Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki; 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa. - polska-olsztyn: usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
ROZWIŃ
Opis przedmiotu przetargu: 1.przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem z upoważnienia zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) z podziałem na 2 części, dotyczącego realizacji wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą 1.rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku gołdap – dubeninki; 2.rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku dubeninki – granica województwa. 2.przedmiot zamówienia obejmuje (dla każdej z części) wykonanie w szczególności — .aktualnej mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych. — dokumentacji geotechnicznej — inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi — niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (zrid) w tym załączników do decyzji zrid, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (zamawiający przewiduje do podziału 115 działek dla części nr 1 i 100 działek dla części nr 2; zapłata nastąpi za faktycznie podzielone działki; ilość działek może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 70 %) — projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (stwiorb), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu — kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez wykonawców robót bud.) i kosztorysu inwestorskiego — oceny brd wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od projektanta — elementów niezbędnych (raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą, zezwolenia na czynności zabronione w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją. do wykonawcy należy także wykonanie — operatu wodno prawnego, jeżeli jest wymagany, — projektów branżowych uzgodnionych z właścicielami sieci, — informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (dz.u. z 2003 r. nr 120, poz.1126), — uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków, — uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno budowlanych. w celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi wykonawca powinien wykonać odwierty geotechniczne. ilość odwiertów powinna być wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji (zaprojektowania konstrukcji nawierzchni) projektowej i realizacji inwestycji. 3.wykonawca nie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia. 4. rodzaj zamówienia usługa. 5. opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 części. część 1 – wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku gołdap – dubeninki; część 2 – wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku dubeninki – granica województwa; szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 stanowi załącznik nr 1 do siwz. 6. zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % zamówienia podstawowego. ii.1.6)
| TI | Tytuł | Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 18757-2016 |
| PD | Data publikacji | 20/01/2016 |
| OJ | Dz.U. S | 13 |
| TW | Miejscowość | OLSZTYN |
| AU | Nazwa instytucji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
| HA | EU Institution | - |
| DS | Dokument wysłany | 15/01/2016 |
| DT | Termin | 25/02/2016 |
| NC | Zamówienie | 4 - Usługi |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 3 - Oferta całościowa lub częściowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie |
| PC | Kod CPV | 71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| OC | Pierwotny kod CPV | 71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| IA | Adres internetowy (URL) | www.zdw.olsztyn.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
20/01/2016 S13 - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2016/S 013-018757
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
Osoba do kontaktów: Dagmara Ciesielska-Jasińska
10-602 Olsztyn
POLSKA
Tel.: +48 895261964
E-mail: dagmara.jasinska@zdw.olsztyn.pl
Faks: +48 895261965
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.olsztyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Województwo Warmińsko – Mazurskie
Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
POLSKA
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki; 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo warmińsko – mazurskie.
Kod NUTS
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Województwo warmińsko – mazurskie.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem z upoważnienia Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) z podziałem na 2 części, dotyczącego realizacji:
Wykonania dokumentacji projektowej dla zadania:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą:
1.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki;
2.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje (dla każdej z części) wykonanie w szczególności:
— .Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
— Dokumentacji geotechnicznej
— Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej
— Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi
— Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (Zamawiający przewiduje do podziału 115 działek dla części nr 1 i 100 działek dla części nr 2; zapłata nastąpi za faktycznie podzielone działki; ilość działek może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 70 %)
— Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
— Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót
bud.) i kosztorysu inwestorskiego
— Oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta
— Elementów niezbędnych (raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą, zezwolenia na czynności zabronione w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją.
Do Wykonawcy należy także wykonanie:
— operatu wodno-prawnego, jeżeli jest wymagany,
— projektów branżowych uzgodnionych z właścicielami sieci,
— informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),
— uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
— uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca powinien wykonać odwierty geotechniczne. Ilość odwiertów powinna być wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji (zaprojektowania konstrukcji nawierzchni) projektowej i realizacji inwestycji.
3.Wykonawca nie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia.
4. Rodzaj zamówienia: usługa.
5. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 części.
Część 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki;
Część 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
Wykonania dokumentacji projektowej dla zadania:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą:
1.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki;
2.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje (dla każdej z części) wykonanie w szczególności:
— .Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
— Dokumentacji geotechnicznej
— Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej
— Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi
— Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (Zamawiający przewiduje do podziału 115 działek dla części nr 1 i 100 działek dla części nr 2; zapłata nastąpi za faktycznie podzielone działki; ilość działek może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 70 %)
— Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
— Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót
bud.) i kosztorysu inwestorskiego
— Oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta
— Elementów niezbędnych (raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą, zezwolenia na czynności zabronione w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją.
Do Wykonawcy należy także wykonanie:
— operatu wodno-prawnego, jeżeli jest wymagany,
— projektów branżowych uzgodnionych z właścicielami sieci,
— informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),
— uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
— uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca powinien wykonać odwierty geotechniczne. Ilość odwiertów powinna być wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji (zaprojektowania konstrukcji nawierzchni) projektowej i realizacji inwestycji.
3.Wykonawca nie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia.
4. Rodzaj zamówienia: usługa.
5. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 części.
Część 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki;
Część 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322000
II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
1.Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem z upoważnienia Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) z podziałem na 2 części, dotyczącego realizacji:
Wykonania dokumentacji projektowej dla zadania:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą:
1.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki;
2.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje (dla każdej z części) wykonanie w szczególności:
— .Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
— Dokumentacji geotechnicznej
— Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej
— Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi
— Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (Zamawiający przewiduje do podziału 115 działek dla części nr 1 i 100 działek dla części nr 2; zapłata nastąpi za faktycznie podzielone działki; ilość działek może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 70 %)
— Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
— Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót
bud.) i kosztorysu inwestorskiego
— Oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta
— Elementów niezbędnych (raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą, zezwolenia na czynności zabronione w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją.
Do Wykonawcy należy także wykonanie:
— operatu wodno-prawnego, jeżeli jest wymagany,
— projektów branżowych uzgodnionych z właścicielami sieci,
— informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),
— uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
— uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca powinien wykonać odwierty geotechniczne. Ilość odwiertów powinna być wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji (zaprojektowania konstrukcji nawierzchni) projektowej i realizacji inwestycji.
3.Wykonawca nie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia.
4. Rodzaj zamówienia: usługa.
5. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 części.
Część 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki;
Część 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
Wykonania dokumentacji projektowej dla zadania:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą:
1.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki;
2.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje (dla każdej z części) wykonanie w szczególności:
— .Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
— Dokumentacji geotechnicznej
— Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej
— Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi
— Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (Zamawiający przewiduje do podziału 115 działek dla części nr 1 i 100 działek dla części nr 2; zapłata nastąpi za faktycznie podzielone działki; ilość działek może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 70 %)
— Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
— Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót
bud.) i kosztorysu inwestorskiego
— Oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta
— Elementów niezbędnych (raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą, zezwolenia na czynności zabronione w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją.
Do Wykonawcy należy także wykonanie:
— operatu wodno-prawnego, jeżeli jest wymagany,
— projektów branżowych uzgodnionych z właścicielami sieci,
— informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),
— uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
— uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca powinien wykonać odwierty geotechniczne. Ilość odwiertów powinna być wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji (zaprojektowania konstrukcji nawierzchni) projektowej i realizacji inwestycji.
3.Wykonawca nie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia.
4. Rodzaj zamówienia: usługa.
5. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 części.
Część 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki;
Część 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 26 (od udzielenia zamówienia)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1 Nazwa: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki.1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje (dla każdej z części) wykonanie w szczególności:
— .Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
— Dokumentacji geotechnicznej
— Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej
— Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi
— Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (Zamawiający przewiduje do podziału 115 działek dla części nr 1 i 100 działek dla części nr 2; zapłata nastąpi za faktycznie podzielone działki; ilość działek może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 70 %)
— Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
— Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót
bud.) i kosztorysu inwestorskiego
— Oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta
— Elementów niezbędnych (raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą, zezwolenia na czynności zabronione w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją.
Do Wykonawcy należy także wykonanie:
— operatu wodno-prawnego, jeżeli jest wymagany,
— projektów branżowych uzgodnionych z właścicielami sieci,
— informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),
— uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
— uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca powinien wykonać odwierty geotechniczne. Ilość odwiertów powinna być wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji (zaprojektowania konstrukcji nawierzchni) projektowej i realizacji inwestycji.
3.Wykonawca nie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia.
4. Rodzaj zamówienia: usługa.
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
— .Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
— Dokumentacji geotechnicznej
— Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej
— Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi
— Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (Zamawiający przewiduje do podziału 115 działek dla części nr 1 i 100 działek dla części nr 2; zapłata nastąpi za faktycznie podzielone działki; ilość działek może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 70 %)
— Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
— Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót
bud.) i kosztorysu inwestorskiego
— Oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta
— Elementów niezbędnych (raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą, zezwolenia na czynności zabronione w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją.
Do Wykonawcy należy także wykonanie:
— operatu wodno-prawnego, jeżeli jest wymagany,
— projektów branżowych uzgodnionych z właścicielami sieci,
— informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),
— uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
— uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca powinien wykonać odwierty geotechniczne. Ilość odwiertów powinna być wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji (zaprojektowania konstrukcji nawierzchni) projektowej i realizacji inwestycji.
3.Wykonawca nie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia.
4. Rodzaj zamówienia: usługa.
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322000
3)Wielkość lub zakres
Przedmiot zamówienia obejmuje (dla każdej z części) wykonanie w szczególności:
— .Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
— Dokumentacji geotechnicznej
— Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej
— Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi
— Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (Zamawiający przewiduje do podziału 115 działek dla części nr 1 i 100 działek dla części nr 2; zapłata nastąpi za faktycznie podzielone działki; ilość działek może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 70 %)
— Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
— Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót
bud.) i kosztorysu inwestorskiego
— Oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta
— Elementów niezbędnych (raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą, zezwolenia na czynności zabronione w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją.
Do Wykonawcy należy także wykonanie:
— operatu wodno-prawnego, jeżeli jest wymagany,
— projektów branżowych uzgodnionych z właścicielami sieci,
— informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),
— uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
— uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca powinien wykonać odwierty geotechniczne. Ilość odwiertów powinna być wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji (zaprojektowania konstrukcji nawierzchni) projektowej i realizacji inwestycji.
3.Wykonawca nie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia.
4. Rodzaj zamówienia: usługa.
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
— .Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
— Dokumentacji geotechnicznej
— Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej
— Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi
— Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (Zamawiający przewiduje do podziału 115 działek dla części nr 1 i 100 działek dla części nr 2; zapłata nastąpi za faktycznie podzielone działki; ilość działek może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 70 %)
— Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
— Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót
bud.) i kosztorysu inwestorskiego
— Oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta
— Elementów niezbędnych (raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą, zezwolenia na czynności zabronione w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją.
Do Wykonawcy należy także wykonanie:
— operatu wodno-prawnego, jeżeli jest wymagany,
— projektów branżowych uzgodnionych z właścicielami sieci,
— informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),
— uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
— uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca powinien wykonać odwierty geotechniczne. Ilość odwiertów powinna być wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji (zaprojektowania konstrukcji nawierzchni) projektowej i realizacji inwestycji.
3.Wykonawca nie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia.
4. Rodzaj zamówienia: usługa.
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 26 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Dane Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, zostały wygenerowane automatycznie, ze względu na konto założone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiającym jest Województwo Warmińsko – Mazurskie z siedzibą w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10 – 562 Olsztyn.
2. Termin wykonania usługi podany w Sekcji II.3) jest terminem ostatecznym wykonania usługi od daty podpisania umowy. Dokładny termin podpisania umowy podano we wzorze umowy oraz SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego, t.j. Termin wykonania zamówienia dla części nr 1 i 2 – to 26 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w trzech etapach:
Zatwierdzenie dokumentacji nastąpi w trzech etapach:
etap I – zatwierdzenie koncepcji projektowej – w ciągu 9 miesięcy od daty podpisania umowy,
etap II – wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej – w ciągu 22 miesięcy od daty podpisania umowy,
etap III – uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID – w ciągu 26 miesięcy od daty podpisania umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektornicznej.
9. Zamawiający informuje, że będzie ubiegał się o dofinansowanie przedmiotowego zamówienia ze środków Unii Europejskiej.
10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający miał zamiar przeznaczyć na sfinansowanie całość lub część zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2. Termin wykonania usługi podany w Sekcji II.3) jest terminem ostatecznym wykonania usługi od daty podpisania umowy. Dokładny termin podpisania umowy podano we wzorze umowy oraz SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego, t.j. Termin wykonania zamówienia dla części nr 1 i 2 – to 26 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w trzech etapach:
Zatwierdzenie dokumentacji nastąpi w trzech etapach:
etap I – zatwierdzenie koncepcji projektowej – w ciągu 9 miesięcy od daty podpisania umowy,
etap II – wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej – w ciągu 22 miesięcy od daty podpisania umowy,
etap III – uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID – w ciągu 26 miesięcy od daty podpisania umowy.
3. SIWZ dostępna będzie na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.zdw.olsztyn.pl
4. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektornicznej.
9. Zamawiający informuje, że będzie ubiegał się o dofinansowanie przedmiotowego zamówienia ze środków Unii Europejskiej.
10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający miał zamiar przeznaczyć na sfinansowanie całość lub część zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Część nr: 2 Nazwa: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa
1)Krótki opis
Przedmiot zamówienia obejmuje (dla każdej z części) wykonanie w szczególności:
— .Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
— Dokumentacji geotechnicznej
— Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej
— Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi
— Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (Zamawiający przewiduje do podziału 115 działek dla części nr 1 i 100 działek dla części nr 2; zapłata nastąpi za faktycznie podzielone działki; ilość działek może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 70 %)
— Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
— Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót
bud.) i kosztorysu inwestorskiego
— Oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta
— Elementów niezbędnych (raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą, zezwolenia na czynności zabronione w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją.
Do Wykonawcy należy także wykonanie:
— operatu wodno-prawnego, jeżeli jest wymagany,
— projektów branżowych uzgodnionych z właścicielami sieci,
— informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),
— uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
— uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca powinien wykonać odwierty geotechniczne. Ilość odwiertów powinna być wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji (zaprojektowania konstrukcji nawierzchni) projektowej i realizacji inwestycji.
3.Wykonawca nie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia.
4. Rodzaj zamówienia: usługa.
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
— .Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
— Dokumentacji geotechnicznej
— Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej
— Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi
— Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (Zamawiający przewiduje do podziału 115 działek dla części nr 1 i 100 działek dla części nr 2; zapłata nastąpi za faktycznie podzielone działki; ilość działek może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 70 %)
— Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
— Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót
bud.) i kosztorysu inwestorskiego
— Oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta
— Elementów niezbędnych (raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą, zezwolenia na czynności zabronione w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją.
Do Wykonawcy należy także wykonanie:
— operatu wodno-prawnego, jeżeli jest wymagany,
— projektów branżowych uzgodnionych z właścicielami sieci,
— informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),
— uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
— uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca powinien wykonać odwierty geotechniczne. Ilość odwiertów powinna być wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji (zaprojektowania konstrukcji nawierzchni) projektowej i realizacji inwestycji.
3.Wykonawca nie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia.
4. Rodzaj zamówienia: usługa.
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322000
3)Wielkość lub zakres
Przedmiot zamówienia obejmuje (dla każdej z części) wykonanie w szczególności:
— .Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
— Dokumentacji geotechnicznej
— Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej
— Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi
— Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (Zamawiający przewiduje do podziału 115 działek dla części nr 1 i 100 działek dla części nr 2; zapłata nastąpi za faktycznie podzielone działki; ilość działek może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 70 %)
— Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
— Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót
bud.) i kosztorysu inwestorskiego
— Oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta
— Elementów niezbędnych (raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą, zezwolenia na czynności zabronione w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją.
Do Wykonawcy należy także wykonanie:
— operatu wodno-prawnego, jeżeli jest wymagany,
— projektów branżowych uzgodnionych z właścicielami sieci,
— informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),
— uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
— uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca powinien wykonać odwierty geotechniczne. Ilość odwiertów powinna być wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji (zaprojektowania konstrukcji nawierzchni) projektowej i realizacji inwestycji.
3.Wykonawca nie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia.
4. Rodzaj zamówienia: usługa.
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
— .Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
— Dokumentacji geotechnicznej
— Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej
— Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi
— Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (Zamawiający przewiduje do podziału 115 działek dla części nr 1 i 100 działek dla części nr 2; zapłata nastąpi za faktycznie podzielone działki; ilość działek może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 70 %)
— Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
— Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót
bud.) i kosztorysu inwestorskiego
— Oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta
— Elementów niezbędnych (raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą, zezwolenia na czynności zabronione w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją.
Do Wykonawcy należy także wykonanie:
— operatu wodno-prawnego, jeżeli jest wymagany,
— projektów branżowych uzgodnionych z właścicielami sieci,
— informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.6.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126),
— uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
— uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca powinien wykonać odwierty geotechniczne. Ilość odwiertów powinna być wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji (zaprojektowania konstrukcji nawierzchni) projektowej i realizacji inwestycji.
3.Wykonawca nie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia.
4. Rodzaj zamówienia: usługa.
5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 26 (od udzielenia zamówienia)
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
1. Dane Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, zostały wygenerowane automatycznie, ze względu na konto założone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiającym jest Województwo Warmińsko – Mazurskie z siedzibą w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10 – 562 Olsztyn.
2. Termin wykonania usługi podany w Sekcji II.3) jest terminem ostatecznym wykonania usługi od daty podpisania umowy. Dokładny termin podpisania umowy podano we wzorze umowy oraz SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego, t.j. Termin wykonania zamówienia dla części nr 1 i 2 – to 26 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w trzech etapach:
Zatwierdzenie dokumentacji nastąpi w trzech etapach:
etap I – zatwierdzenie koncepcji projektowej – w ciągu 9 miesięcy od daty podpisania umowy,
etap II – wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej – w ciągu 22 miesięcy od daty podpisania umowy,
etap III – uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID – w ciągu 26 miesięcy od daty podpisania umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektornicznej.
9. Zamawiający informuje, że będzie ubiegał się o dofinansowanie przedmiotowego zamówienia ze środków Unii Europejskiej.
10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający miał zamiar przeznaczyć na sfinansowanie całość lub część zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2. Termin wykonania usługi podany w Sekcji II.3) jest terminem ostatecznym wykonania usługi od daty podpisania umowy. Dokładny termin podpisania umowy podano we wzorze umowy oraz SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego, t.j. Termin wykonania zamówienia dla części nr 1 i 2 – to 26 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w trzech etapach:
Zatwierdzenie dokumentacji nastąpi w trzech etapach:
etap I – zatwierdzenie koncepcji projektowej – w ciągu 9 miesięcy od daty podpisania umowy,
etap II – wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej – w ciągu 22 miesięcy od daty podpisania umowy,
etap III – uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID – w ciągu 26 miesięcy od daty podpisania umowy.
3. SIWZ dostępna będzie na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.zdw.olsztyn.pl
4. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektornicznej.
9. Zamawiający informuje, że będzie ubiegał się o dofinansowanie przedmiotowego zamówienia ze środków Unii Europejskiej.
10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający miał zamiar przeznaczyć na sfinansowanie całość lub część zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wymagania dotyczące wadium.
1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla poszczególnych części:
— dla części 1: 25 800,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych, 00/100);
— dla części 2: 27 300,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych, 00/100 ).
2.Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:
a) w pieniądzu, przelewem na nr konta:
w Banku CITI Handlowy: 74 1030 1218 0000 0000 9251 8051 z dopiskiem: wadium na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa”, część nr: …., nazwa: …………………………… – znak sprawy: ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/173/15.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
Z treści przelewu lub poręczenia albo gwarancji musi jednoznacznie wynikać, do jakiego zadania (nr części, nazwa i numer referencyjny) wadium jest wnoszone.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stanowiącego gwarancję lub poręczenie należy dołączyć do oferty, a oryginał należy zdeponować w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego.
5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej należy wystawić na Województwo Warmińsko – Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (Poręczyciela). Gwarancja (Poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
8. Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczeń Zamawiającego nie może być utrudnione. Wadium wniesione w formie niepieniężnej uważane będzie za wniesione, jeżeli z treści dokumentu wynikać będzie, że interesy Zamawiającego w zakresie roszczenia o wypłatę wadium są zabezpieczone w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, a Gwarant (Poręczyciel) bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, wypłaci Zamawiającemu pełną kwotę wadium po zaistnieniu tychże okoliczności. Gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.
9. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 1., lub dopuszczalnej formie (pkt. 2.) zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
10. Zamawiający zwróci wadium:
1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10 ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości dla poszczególnych części:
— dla części 1: 25 800,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy osiemset złotych, 00/100);
— dla części 2: 27 300,00 PLN (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych, 00/100 ).
2.Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:
a) w pieniądzu, przelewem na nr konta:
w Banku CITI Handlowy: 74 1030 1218 0000 0000 9251 8051 z dopiskiem: wadium na Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa”, część nr: …., nazwa: …………………………… – znak sprawy: ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/173/15.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
Z treści przelewu lub poręczenia albo gwarancji musi jednoznacznie wynikać, do jakiego zadania (nr części, nazwa i numer referencyjny) wadium jest wnoszone.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stanowiącego gwarancję lub poręczenie należy dołączyć do oferty, a oryginał należy zdeponować w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego.
5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej należy wystawić na Województwo Warmińsko – Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (Poręczyciela). Gwarancja (Poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
8. Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczeń Zamawiającego nie może być utrudnione. Wadium wniesione w formie niepieniężnej uważane będzie za wniesione, jeżeli z treści dokumentu wynikać będzie, że interesy Zamawiającego w zakresie roszczenia o wypłatę wadium są zabezpieczone w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, a Gwarant (Poręczyciel) bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, wypłaci Zamawiającemu pełną kwotę wadium po zaistnieniu tychże okoliczności. Gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.
9. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 1., lub dopuszczalnej formie (pkt. 2.) zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
10. Zamawiający zwróci wadium:
1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 10 ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 23 ust. 4 Pzp jeżeli oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp:
1.1.Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
1.2.Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
Dla części 1 i 2:
W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże i udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dwie główne usługi, których przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub rozbudowy drogi klasy nie niższej niż G o długości nie mniejszej niż 5,0 km – każda.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
(Droga w rozumieniu ustawy z 21.3.1985 o drogach publicznych – t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.; klasa drogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.3.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43, poz. 430 z późn. zm.).
Zamawiający informuje, że przez budowę należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7.7.1994 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
1.3.Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
1.4.Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1.5. Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.6 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.7 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.
1.8. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wg formuły spełnia/nie spełnia) na podstawie treści oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz pozostałych dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy.
2.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1.1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
2.1.2.wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane należycie – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w pkt. 5.1.2. SIWZ oraz w pkt. 1.2 Sekcji III.2.1) niniejszego ogłoszenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie;
2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz w pkt. 2.1.2.Sekcji III.2.1)niniejszego ogłoszenia, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 6.1.2. ppkt. 1 i 2 SIWZ oraz w pkt. 2.1.2.Sekcji III.2.1)
2.2. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.2. SIWZ oraz w pkt. 1.2 Sekcji III.2.1) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu oraz
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia.
3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:
3.1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
3.2.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.6.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
3.7.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.8. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3.9 Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wykazując się spełnianiem warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ oraz w pkt. 1.2 Sekcji III.2.1), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia – w odniesieniu do tych podmiotów – dokumentów wymienionych w pkt. 3.1 – 3.8 i.3.10 potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.3:
1) pkt 3.2 – 3.4 i 3.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 3.5 i 3.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy.
3.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.10. ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.10 ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.12. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.10, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis pkt 3.11. stosuje się odpowiednio.
3.13. Dokumenty składane w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp:
1.1.Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku
dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
1.2.Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.
Dla części 1 i 2:
W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże i udokumentuje, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał dwie główne usługi, których przedmiotem było wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy lub rozbudowy drogi klasy nie niższej niż G o długości nie mniejszej niż 5,0 km – każda.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
(Droga w rozumieniu ustawy z 21.3.1985 o drogach publicznych – t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.; klasa drogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.3.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz. U. nr 43, poz. 430 z późn. zm.).
Zamawiający informuje, że przez budowę należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7.7.1994 (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).
1.3.Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
1.4.Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1.5. Warunek udziału w postępowaniu, dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
1.6 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału
w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.7 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ.
1.8. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wg formuły spełnia/nie spełnia) na podstawie treści oświadczeń i dokumentów dołączonych do oferty.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykaz pozostałych dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy.
2.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
2.1.1.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
2.1.2.wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy usługi zostały wykonane należycie – w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w pkt. 5.1.2. SIWZ oraz w pkt. 1.2 Sekcji III.2.1) niniejszego ogłoszenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) poświadczenie;
2) oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 1.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 6.1.2. SIWZ oraz w pkt. 2.1.2.Sekcji III.2.1)niniejszego ogłoszenia, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 6.1.2. ppkt. 1 i 2 SIWZ oraz w pkt. 2.1.2.Sekcji III.2.1)
2.2. Zamawiający wymaga, w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.2. SIWZ oraz w pkt. 1.2 Sekcji III.2.1) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności:
1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu oraz
2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia.
3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych należy przedłożyć:
3.1. oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
3.2.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3.4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.6.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert:
3.7.aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
3.8. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3.9 Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wykazując się spełnianiem warunku, o którym mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ oraz w pkt. 1.2 Sekcji III.2.1), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia – w odniesieniu do tych podmiotów – dokumentów wymienionych w pkt. 3.1 – 3.8 i.3.10 potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3.10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 6.3:
1) pkt 3.2 – 3.4 i 3.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 3.5 i 3.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy.
3.11. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.10. ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.10 ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3.12. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3.10, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Przepis pkt 3.11. stosuje się odpowiednio.
3.13. Dokumenty składane w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 98
2. Okres gwarancji. Waga 2
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/173/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
25.2.2016 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 25.2.2016 - 10:30
Miejscowość:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 Olsztyn
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nieSekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Dane Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, zostały wygenerowane automatycznie, ze względu na konto założone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zamawiającym jest Województwo Warmińsko – Mazurskie z siedzibą w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10 – 562 Olsztyn.
2. Termin wykonania usługi podany w Sekcji II.3) jest terminem ostatecznym wykonania usługi od daty podpisania umowy. Dokładny termin podpisania umowy podano we wzorze umowy oraz SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego, t.j. Termin wykonania zamówienia dla części nr 1 i 2 – to 26 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w trzech etapach:
Zatwierdzenie dokumentacji nastąpi w trzech etapach:
etap I – zatwierdzenie koncepcji projektowej – w ciągu 9 miesięcy od daty podpisania umowy,
etap II – wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej – w ciągu 22 miesięcy od daty podpisania umowy,
etap III – uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID – w ciągu 26 miesięcy od daty podpisania umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektornicznej.
9. Zamawiający informuje, że będzie ubiegał się o dofinansowanie przedmiotowego zamówienia ze środków Unii Europejskiej.
10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający miał zamiar przeznaczyć na sfinansowanie całość lub część zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
2. Termin wykonania usługi podany w Sekcji II.3) jest terminem ostatecznym wykonania usługi od daty podpisania umowy. Dokładny termin podpisania umowy podano we wzorze umowy oraz SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej zamawiającego, t.j. Termin wykonania zamówienia dla części nr 1 i 2 – to 26 miesięcy od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w trzech etapach:
Zatwierdzenie dokumentacji nastąpi w trzech etapach:
etap I – zatwierdzenie koncepcji projektowej – w ciągu 9 miesięcy od daty podpisania umowy,
etap II – wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji projektowej – w ciągu 22 miesięcy od daty podpisania umowy,
etap III – uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID – w ciągu 26 miesięcy od daty podpisania umowy.
3. SIWZ dostępna będzie na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem www.zdw.olsztyn.pl
4. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.5. Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektornicznej.
9. Zamawiający informuje, że będzie ubiegał się o dofinansowanie przedmiotowego zamówienia ze środków Unii Europejskiej.
10. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy Pzp przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które zamawiający miał zamiar przeznaczyć na sfinansowanie całość lub część zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1.1. Odwołanie
1.1.1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
1.1.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
1.1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
1.1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
1.1.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
1.1.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
1.1.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1.1.5. i 1.1.6. wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
1.1.8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do
złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
1.1.9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium
na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako
najkorzystniejszą.
1.1.10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie
dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
1.1.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
1.1.12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
1.1.13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję
uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji
Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
1.1.14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym
mowa w pkt. 1.1.19., przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
1.1.15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 1.1.10. nie mogą następnie korzystać ze środków
ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na
podstawie pkt. 1.1.18 i 1.1.19.
1.1.16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
1.1.17. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub
ustnie do protokołu.
1.1.18. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu
Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że
w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W
takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
1.1.19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu
przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
1.1.20. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba
rozpoznaje odwołanie.
1.1.21. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
1.1.22. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.1.18., znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.1.19.:
a) ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy;
b) znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed
otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.1.20., ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę;
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
1.1.23. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
1.1.24. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania.
1.1.25. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych,
w szczególności, o których mowa w pkt 1.1.2., niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes
Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub
złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania
lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
1.1.26. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 1.1.25. zdanie pierwsze, że w przypadku
niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie
zostanie zwrócone.
1.1.27. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w pkt. 1.1.25. zdanie pierwsze,
wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód
uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
1.1.28. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w pkt. 1.1.24., oraz po bezskutecznym
upływie terminu, o którym mowa w pkt 1.1.25. i 1.1.27., Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia.
Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa Pzp wiąże z wniesieniem odwołania do
Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje Zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
1.1.29. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone
przez skład orzekający Izby, przepisy pkt. 1.1.23. – 1.1.28. stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby
przysługują składowi orzekającemu Izby.
1.1.30. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza
postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90
% wpisu.
1.1.31. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia
faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony
przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
1.2 Skarga do sądu
1.2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
1.2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.
1.2.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
1.2.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
1.2.5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
1.2.6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu
może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o
prokuratorze.
1.2.7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
1.2.8. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.
1.2.9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z
innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
1.2.10. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek
przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
1.2.11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia terminowi.
1.2.12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu
skargi do sądu.
1.2.13. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd
zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje
postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z
17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
1.2.14. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla
wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
1.2.15. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
1.2.16. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści
orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.
1.2.17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga
kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
1.2.18. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze
Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale V a ustawy z 17.11.1964 –
Kodeks postępowania cywilnego.
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1.1. Odwołanie
1.1.1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
1.1.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
1.1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
1.1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
1.1.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
1.1.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie
przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
1.1.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1.1.5. i 1.1.6. wnosi się w terminie 10 dni
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
1.1.8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku
nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do
złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
1.1.9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium
na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako
najkorzystniejszą.
1.1.10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię
odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie
dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest
udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
1.1.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia
na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą
ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu
odwołanie.
1.1.12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania
odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
1.1.13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy
nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję
uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której
przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji
Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie
przysługuje skarga.
1.1.14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z
czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym
mowa w pkt. 1.1.19., przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
1.1.15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 1.1.10. nie mogą następnie korzystać ze środków
ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na
podstawie pkt. 1.1.18 i 1.1.19.
1.1.16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
1.1.17. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub
ustnie do protokołu.
1.1.18. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu
Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników
postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że
w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W
takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
1.1.19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu
przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia
czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
1.1.20. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba
rozpoznaje odwołanie.
1.1.21. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
1.1.22. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.1.18., znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.1.19.:
a) ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy;
b) znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed
otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.1.20., ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę;
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
1.1.23. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
1.1.24. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia
dołącza się do odwołania.
1.1.25. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych,
w szczególności, o których mowa w pkt 1.1.2., niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes
Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub
złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania
lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
1.1.26. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 1.1.25. zdanie pierwsze, że w przypadku
niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie
zostanie zwrócone.
1.1.27. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w pkt. 1.1.25. zdanie pierwsze,
wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód
uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
1.1.28. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w pkt. 1.1.24., oraz po bezskutecznym
upływie terminu, o którym mowa w pkt 1.1.25. i 1.1.27., Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia.
Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa Pzp wiąże z wniesieniem odwołania do
Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje Zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
1.1.29. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone
przez skład orzekający Izby, przepisy pkt. 1.1.23. – 1.1.28. stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby
przysługują składowi orzekającemu Izby.
1.1.30. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza
postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90
% wpisu.
1.1.31. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia
faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony
przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
1.2 Skarga do sądu
1.2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
1.2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z
dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie
stanowią inaczej.
1.2.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
1.2.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) jest
równoznaczne z jej wniesieniem.
1.2.5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w
terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
1.2.6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu
może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu
stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o
prokuratorze.
1.2.7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać
oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a
także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
1.2.8. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.
1.2.9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z
innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
1.2.10. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek
przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
1.2.11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania
przyczyny uchybienia terminowi.
1.2.12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu
skargi do sądu.
1.2.13. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd
zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje
postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z
17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
1.2.14. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla
wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
1.2.15. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
1.2.16. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści
orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.
1.2.17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga
kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
1.2.18. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze
Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale V a ustawy z 17.11.1964 –
Kodeks postępowania cywilnego.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15.1.2016
| TI | Tytuł | Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 174612-2016 |
| PD | Data publikacji | 21/05/2016 |
| OJ | Dz.U. S | 97 |
| TW | Miejscowość | OLSZTYN |
| AU | Nazwa instytucji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
| HA | EU Institution | - |
| DS | Dokument wysłany | 19/05/2016 |
| NC | Zamówienie | 4 - Usługi |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie |
| PC | Kod CPV | 71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| OC | Pierwotny kod CPV | 71322000 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| RC | Kod NUTS | PL |
| IA | Adres internetowy (URL) | www.zdw.olsztyn.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
21/05/2016 S97 - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Polska-Olsztyn: Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
2016/S 097-174612
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
Osoba do kontaktów: Dagmara Ciesielska-Jasińska
10-602 Olsztyn
Polska
Tel.: +48 895261964
E-mail: dagmara.jasinska@zdw.olsztyn.pl
Faks: +48 895261965
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.olsztyn.pl
I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: zarządzanie drogami
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak
Województwo Warmińsko – Mazurskie
Emilii Plater 1
10-562 Olsztyn
Polska
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki; 2.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Kod NUTS PL
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1.Przedmiotem niniejszego opisu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem z upoważnienia Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej) z podziałem na 2 części, dotyczącego realizacji:
Wykonania dokumentacji projektowej dla zadania:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą:
1.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki;
2.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje (dla każdej z części) wykonanie w szczególności:
— .Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
— Dokumentacji geotechnicznej
— Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej
— Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi
— Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (Zamawiający przewiduje do podziału 115 działek dla części nr 1 i 100 działek dla części nr 2; zapłata nastąpi za faktycznie podzielone działki; ilość działek może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 70 %)
— Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
— Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót
bud.) i kosztorysu inwestorskiego
— Oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta
— Elementów niezbędnych (raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą, zezwolenia na czynności zabronione w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją.
Do Wykonawcy należy także wykonanie:
— operatu wodno-prawnego, jeżeli jest wymagany,
— projektów branżowych uzgodnionych z właścicielami sieci,
— informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126),
— uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
— uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca powinien wykonać odwierty geotechniczne. Ilość odwiertów powinna być wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji (zaprojektowania konstrukcji nawierzchni) projektowej i realizacji inwestycji.
3.Wykonawca nie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia.
4. Rodzaj zamówienia: usługa.
5.Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 części.
Część 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki;
Część 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
Wykonania dokumentacji projektowej dla zadania:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą:
1.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki;
2.Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa.
2.Przedmiot zamówienia obejmuje (dla każdej z części) wykonanie w szczególności:
— .Aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych.
— Dokumentacji geotechnicznej
— Inwentaryzacji stanu istniejącego, w tym działek planowanych do włączenia w pas drogowy, istniejących obiektów inżynierskich, istniejących zjazdów, oznakowania pionowego wraz z jej aktualizacją na zakończenie dokumentacji projektowej
— Projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi
— Niezbędnych materiałów do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID) w tym załączników do decyzji ZRID, projektów podziałów nieruchomości, wykazu właścicieli gruntów, ustalenie granic w terenie itp. (Zamawiający przewiduje do podziału 115 działek dla części nr 1 i 100 działek dla części nr 2; zapłata nastąpi za faktycznie podzielone działki; ilość działek może ulec zmniejszeniu nie więcej niż o 70 %)
— Projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), przedmiarem robót, zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu
— Kosztorysu ofertowego (stanowiącego wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót
bud.) i kosztorysu inwestorskiego
— Oceny BRD wykonanej przez audytora zewnętrznego niezależnego od Projektanta
— Elementów niezbędnych (raport oddziaływania na środowisko wraz ze szczegółową inwentaryzacją przyrodniczą, zezwolenia na czynności zabronione w stosunku do gatunków roślin lub zwierząt objętych ochroną, zgody właścicieli działek na przenosiny na ich teren gatunków chronionych) do uzyskania decyzji środowiskowej wraz z ostateczną decyzją.
Do Wykonawcy należy także wykonanie:
— operatu wodno-prawnego, jeżeli jest wymagany,
— projektów branżowych uzgodnionych z właścicielami sieci,
— informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120, poz. 1126),
— uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,
— uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
W celu określenia rodzaju podłoża pod projektowanym odcinkiem drogi Wykonawca powinien wykonać odwierty geotechniczne. Ilość odwiertów powinna być wystarczająca do prawidłowego wykonania dokumentacji (zaprojektowania konstrukcji nawierzchni) projektowej i realizacji inwestycji.
3.Wykonawca nie będzie zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w ramach przedmiotu niniejszego zamówienia.
4. Rodzaj zamówienia: usługa.
5.Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na 1 lub 2 części.
Część 1 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki;
Część 2 – Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 i 2 stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
6. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych:
Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50 % zamówienia podstawowego.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
71322000
II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 1 936 475,10 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 98
2. Okres gwarancji. Waga 2
1. Cena. Waga 98
2. Okres gwarancji. Waga 2
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZDW/NZP.IP-1/PN/3220/173/15
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2016/S 013-018757 z dnia 20.1.2016
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1 - Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa dla części pod nazwą: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – DubeninkiV.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
COMPLEX Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo – Konsultingowe
40-698 Katowice
Polska
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 935 505,04 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 966 866,10 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 26
Wartość: 1 935 505,04 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 966 866,10 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 26
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Część nr: 2 - Nazwa: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą: 2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa ”
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
6.4.2016
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 10
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia
COMPLEX Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo – Konsultingowe
{Dane ukryte}
40-698 Katowice
Polska
V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 2 050 779,68 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 969 609 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 26
Wartość: 2 050 779,68 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 969 609 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 26
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby dwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przysługują, na zasadach określonych w dziale VI ustawy, wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1. Odwołanie
1.1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
1.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
1.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
1.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
1.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1.5. i 1.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
1.8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
1.9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
1.10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
1.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
1.12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
1.13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
1.14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 1.19., przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
1.15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 1.10. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt. 1.18 i 1.19.
17.1.16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
1.17. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
1.18. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
1.19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
1.20. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
1.21. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
1.22. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.18., znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.19.:
a) ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy;
b) znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.20., ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę;
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
1.23. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
1.24. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
1.25. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w pkt
1.2. niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
1.26. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 1.25. zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.
1.27. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w pkt. 1.25. zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
1.28. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w pkt. 1.24., oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 1.25. i 1.27., Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa Pzp wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje Zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
1.29. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy pkt. 1.23. – 1.28. stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.
1.30. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
1.31. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
2. Skarga do sądu
2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
2.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
2.5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
2.6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
2.7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
2.8. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
2.9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
2.10. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
2.11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.
2.12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
2.13. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
2.14. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
2.15. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
2.16. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.
2.17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
2.18. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale V a ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego.
1. Odwołanie
1.1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
1.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
1.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
1.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
1.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 1.5. i 1.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
1.8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
1.9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
1.10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
1.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
1.12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
1.13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
1.14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 1.19., przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
1.15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 1.10. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt. 1.18 i 1.19.
17.1.16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
1.17. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
1.18. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
1.19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
1.20. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
1.21. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
1.22. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.18., znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.19.:
a) ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy;
b) znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 1.20., ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę;
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
1.23. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
1.24. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
1.25. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w pkt
1.2. niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
1.26. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 1.25. zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.
1.27. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w pkt. 1.25. zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
1.28. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w pkt. 1.24., oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 1.25. i 1.27., Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa Pzp wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje Zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
1.29. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy pkt. 1.23. – 1.28. stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.
1.30. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
1.31. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
2. Skarga do sądu
2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
2.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
2.5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
2.6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
2.7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
2.8. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
2.9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
2.10. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
2.11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.
2.12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
2.13. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
2.14. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
2.15. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
2.16. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.
2.17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
2.18. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale V a ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587801
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.5.2016
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-02-25
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 1875720161 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2016-01-20 |
| Rodzaj zamówienia: | usługi |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 26 miesięcy |
| Wadium: | 53100 ZŁ |
| Szacowana wartość* | 1 770 000 PLN - 2 655 000 PLN |
| Oferty uzupełniające: | TAK |
| Oferty częściowe: | TAK |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 2 |
| Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | www.zdw.olsztyn.pl |
| Informacja dostępna pod: | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie |
| Okres związania ofertą: | 60 dni |
Kody CPV
| 71322000-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa dla części pod nazwą: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – Dubeninki | COMPLEX Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo – Konsultingowe Katowice | 2016-04-06 | 966 866,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-04-06 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 71322000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 966 866,00 zł Minimalna złożona oferta: 966 866,00 zł Ilość złożonych ofert: 10 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 966 866,00 zł Maksymalna złożona oferta: 966 866,00 zł | |||
| Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Gołdap – granica województwa” dla części pod nazwą: 2. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 651 na odcinku Dubeninki – granica województwa ” | COMPLEX Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo – Konsultingowe Katowice | 2016-04-06 | 969 609,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2016-04-06 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 71322000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 969 609,00 zł Minimalna złożona oferta: 969 609,00 zł Ilość złożonych ofert: 10 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 969 609,00 zł Maksymalna złożona oferta: 969 609,00 zł |