 5763305.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Robota budowlana polegająca na odtworzeniu instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Krasnymstawie wraz z rozbudową sieci strukturalnej, remoncie instalacji c.o. i wod-kan w budynku sądu oraz kompleksowym remoncie pomieszczeń znajdujących się na parterze skrzydła w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na odtworzeniu instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie wraz z rozbudową sieci strukturalnej, remoncie instalacji c.o. i wod-kan w budynku sądu oraz na kompleksowym remoncie pomieszczeń znajdujących się na parterze skrzydła w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie. Zakres prac obejmuje: - oczyszczanie ścian i sufitów z warstwy farb, wykonanie wzmocnień tynków, wykonanie gładzi, 2 - krotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w kolorze, - wykucia i przemurowania ścian, wykonanie ścianek działowych, zamurowania otworów, - demontaż boazerii, rozebranie podłogi z parkietu drewnianego, - kładzenie płytek ceramicznych na ścianach, wykonanie szlachetnego tynku mineralnego, licowanie płytkami ceramicznymi wokół drzwi, licowanie ściany frontowej sali rozpraw płytkami z kamienia naturalnego, - montaż drzwi dwuskrzydłowych przeciwdźwiękowych, - montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w pomieszczeniach na parterze skrzydła, - wykonanie warstwy posadzki cementowej wyrównawczej, - kładzenie podłóg z płytki terakotowej antyposlizgowej na korytarzach i sali rozpraw, - kładzenie podłóg z paneli drewnianych w pomieszczeniach biurowych, - montaż balustrady schodowej z rurek ze stali nierdzewnej - montaż fartuchów z płyt ceramicznych w pomieszczeniach biurowych, - demontaż grzejników istniejących żeliwnych, - umartwianie istniejących pionów z rur stalowych w ścianach, odcinanie gałązek grzejnikowych, - wykonanie nowych pionów i poziomów z rur stalowych po wierzchu ścian na uchwytach , wykonanie nowych gałązek grzejnikowych z rur stalowych, - przejście rur instalacji c.o. przez ściany i stropy wykonane w tulejach z rur stalowych z uszczelniaczem, - montaż grzejników stalowych płytowych wraz z zaworami termostatycznymi i zaworami powrotnymi, - wpięcie całości instalacji c.o. do istniejących rozdzielaczy w kotłowni gazowej, - wykonanie nowych pionów wody zimnej z rur stalowych ocynkowanych w izolacji, - wykonanie wewnętrznej instalacji p.poż. z rur stalowych ocynkowanych, łączonych na gwint, - montaż pięciu hydrantów wewnętrznych dn 25 mm w podtynkowych szafkach hydrantowych, wyposażonych w odcinek węża półsztywnego L-20m i 4 szt. prądnic i 1 szt. prądnicy I -30, - demontaż pionów kanalizacyjnych z rur żeliwnych i wykonanie pionów kanalizacyjnych z rur PCV 110, - demontaż istniejących urządzeń sanitarnych (muszla ustępowa, umywalka), montaż urządzeń sanitarnych - ustępu z płuczką krytą, umywalki pojedynczej porcelanowej z pół postumentem i baterii umywalkowej, - demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych, demontaż łączników pod i natynkowych, puszek i odgałęźników instalacyjnych pod lub natynkowych opraw oświetleniowych, - przebijanie otworów w ścianach i stropach, wykuwanie bruzd dla przewodów wtynkowych i rur o średnicy do 47 mm, - układanie p.t. rur winidurowych w gotowych bruzdach, zaprawianie bruzd ręcznie zaprawą cementową, - układanie p.t. przewodów kablowych w gotowych bruzdach, układanie w tynku przewodów wtykowych i kablowych, - przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, - mocowanie przez zabetonowanie skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wraz konstrukcją wraz osprzętem modułowym, - montaż puszek instalacyjnych podtynkowych, łączników, gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym, opraw oświetleniowych żarowych z kloszem oraz opraw świetlówkowych z tworzyw sztucznych, wentylatorów ściennych łazienkowych, - podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, - sprawdzenie i pomiar obwodów elektrycznych, pomiary rezystancji i izolacji elektrycznej, badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, - układane przewodów kablowych sieci strukturalnej w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych, - układanie przewodów FTP, montaż panelu krosowniczego i switcha 12 port. oraz zespołu zasilającego PEL. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik Nr 1 do SIWZ, w której skład wchodzą: - Projekt budowlany odtworzenia instalacji elektrycznych w pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Krasnymstawie, - Projekt remontu instalacji c.o. i wod-kan w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie, - Projekt budowlany kompleksowego remontu pomieszczeń znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie; - Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót, - Przedmiary robót. Poza zakresem robót budowlanych określonych w w/w dokumentacji projektowej, przedmiotem zamówienia są czynności związane z zatrudnieniem kierowników budowy. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określanych w umowie. Wszystkie osoby wymienione w ofercie winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, po. 578) i być czynnymi członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca nieodłączną część niniejszej specyfikacji. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia winy być wykonywane w taki sposób by nie zakłócić pracy sądu. W tym celu Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym sporządzi harmonogram prac określający poszczególne etapy wykonywanych robót z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia niezakłóconego funkcjonowania pracy sądu. Wykonawca w ofercie nie uwzględnia kosztów energii elektrycznej i wody, które dostarcza Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zorganizować zaplecze techniczne oraz socjalne budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu rzetelnego opracowania oferty. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określanych w umowie. Wszystkie osoby wymienione w ofercie winny posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z późn. zm.) oraz przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, po. 578) i być czynnymi członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa, stanowiąca nieodłączną część niniejszej specyfikacji. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia winy być wykonywane w taki sposób by nie zakłócić pracy sądu. W tym celu Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym sporządzi harmonogram prac określający poszczególne etapy wykonywanych robót z uwzględnieniem konieczności zabezpieczenia niezakłóconego funkcjonowania pracy sądu. Wykonawca w ofercie nie uwzględnia kosztów energii elektrycznej i wody, które dostarcza Zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zorganizować zaplecze techniczne oraz socjalne budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wizji lokalnej przedmiotu zamówienia w celu rzetelnego opracowania oferty..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.

• 
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  
• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na kompleksowym remoncie pomieszczeń znajdujących się w budynku Sądu Rejonowego w Krasnymstawie w tym na remoncie instalacji elektrycznej oraz instalacjo c.o. i wod-kan.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.11.00-6, 45.23.11.12-3, 45.23.21.00-3, 45.40.00.00-1, 45.44.00.00-3, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.43.10.00-7, 45.42.10.00-4, 45.43.21.12-2, 45.43.21.10-8, 45.42.11.60-3, 45.31.11.00-3, 45.31.11.00-0, 45.31.12.00-2, 45.31.70.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 20.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

• 
  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• 
  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Wykonawcy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 uPzp.

• 
  III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości min. 250 000,00 zł brutto, polegające na budowie bądź kompleksowym remoncie budynku użyteczności publicznej* w tym na odtwarzaniu instalacji elektrycznych, remoncie instalcji c.o. i wod-kan w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniu dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. *budynek użyteczności publicznej - budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług turystyki i sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym, także budynek biurowy i socjalny (§ 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

• 
  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  

  
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  

  • Zamawiający uzna, że powyższy warunek został spełniony, jeżeli Wykonawcy złożą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami: - kierownik budowy - z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń; - kierownik robót elektrycznych - z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• 
  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

• 
  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.krrasnystaw.sr.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Rejonowy w Krasnymstawie ul. Poniatowskiego 31 22-300 Krasnystaw I piętro, pokój nr 104.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.08.2011 godzina 11:00, miejsce: Sąd Rejonowy w Krasnymstawie ul. Poniatowskiego 31 22-300 Krasnystaw I piętro, pokój nr 104.

IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie