Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach - biurowych w trzech budynkach oraz w serwerowni w jednym budynku - Sądów Rejonowych w Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w Sądach Rejonowych w Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze: 1.1.W budynku SR w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L są to pomieszczenia biurowe na I piętrze o numerach: 101 - 105, 119 -125, 116, 108, 109. Budynek SR Krosno Odrzańskie przy ul. Piastów 10L nie jest zabytkiem i nie znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedprojektowych, projektu i wykonania są: Wojciech Dębiński - 501070932 (Informatyk), w.debinski@krosno-odrz.sr.gov.pl lub Radosław Syty (Dyrektor SR) - 506590805, dyrektor@krosno-odrz.sr.gov.pl. 1.2. W budynku Wydziałów Zamiejscowych we Wschowie przy placu Kosynierów 17c jest to serwerownia Sądu Rejonowego w Nowej Soli dla Wydziałów Zamiejscowych. Budynek we Wschowie przy placu Kosynierów 17c nie jest zabytkiem, ale znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedprojektowych, projektu i wykonania są: Pani Danuta Paul-Piątkowska (Z-ca kierownika Oddziału Administracyjnego) tel. 68 356 97 00, fax 68 356 97 02, d.paul@nowa-sol.sr.gov.pl lub Pan Korneliusz Warszawski, (Administrator Systemu Informatycznego), tel. 665 026 701, k.warszawski@nowa-sol.sr.gov.pl. 1.3. W budynku SR w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 są to pomieszczenia: na parterze o numerach: 12, 13, 14. 15, 16, 17 i 18 oraz na I piętrze o numerach: 19, 37, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35. Budynek SR w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 jest zabytkiem i znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedprojektowych, projektu i wykonania są: Pani Weronika Gałązka (Oddział Administracyjny) tel. 68 38 194 50, w.galazka@ swiebodzin. sr.gov.pl lub Pani Beata Paszkiewicz (Dyrektor SR) tel. 68 38 194 50, b.paszkiewicz@ swiebodzin.sr.gov.pl; 1.4.W budynku SR w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej 3 są to pomieszczenia na II piętrze o numerach: 14a, 14b, 14c, 14d, (usytuowane bezpośrednio pod wielospadowym dachem, co skutkuje nachyleniem części sufitów w pasmach) i 15, 16 oraz dwie sale rozpraw 17 i 18 (także usytuowanych bezpośrednio pod ww. wielospadowym dachem). Budynek SR w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej 3 jest zabytkiem i znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedproje- ktowych, projektu i wykonania są: Pani Iwona Matczak (Dyrektor SR) tel. 68 368-12-01, kom. 514758837 i.matczak@zagan.sr.gov.pl lub Pan Hugo Łydka (Informatyk), tel. 68 368-11-16, kom. 513139507; h.lydka@zagan.sr. gov.pl; 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych określa program funkcjonalno-użytkowy zawarty w rozdziale III SIWZ. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wstępną wersję wykonania instalacji klimatyzacji w systemie VRF- VRV z: lokalizacją jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, sposobem prowadzenia przewodów zasilających jednostki i powrotu czynnika chłodzącego, oraz odprowadzenia kondensatu, co też należy uzgodnić z ww. Użytkownikami Sądami Rejonowymi i z Zamawiającym, oraz - w budynkach sądowych, będących zabytkami i lub znajdującymi się w strefie ochrony zabytkowej - z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków lub z Konserwatorem Zabytków Starostwa Powiatowego przed wykonaniem dokumentacji projektowej dla danego Sądu. Uzgodnienia przedprojektowe zawierają w swoim zakresie: a)ilość przyjętych układów systemu klimatyzacji, b)miejsca lokalizacji jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych (agregatów klimatyzacyjnych), c)miejsca lokalizacji w pomieszczeniach biurowych jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych, d)miejsca lokalizacji aparatury sterującej centralnego sterownika systemami klimatyzacyjnymi, e)trasy prowadzenia przewodów klimatyzacyjnych i elektrycznych, f)sposób i miejsca odprowadzenia skroplin, g)dostosowanie kolorystyki pomieszczeń do kolorystyki istniejącej , h)miejsca podłączenia zaprojektowanej instalacji elektrycznej do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku. 2)opracowanie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzić będą: a)dla każdego budynku sądowego po trzy egzemplarze projektu budowlanego oraz po trzy egzemplarze projektu wykonawczego (wraz z niezbędnym pozwoleniem na budowę oraz zgodą WUOZ/KZ, opiniami, uzgodnieniami, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) opracowanych zgodnie z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego, określające: - lokalizację i sposób posadowienia jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych, bezwzględnie wymagane w budynkach zabytkowych, gdzie wymagane są uzgodnienia z WUOZ/KZSP (decyzja) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, - dobór jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, - lokalizację jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych w pomieszczeniach w budynkach zabytkowych, gdzie wymaga się uzgodnienia z WUOZ KZ (decyzji) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, - wykonanie instalacji elektrycznej z podaniem szczegółów jej włączenia do instalacji elektrycznej już wykonanej w istniejącym budynku danego Sądu Rejonowego, - podłączenie i przebieg kanałów odprowadzających skropliny z klimatyzatorów (sposób odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych do kanalizacji sanitarnej), - przejścia projektowanych instalacji przez przegrody budowlane z uwzględnieniem istniejących w tych budynkach stref pożarowych (w przypadku przejść przez elementy konstrukcyjne projekt powinien zawierać stosowne opinie, uzgodnienia i ekspertyzy dotyczące ich lokalizacji oraz wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji), - przemalowanie pomieszczeń po wykonaniu instalacji klimatyzacji, - przemalowanie konserwacyjne pomieszczeń nieklimatyzowanych (po wykonaniu ww. przejść instalacyjnych). Projekty należy opracować zgodnie z: - obowiązującą wiedzą techniczną, - wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno - użytkowym, - dokonanymi uzgodnieniami, w tym decyzjami Konserwatora Zabytków, - obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 tekst jednolity); b)dla każdego budynku sądowego po trzy egzemplarze STWiOR (w tym wersja elektroniczna), c)dla każdego budynku sądowego po trzy egzemplarze informacji do Planu BIOZ, d)dla każdego budynku sądowego przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi, dotyczący wykonania instalacji klimatyzacji (w tym np.: wykonanie podstaw pod agregaty zewnętrzne, montaż urządzeń klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, rur zasilających, powrotnych, odprowadzenia skroplin oraz roboty związane z rozbudową wykonanych inwestycyjnie instalacji elektrycznych), przemalowanie pomieszczeń wewnętrznych, w których prowadzone będą roboty związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji. Przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy powinny być opracowane zgodnie z zasadami sporządzania przedmiarów i obmiarów oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 tekst jednolity); e)dla każdego budynku sądowego ilość egzemplarzy wyszczególniona w ppkt. a), b), c), d) jest ilością, którą Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu i nie obejmuje egzemplarzy do uzyskania uzgodnień (decyzji KZ) i pozwoleń na budowę itp., 3)pozwolenia na budowę , 4)jeden egzemplarz odrębnie dla każdego budynku dokumentacji projektowej wymienionej w podpunktach a), b), c), d) na nośniku CD w formatach plików otwartych: - rysunki zapisane w formatach plików .pdf, - opisy techniczne do projektów oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia muszą być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie .doc i .pdf, - przedmiary muszą być zapisane w formacie .pdf oraz .ath, - pozostałe dokumenty takie jak: uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, decyzje itd. mają być zeskanowane i dołączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD muszą być zapisane w formacie .pdf lub .jpg. 5) Wykonanie robót budowlano - montażowych w każdym budynku sądowym (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami) obejmuje także: a) wykonanie m.in. podstaw pod agregaty zewnętrzne instalacji klimatyzacji, w przypadku umieszczenia głównie na dachach z jej podłączeniem do istniejącej instalacji odgromowej, b)dostawę i montaż agregatów zewnętrznych klimatyzacji zgodnych z projektem i warunkami przewidzianymi w programie funkcjonalno - użytkowym, c)wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej agregaty zewnętrzne i jednostki wewnętrzne instalacji klimatyzacji, d)wykonanie instalacji klimatyzacji (zasilanie, powrót, odprowadzenie skroplin w rurach), e)dostawę i montaż fabrycznie nowych jednostek wewnętrznych instalacji klimatyzacji zgodnych z projektem i warunkami przewidzianymi w programie funkcjonalno - użytkowym, f)zabudowę rur od instalacji klimatyzacji i przewodów instalacji elektrycznej , g)włączenie rur odprowadzenia skroplin do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej, h)przemalowanie pomieszczeń klimatyzowanych i nieklimatyzowanych (po przejściach montażowych), 6)uzyskanie w imieniu Użytkowników ww. Sądów Rejonowych zgód, opinii i pozwoleń właściwych organów z zatwierdzeniem projektu, 7)Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 i pkt. 3, objęte jest także przeniesienie autorskich praw majątkowych na dostarczoną dokumentację, w tym też dokumentację powykonawczą. 8)Projekt Wykonawczy o którym mowa w pkt. 3 ppkt.2) powinien zawierać: - kompletne i zweryfikowane wszystkie dane niezbędne dla prawidłowego wykonania robót budowlanych, - dane odnośnie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, - aktualną mapę do celów projektowych, - obmiar powierzchni pomieszczeń i ich kubaturę mierzonych z natury niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający zaleca wizje lokalne w każdym z ww. budynków sądowych w celu właściwego doboru jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonania robót budowlanych. - opisy, obliczenia techniczne oraz rysunki techniczne, - dokumenty osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Projekt musi być rezultatem wzajemnego skoordynowania technicznego wykonanych przez osoby uprawnione opracowań zapewniających uwzględnienie warunków zawartych w przepisach oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki prac na czynnych budynkach sądowych. - rozwiązania standardowe skutkujące optymalizacją kosztów (SR w Krośnie Odrzańskim i SR w Świebodzinie dysponują już instalacją klimatyzacji w części pomieszczeń w budynkach sądowych - w załączeniu karty katalogowe urządzeń jakimi ww. Sądy już dysponują), - dodatkową dokumentację uzupełniającą, jeżeli w trakcie uzyskiwania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, zaszłaby taka konieczność z tym, że jej sporządzenie jest na koszt Wykonawcy, - Wykonawca zapewnia nadzór autorski w całym okresie realizacji umowy na koszt własny. 9)Wykonywanie robót, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 5) obejmuje w każdym budynku : - zapewnienie kierownika budowy robót sanitarnych, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w tym na roboty wykonywane w budynkach zabytkowych, - przedłożenie Użytkownikom Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawiadomienie nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych przed ich rozpoczęciem, - w porozumieniu z Użytkownikami zapewnienie organizacji placu budowy, w tym zasilanie w wodę i w energię elektryczną z ponoszeniem na rzecz ww. Sądów Rejonowych kosztów zużycia wody, energii i zrzutu nieczystości, oraz przygotowanie placów składowych i zaplecza budowy z ich dozorem, - organizację i koordynację robót budowlanych we wszystkich branżach objętych przedmiotem zamówienia, - dostawę materiałów, urządzeń niezbędnych do wykonania robót budowlanych (zgodnych z ustaleniami SIWZ i z programem funkcjonalno - użytkowym), - ewentualne wykonanie robót zamiennych nie zmieniających w istotnym zakresie przedmiotu zamówienia, - składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, usuwanie zanieczyszczeń (w tym odpadów wytworzonych w wyniku prowadzenia robót budowlanych), - sporządzenie oraz prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy, - wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów, prób, badań, rozruchów z udziałem Inspektora Nadzoru i po ich bezusterkowym wykonaniu także ich udokumentowanie, - przeprowadzenie szkoleń przedstawicieli Użytkowników z obsługi urządzeń klimatyzacyjnych i aparatury sterowniczej, - sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych robót budowlanych, - uzyskiwanie i przedkładanie w celu uzyskania zgody Inspektorowi Nadzoru na bieżąco (przed montażem i wbudowaniem) opinii, deklaracji zgodności, atestów, zaświadczeń i innych wymaganych dokumentów oraz ich kompletowanie w celu przedłożenia jako zestawu wraz z ich spisem, który to zestaw stanowić będzie integralną część kompletu dokumentacji odbiorowej instalacji klimatyzacji. - usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji, - ochronę i utrzymanie terenu budowy ( w tym zaplecza i placu składowego), - likwidację placu budowy po zakończeniu robót, - przedłożenie/przekazanie Zamawiającemu dokumentów dotyczących zawiadomienia organów o zakończeniu robót, - dokonanie wpisów w książkach budynków w zakresie projektu i wykonania instalacji klimatyzacji, - przedłożenie do dokumentacji odbiorowej dodatkowych praktycznych uwag Użytkownikom w zakresie eksploatacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i instalacji klimatyzacji
Zielona Góra: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach - biurowych w trzech budynkach oraz w serwerowni w jednym budynku - Sądów Rejonowych w Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
Numer ogłoszenia: 150681 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze , Pl. Słowiański 1, 65-958 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 3220155, faks 68 3220155.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.zielona-gora.so.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach - biurowych w trzech budynkach oraz w serwerowni w jednym budynku - Sądów Rejonowych w Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w Sądach Rejonowych w Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze: 1.1.W budynku SR w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L są to pomieszczenia biurowe na I piętrze o numerach: 101 - 105, 119 -125, 116, 108, 109. Budynek SR Krosno Odrzańskie przy ul. Piastów 10L nie jest zabytkiem i nie znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedprojektowych, projektu i wykonania są: Wojciech Dębiński - 501070932 (Informatyk), w.debinski@krosno-odrz.sr.gov.pl lub Radosław Syty (Dyrektor SR) - 506590805, dyrektor@krosno-odrz.sr.gov.pl. 1.2. W budynku Wydziałów Zamiejscowych we Wschowie przy placu Kosynierów 17c jest to serwerownia Sądu Rejonowego w Nowej Soli dla Wydziałów Zamiejscowych. Budynek we Wschowie przy placu Kosynierów 17c nie jest zabytkiem, ale znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedprojektowych, projektu i wykonania są: Pani Danuta Paul-Piątkowska (Z-ca kierownika Oddziału Administracyjnego) tel. 68 356 97 00, fax 68 356 97 02, d.paul@nowa-sol.sr.gov.pl lub Pan Korneliusz Warszawski, (Administrator Systemu Informatycznego), tel. 665 026 701, k.warszawski@nowa-sol.sr.gov.pl. 1.3. W budynku SR w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 są to pomieszczenia: na parterze o numerach: 12, 13, 14. 15, 16, 17 i 18 oraz na I piętrze o numerach: 19, 37, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35. Budynek SR w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 jest zabytkiem i znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedprojektowych, projektu i wykonania są: Pani Weronika Gałązka (Oddział Administracyjny) tel. 68 38 194 50, w.galazka@ swiebodzin. sr.gov.pl lub Pani Beata Paszkiewicz (Dyrektor SR) tel. 68 38 194 50, b.paszkiewicz@ swiebodzin.sr.gov.pl; 1.4.W budynku SR w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej 3 są to pomieszczenia na II piętrze o numerach: 14a, 14b, 14c, 14d, (usytuowane bezpośrednio pod wielospadowym dachem, co skutkuje nachyleniem części sufitów w pasmach) i 15, 16 oraz dwie sale rozpraw 17 i 18 (także usytuowanych bezpośrednio pod ww. wielospadowym dachem). Budynek SR w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej 3 jest zabytkiem i znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedproje- ktowych, projektu i wykonania są: Pani Iwona Matczak (Dyrektor SR) tel. 68 368-12-01, kom. 514758837 i.matczak@zagan.sr.gov.pl lub Pan Hugo Łydka (Informatyk), tel. 68 368-11-16, kom. 513139507; h.lydka@zagan.sr. gov.pl; 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych określa program funkcjonalno-użytkowy zawarty w rozdziale III SIWZ. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) wstępną wersję wykonania instalacji klimatyzacji w systemie VRF- VRV z: lokalizacją jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, sposobem prowadzenia przewodów zasilających jednostki i powrotu czynnika chłodzącego, oraz odprowadzenia kondensatu, co też należy uzgodnić z ww. Użytkownikami Sądami Rejonowymi i z Zamawiającym, oraz - w budynkach sądowych, będących zabytkami i lub znajdującymi się w strefie ochrony zabytkowej - z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków lub z Konserwatorem Zabytków Starostwa Powiatowego przed wykonaniem dokumentacji projektowej dla danego Sądu. Uzgodnienia przedprojektowe zawierają w swoim zakresie: a)ilość przyjętych układów systemu klimatyzacji, b)miejsca lokalizacji jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych (agregatów klimatyzacyjnych), c)miejsca lokalizacji w pomieszczeniach biurowych jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych, d)miejsca lokalizacji aparatury sterującej centralnego sterownika systemami klimatyzacyjnymi, e)trasy prowadzenia przewodów klimatyzacyjnych i elektrycznych, f)sposób i miejsca odprowadzenia skroplin, g)dostosowanie kolorystyki pomieszczeń do kolorystyki istniejącej , h)miejsca podłączenia zaprojektowanej instalacji elektrycznej do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku. 2)opracowanie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzić będą: a)dla każdego budynku sądowego po trzy egzemplarze projektu budowlanego oraz po trzy egzemplarze projektu wykonawczego (wraz z niezbędnym pozwoleniem na budowę oraz zgodą WUOZ/KZ, opiniami, uzgodnieniami, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) opracowanych zgodnie z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego, określające: - lokalizację i sposób posadowienia jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych, bezwzględnie wymagane w budynkach zabytkowych, gdzie wymagane są uzgodnienia z WUOZ/KZSP (decyzja) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, - dobór jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, - lokalizację jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych w pomieszczeniach w budynkach zabytkowych, gdzie wymaga się uzgodnienia z WUOZ KZ (decyzji) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, - wykonanie instalacji elektrycznej z podaniem szczegółów jej włączenia do instalacji elektrycznej już wykonanej w istniejącym budynku danego Sądu Rejonowego, - podłączenie i przebieg kanałów odprowadzających skropliny z klimatyzatorów (sposób odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych do kanalizacji sanitarnej), - przejścia projektowanych instalacji przez przegrody budowlane z uwzględnieniem istniejących w tych budynkach stref pożarowych (w przypadku przejść przez elementy konstrukcyjne projekt powinien zawierać stosowne opinie, uzgodnienia i ekspertyzy dotyczące ich lokalizacji oraz wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji), - przemalowanie pomieszczeń po wykonaniu instalacji klimatyzacji, - przemalowanie konserwacyjne pomieszczeń nieklimatyzowanych (po wykonaniu ww. przejść instalacyjnych). Projekty należy opracować zgodnie z: - obowiązującą wiedzą techniczną, - wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno - użytkowym, - dokonanymi uzgodnieniami, w tym decyzjami Konserwatora Zabytków, - obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 tekst jednolity); b)dla każdego budynku sądowego po trzy egzemplarze STWiOR (w tym wersja elektroniczna), c)dla każdego budynku sądowego po trzy egzemplarze informacji do Planu BIOZ, d)dla każdego budynku sądowego przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi, dotyczący wykonania instalacji klimatyzacji (w tym np.: wykonanie podstaw pod agregaty zewnętrzne, montaż urządzeń klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, rur zasilających, powrotnych, odprowadzenia skroplin oraz roboty związane z rozbudową wykonanych inwestycyjnie instalacji elektrycznych), przemalowanie pomieszczeń wewnętrznych, w których prowadzone będą roboty związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji. Przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy powinny być opracowane zgodnie z zasadami sporządzania przedmiarów i obmiarów oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 tekst jednolity); e)dla każdego budynku sądowego ilość egzemplarzy wyszczególniona w ppkt. a), b), c), d) jest ilością, którą Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu i nie obejmuje egzemplarzy do uzyskania uzgodnień (decyzji KZ) i pozwoleń na budowę itp., 3)pozwolenia na budowę , 4)jeden egzemplarz odrębnie dla każdego budynku dokumentacji projektowej wymienionej w podpunktach a), b), c), d) na nośniku CD w formatach plików otwartych: - rysunki zapisane w formatach plików .pdf, - opisy techniczne do projektów oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia muszą być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie .doc i .pdf, - przedmiary muszą być zapisane w formacie .pdf oraz .ath, - pozostałe dokumenty takie jak: uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, decyzje itd. mają być zeskanowane i dołączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD muszą być zapisane w formacie .pdf lub .jpg. 5) Wykonanie robót budowlano - montażowych w każdym budynku sądowym (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami) obejmuje także: a) wykonanie m.in. podstaw pod agregaty zewnętrzne instalacji klimatyzacji, w przypadku umieszczenia głównie na dachach z jej podłączeniem do istniejącej instalacji odgromowej, b)dostawę i montaż agregatów zewnętrznych klimatyzacji zgodnych z projektem i warunkami przewidzianymi w programie funkcjonalno - użytkowym, c)wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej agregaty zewnętrzne i jednostki wewnętrzne instalacji klimatyzacji, d)wykonanie instalacji klimatyzacji (zasilanie, powrót, odprowadzenie skroplin w rurach), e)dostawę i montaż fabrycznie nowych jednostek wewnętrznych instalacji klimatyzacji zgodnych z projektem i warunkami przewidzianymi w programie funkcjonalno - użytkowym, f)zabudowę rur od instalacji klimatyzacji i przewodów instalacji elektrycznej , g)włączenie rur odprowadzenia skroplin do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej, h)przemalowanie pomieszczeń klimatyzowanych i nieklimatyzowanych (po przejściach montażowych), 6)uzyskanie w imieniu Użytkowników ww. Sądów Rejonowych zgód, opinii i pozwoleń właściwych organów z zatwierdzeniem projektu, 7)Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 i pkt. 3, objęte jest także przeniesienie autorskich praw majątkowych na dostarczoną dokumentację, w tym też dokumentację powykonawczą. 8)Projekt Wykonawczy o którym mowa w pkt. 3 ppkt.2) powinien zawierać: - kompletne i zweryfikowane wszystkie dane niezbędne dla prawidłowego wykonania robót budowlanych, - dane odnośnie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, - aktualną mapę do celów projektowych, - obmiar powierzchni pomieszczeń i ich kubaturę mierzonych z natury niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający zaleca wizje lokalne w każdym z ww. budynków sądowych w celu właściwego doboru jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonania robót budowlanych. - opisy, obliczenia techniczne oraz rysunki techniczne, - dokumenty osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Projekt musi być rezultatem wzajemnego skoordynowania technicznego wykonanych przez osoby uprawnione opracowań zapewniających uwzględnienie warunków zawartych w przepisach oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki prac na czynnych budynkach sądowych. - rozwiązania standardowe skutkujące optymalizacją kosztów (SR w Krośnie Odrzańskim i SR w Świebodzinie dysponują już instalacją klimatyzacji w części pomieszczeń w budynkach sądowych - w załączeniu karty katalogowe urządzeń jakimi ww. Sądy już dysponują), - dodatkową dokumentację uzupełniającą, jeżeli w trakcie uzyskiwania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, zaszłaby taka konieczność z tym, że jej sporządzenie jest na koszt Wykonawcy, - Wykonawca zapewnia nadzór autorski w całym okresie realizacji umowy na koszt własny. 9)Wykonywanie robót, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 5) obejmuje w każdym budynku : - zapewnienie kierownika budowy robót sanitarnych, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w tym na roboty wykonywane w budynkach zabytkowych, - przedłożenie Użytkownikom Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawiadomienie nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych przed ich rozpoczęciem, - w porozumieniu z Użytkownikami zapewnienie organizacji placu budowy, w tym zasilanie w wodę i w energię elektryczną z ponoszeniem na rzecz ww. Sądów Rejonowych kosztów zużycia wody, energii i zrzutu nieczystości, oraz przygotowanie placów składowych i zaplecza budowy z ich dozorem, - organizację i koordynację robót budowlanych we wszystkich branżach objętych przedmiotem zamówienia, - dostawę materiałów, urządzeń niezbędnych do wykonania robót budowlanych (zgodnych z ustaleniami SIWZ i z programem funkcjonalno - użytkowym), - ewentualne wykonanie robót zamiennych nie zmieniających w istotnym zakresie przedmiotu zamówienia, - składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, usuwanie zanieczyszczeń (w tym odpadów wytworzonych w wyniku prowadzenia robót budowlanych), - sporządzenie oraz prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy, - wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów, prób, badań, rozruchów z udziałem Inspektora Nadzoru i po ich bezusterkowym wykonaniu także ich udokumentowanie, - przeprowadzenie szkoleń przedstawicieli Użytkowników z obsługi urządzeń klimatyzacyjnych i aparatury sterowniczej, - sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych robót budowlanych, - uzyskiwanie i przedkładanie w celu uzyskania zgody Inspektorowi Nadzoru na bieżąco (przed montażem i wbudowaniem) opinii, deklaracji zgodności, atestów, zaświadczeń i innych wymaganych dokumentów oraz ich kompletowanie w celu przedłożenia jako zestawu wraz z ich spisem, który to zestaw stanowić będzie integralną część kompletu dokumentacji odbiorowej instalacji klimatyzacji. - usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji, - ochronę i utrzymanie terenu budowy ( w tym zaplecza i placu składowego), - likwidację placu budowy po zakończeniu robót, - przedłożenie/przekazanie Zamawiającemu dokumentów dotyczących zawiadomienia organów o zakończeniu robót, - dokonanie wpisów w książkach budynków w zakresie projektu i wykonania instalacji klimatyzacji, - przedłożenie do dokumentacji odbiorowej dodatkowych praktycznych uwag Użytkownikom w zakresie eksploatacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i instalacji klimatyzacji.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.44.00.00-3, 45.33.12.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 14.11.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 4.950,00 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkunie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku- w czasie ostatnich pięciu lat lub jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji klimatyzacji na kwotę minimum 100.000,00 zł brutto każda, - w czasie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie Wykonawca wykonał co najmniej dwie usługi projektowe polegające na wykonaniu projektu w zakresie instalacji klimatyzacji każda na kwotę minimum 5.000,00 zł brutto. W przypadku gdy Wykonawca przedstawi zrealizowanie roboty typu zaprojektuj i wybuduj Zamawiający uzna za spełniony warunek określony powyżej, jeśli wartość wykonania takiego zamówienia (robota + usługa) wynosi nie mniej niż 105.000 zł. W takiej sytuacji należy wykazać wykonanie dwóch zamówień typu zaprojektuj i wybuduj na kwotę minimum 105.000,00 zł brutto każde
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkunie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuWykonawca musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w tym: - osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia bez ograniczeń do: - projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, - kierownikiem budowy branży sanitarnej z uprawnieniami do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i 2-letnim doświadczeniem prowadzenia robót w budynkach zabytkowych, Osoby ww. muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuWykonawca musi przedłożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200.000,00 zł
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- inne dokumenty
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Wypełniony formularz oferty - Załącznik nr 1 do I rozdziału SIWZ. Brak wypełnienia druku oferty w zakresie ceny ofertowej (wartość brutto, netto, podatek od towarów i usług) z rozbiciem na poszczególne budynki sądowe Sądy Rejonowe spowoduje odrzucenie oferty. 2.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności w tym celu przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 3.W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: a)zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, (treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem lub liderem, pełnomocnictwo podpisane przez obu Wykonawców winno być dołączone do oferty), b)wypełniając formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich współpartnerów, a nie ich pełnomocnika - lidera lub jednego ze współpartnerów; c)w przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, dokument ten powinien być wystawiony na ich pełnomocnika lub jednego ze współpartnerów
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: a)wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. b)wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, c)wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. d)zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ. e)zmiany podwykonawcy, o którym mowa w art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w § 7 nn. umowy. f)wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego), przy pomocy których zamawiający realizuje przedmiot umowy. g)wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. h)zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, lub poszczególnych etapów realizacji, a także zakresu rzeczowego poszczególnych etapów, z powodu pozyskania przez Zamawiającego środków finansowych pozwalających na wcześniejsze niż założono w niniejszej umowie finansowanie zadania. i)zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z przyczyn określonych w § 3 ust. 7 umowy np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń. j)wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) - zmiany danych teleadresowych, - rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, - pozostałe zmiany określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w umowie. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. a) do j) termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności i jednocześnie nie dłużej niż do 23 grudnia 2014. 1.2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony. 1.3. Ponadto zamawiający ma prawo jednostronnie zobowiązać wykonawcę do dokonania następujących zmian w przedmiocie umowy: a)wykonać zamienne roboty w ramach poszczególnej części umowy lub jej elementu, b)zmienić kolejność wykonania poszczególnych robót, c)zmienić termin wykonania poszczególnych robót, d)zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego wykonawcy wynagrodzenia 1.Zmiany wymienione w ust. 1.1, 1.2. i 1.3, dokonywane będą każdorazowo w formie aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem spełnienia szczególnych wymogów przewidzia -nych przepisami prawa
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zielona-gora.so.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
SĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE PLAC SŁOWIAŃSKI 1 65-958 ZIELONA GÓRA.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.07.2014 godzina 08:30, miejsce: Sąd Okręgowy w Zielonej Górze Pl. Słowiański 1, pok. nr 20 (Sekretariat Prezesa Sądu Okręgowego).
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
Numer ogłoszenia: 157167 - 2014; data zamieszczenia: 18.07.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
150681 - 2014 data 10.07.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, Pl. Słowiański 1, 65-958 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 3220155, fax. 68 3220155.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
II.1.4).
W ogłoszeniu jest:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w Sądach Rejonowych w Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze: 1.1.W budynku SR w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L są to pomieszczenia biurowe na I piętrze o numerach: 101 - 105, 119 -125, 116, 108, 109. Budynek SR Krosno Odrzańskie przy ul. Piastów 10L nie jest zabytkiem i nie znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedprojektowych, projektu i wykonania są: Wojciech Dębiński - 501070932 (Informatyk), w.debinski@krosno-odrz.sr.gov.pl lub Radosław Syty (Dyrektor SR) - 506590805, dyrektor@krosno-odrz.sr.gov.pl. 1.2. W budynku Wydziałów Zamiejscowych we Wschowie przy placu Kosynierów 17c jest to serwerownia Sądu Rejonowego w Nowej Soli dla Wydziałów Zamiejscowych. Budynek we Wschowie przy placu Kosynierów 17c nie jest zabytkiem, ale znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedprojektowych, projektu i wykonania są: Pani Danuta Paul-Piątkowska (Z-ca kierownika Oddziału Administracyjnego) tel. 68 356 97 00, fax 68 356 97 02, d.paul@nowa-sol.sr.gov.pl lub Pan Korneliusz Warszawski, (Administrator Systemu Informatycznego), tel. 665 026 701, k.warszawski@nowa-sol.sr.gov.pl. 1.3. W budynku SR w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 są to pomieszczenia: na parterze o numerach: 12, 13, 14. 15, 16, 17 i 18 oraz na I piętrze o numerach: 19, 37, 20, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34 i 35. Budynek SR w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 jest zabytkiem i znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedprojektowych, projektu i wykonania są: Pani Weronika Gałązka (Oddział Administracyjny) tel. 68 38 194 50, w.galazka@ swiebodzin. sr.gov.pl lub Pani Beata Paszkiewicz (Dyrektor SR) tel. 68 38 194 50, b.paszkiewicz@ swiebodzin.sr.gov.pl; 1.4. W budynku SR w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej 3 są to pomieszczenia na II piętrze o numerach: 14a, 14b, 14c, 14d, (usytuowane bezpośrednio pod wielospadowym dachem, co skutkuje nachyleniem części sufitów w pasmach) i 15, 16 oraz dwie sale rozpraw 17 i 18 (także usytuowanych bezpośrednio pod ww. wielospadowym dachem). Budynek SR w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej 3 jest zabytkiem i znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedproje- ktowych, projektu i wykonania są: Pani Iwona Matczak (Dyrektor SR) tel. 68 368-12-01, kom. 514758837 i.matczak@zagan.sr.gov.pl lub Pan Hugo Łydka (Informatyk), tel. 68 368-11-16, kom. 513139507; h.lydka@zagan.sr. gov.pl; 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych określa program funkcjonalno-użytkowy zawarty w rozdziale III SIWZ. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)wstępną wersję wykonania instalacji klimatyzacji w systemie VRF- VRV z: lokalizacją jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, sposobem prowadzenia przewodów zasilających jednostki i powrotu czynnika chłodzącego, oraz odprowadzenia kondensatu, co też należy uzgodnić z ww. Użytkownikami Sądami Rejonowymi i z Zamawiającym, oraz - w budynkach sądowych, będących zabytkami i-lub znajdującymi się w strefie ochrony zabytkowej - z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków lub z Konserwatorem Zabytków Starostwa Powiatowego przed wykonaniem dokumentacji projektowej dla danego Sądu. Uzgodnienia przedprojektowe zawierają w swoim zakresie: a)ilość przyjętych układów systemu klimatyzacji, b) miejsca lokalizacji jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych (agregatów klimatyzacyjnych), c)miejsca lokalizacji w pomieszczeniach biurowych jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych, d)miejsca lokalizacji aparatury sterującej /centralnego sterownika/ systemami klimatyzacyjnymi, e)trasy prowadzenia przewodów klimatyzacyjnych i elektrycznych, f)sposób i miejsca odprowadzenia skroplin, g)dostosowanie kolorystyki pomieszczeń do kolorystyki istniejącej , h)miejsca podłączenia zaprojektowanej instalacji elektrycznej do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku. 2)opracowanie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzić będą: a)dla każdego budynku sądowego po trzy egzemplarze projektu budowlanego oraz po trzy egzemplarze projektu wykonawczego (wraz z niezbędnym pozwoleniem na budowę oraz zgodą WUOZ/KZ, opiniami, uzgodnieniami, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) opracowanych zgodnie z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego, określające: - lokalizację i sposób posadowienia jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych, bezwzględnie wymagane w budynkach zabytkowych, gdzie wymagane są uzgodnienia z WUOZ-KZSP (decyzja) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, - dobór jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, - lokalizację jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych w pomieszczeniach w budynkach zabytkowych, gdzie wymaga się uzgodnienia z WUOZ/KZ (decyzji) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, - wykonanie instalacji elektrycznej z podaniem szczegółów jej włączenia do instalacji elektrycznej już wykonanej w istniejącym budynku danego Sądu Rejonowego, - podłączenie i przebieg kanałów odprowadzających skropliny z klimatyzatorów (sposób odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych do kanalizacji sanitarnej), - przejścia projektowanych instalacji przez przegrody budowlane z uwzględnieniem istniejących w tych budynkach stref pożarowych (w przypadku przejść przez elementy konstrukcyjne projekt powinien zawierać stosowne opinie, uzgodnienia i ekspertyzy dotyczące ich lokalizacji oraz wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji), - przemalowanie pomieszczeń po wykonaniu instalacji klimatyzacji, - przemalowanie konserwacyjne pomieszczeń nieklimatyzowanych (po wykonaniu ww. przejść instalacyjnych). Projekty należy opracować zgodnie z: - obowiązującą wiedzą techniczną, - wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno - użytkowym, - dokonanymi uzgodnieniami, w tym decyzjami Konserwatora Zabytków, - obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 tekst jednolity); b)dla każdego budynku sądowego po trzy egzemplarze STWiOR (w tym wersja elektroniczna), c)dla każdego budynku sądowego po trzy egzemplarze informacji do Planu BIOZ, d)dla każdego budynku sądowego przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi, dotyczący wykonania instalacji klimatyzacji (w tym np.: wykonanie podstaw pod agregaty zewnętrzne, montaż urządzeń klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, rur zasilających, powrotnych, odprowadzenia skroplin oraz roboty związane z rozbudową wykonanych inwestycyjnie instalacji elektrycznych), przemalowanie pomieszczeń wewnętrznych, w których prowadzone będą roboty związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji. Przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy powinny być opracowane zgodnie z zasadami sporządzania przedmiarów i obmiarów oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 tekst jednolity); e)dla każdego budynku sądowego ilość egzemplarzy wyszczególniona w ppkt. a), b), c), d) jest ilością, którą Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu i nie obejmuje egzemplarzy do uzyskania uzgodnień (decyzji KZ) i pozwoleń na budowę itp., 3)pozwolenia na budowę , 4)jeden egzemplarz odrębnie dla każdego budynku dokumentacji projektowej wymienionej w podpunktach a), b), c), d) na nośniku CD w formatach plików otwartych: - rysunki zapisane w formatach plików *.pdf, - opisy techniczne do projektów oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia muszą być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie *.doc i *.pdf, - przedmiary muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz *.ath, - pozostałe dokumenty takie jak: uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, decyzje itd. mają być zeskanowane i dołączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD muszą być zapisane w formacie *.pdf lub *.jpg. 5)Wykonanie robót budowlano - montażowych w każdym budynku sądowym (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami) obejmuje także: a)wykonanie m.in. podstaw pod agregaty zewnętrzne instalacji klimatyzacji, w przypadku umieszczenia głównie na dachach z jej podłączeniem do istniejącej instalacji odgromowej, b)dostawę i montaż agregatów zewnętrznych klimatyzacji zgodnych z projektem i warunkami przewidzianymi w programie funkcjonalno - użytkowym, c)wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej agregaty zewnętrzne i jednostki wewnętrzne instalacji klimatyzacji, d)wykonanie instalacji klimatyzacji (zasilanie, powrót, odprowadzenie skroplin w rurach), e)dostawę i montaż fabrycznie nowych jednostek wewnętrznych instalacji klimatyzacji zgodnych z projektem i warunkami przewidzianymi w programie funkcjonalno - użytkowym, f)zabudowę rur od instalacji klimatyzacji i przewodów instalacji elektrycznej , g)włączenie rur odprowadzenia skroplin do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej, h)przemalowanie pomieszczeń klimatyzowanych i nieklimatyzowanych (po przejściach montażowych), 6)uzyskanie w imieniu Użytkowników /ww. Sądów Rejonowych/ zgód, opinii i pozwoleń właściwych organów z zatwierdzeniem projektu, 7)Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 i pkt. 3, objęte jest także przeniesienie autorskich praw majątkowych na dostarczoną dokumentację, w tym też dokumentację powykonawczą. 8)Projekt Wykonawczy o którym mowa w pkt. 3 ppkt.2) powinien zawierać: - kompletne i zweryfikowane wszystkie dane niezbędne dla prawidłowego wykonania robót budowlanych, - dane odnośnie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, - aktualną mapę do celów projektowych, - obmiar powierzchni pomieszczeń i ich kubaturę mierzonych z natury niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający zaleca wizje lokalne w każdym z ww. budynków sądowych w celu właściwego doboru jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonania robót budowlanych. - opisy, obliczenia techniczne oraz rysunki techniczne, - dokumenty osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Projekt musi być rezultatem wzajemnego skoordynowania technicznego wykonanych przez osoby uprawnione opracowań zapewniających uwzględnienie warunków zawartych w przepisach oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki prac na czynnych budynkach sądowych. - rozwiązania standardowe skutkujące optymalizacją kosztów (SR w Krośnie Odrzańskim i SR w Świebodzinie dysponują już instalacją klimatyzacji w części pomieszczeń w budynkach sądowych - w załączeniu karty katalogowe urządzeń jakimi ww. Sądy już dysponują), - dodatkową dokumentację uzupełniającą, jeżeli w trakcie uzyskiwania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, zaszłaby taka konieczność z tym, że jej sporządzenie jest na koszt Wykonawcy, - Wykonawca zapewnia nadzór autorski w całym okresie realizacji umowy na koszt własny. 9)Wykonywanie robót, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 5) obejmuje w każdym budynku : - zapewnienie kierownika budowy robót sanitarnych, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w tym na roboty wykonywane w budynkach zabytkowych, - przedłożenie Użytkownikom /Zamawiającem/u dokumentów potwierdzających zawiadomienie nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych przed ich rozpoczęciem, - w porozumieniu z Użytkownikami zapewnienie organizacji placu budowy, w tym zasilanie w wodę i w energię elektryczną z ponoszeniem na rzecz ww. Sądów Rejonowych kosztów zużycia wody, energii i zrzutu nieczystości, oraz przygotowanie placów składowych i zaplecza budowy z ich dozorem, - organizację i koordynację robót budowlanych we wszystkich branżach objętych przedmiotem zamówienia, - dostawę materiałów, urządzeń niezbędnych do wykonania robót budowlanych (zgodnych z ustaleniami SIWZ i z programem funkcjonalno - użytkowym), - ewentualne wykonanie robót zamiennych nie zmieniających w istotnym zakresie przedmiotu zamówienia, - składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, usuwanie zanieczyszczeń (w tym odpadów wytworzonych w wyniku prowadzenia robót budowlanych), - sporządzenie oraz prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy, - wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów, prób, badań, rozruchów z udziałem Inspektora Nadzoru i po ich bezusterkowym wykonaniu także ich udokumentowanie, - przeprowadzenie szkoleń przedstawicieli Użytkowników z obsługi urządzeń klimatyzacyjnych i aparatury sterowniczej, - sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych robót budowlanych, - uzyskiwanie i przedkładanie w celu uzyskania zgody Inspektorowi Nadzoru na bieżąco (przed montażem i wbudowaniem) opinii, deklaracji zgodności, atestów, zaświadczeń i innych wymaganych dokumentów oraz ich kompletowanie w celu przedłożenia jako zestawu wraz z ich spisem, który to zestaw stanowić będzie integralną część kompletu dokumentacji odbiorowej instalacji klimatyzacji. - usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji, - ochronę i utrzymanie terenu budowy ( w tym zaplecza i placu składowego), - likwidację placu budowy po zakończeniu robót, - przedłożenie/przekazanie Zamawiającemu dokumentów dotyczących zawiadomienia organów o zakończeniu robót, - dokonanie wpisów w książkach budynków w zakresie projektu i wykonania instalacji klimatyzacji, - przedłożenie do dokumentacji odbiorowej dodatkowych /praktycznych/ uwag Użytkownikom w zakresie eksploatacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i instalacji klimatyzacji.
W ogłoszeniu powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w Sądach Rejonowych w Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze: 1.1.W budynku SR w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L są to pomieszczenia biurowe na I piętrze o numerach: 102, 105, 119 -125 Budynek SR Krosno Odrzańskie przy ul. Piastów 10L nie jest zabytkiem i nie znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedprojektowych, projektu i wykonania są: Wojciech Dębiński - 501070932 (Informatyk), w.debinski@krosno-odrz.sr.gov.pl lub Radosław Syty (Dyrektor SR) - 506590805, dyrektor@krosno-odrz.sr.gov.pl. 1.2. W budynku Wydziałów Zamiejscowych we Wschowie przy placu Kosynierów 17c jest to serwerownia Sądu Rejonowego w Nowej Soli dla Wydziałów Zamiejscowych. Budynek we Wschowie przy placu Kosynierów 17c nie jest zabytkiem, ale znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedprojektowych, projektu i wykonania są: Pani Danuta Paul-Piątkowska (Z-ca kierownika Oddziału Administracyjnego) tel. 68 356 97 00, fax 68 356 97 02, d.paul@nowa-sol.sr.gov.pl lub Pan Korneliusz Warszawski, (Administrator Systemu Informatycznego), tel. 665 026 701, k.warszawski@nowa-sol.sr.gov.pl. 1.3. W budynku SR w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 są to pomieszczenia: na parterze o numerach: 12, 13, 14. 15, 16, 17 oraz na I piętrze o numerach: 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 37. Budynek SR w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 jest zabytkiem i znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedprojektowych, projektu i wykonania są: Pani Weronika Gałązka (Oddział Administracyjny) tel. 68 38 194 50, w.galazka@ swiebodzin. sr.gov.pl lub Pani Beata Paszkiewicz (Dyrektor SR) tel. 68 38 194 50, b.paszkiewicz@ swiebodzin.sr.gov.pl; 1.4. W budynku SR w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej 3 są to pomieszczenia na II piętrze o numerach: 14a, 14b, 14c, 14d, (usytuowane bezpośrednio pod wielospadowym dachem, co skutkuje nachyleniem części sufitów w pasmach) . Budynek SR w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej 3 jest zabytkiem i znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedproje- ktowych, projektu i wykonania są: Pani Iwona Matczak (Dyrektor SR) tel. 68 368-12-01, kom. 514758837 i.matczak@zagan.sr.gov.pl lub Pan Hugo Łydka (Informatyk), tel. 68 368-11-16, kom. 513139507; h.lydka@zagan.sr. gov.pl; 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych określa program funkcjonalno-użytkowy zawarty w rozdziale III SIWZ. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)wstępną wersję wykonania instalacji klimatyzacji w systemie VRF- VRV z: lokalizacją jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, sposobem prowadzenia przewodów zasilających jednostki i powrotu czynnika chłodzącego, oraz odprowadzenia kondensatu, co też należy uzgodnić z ww. Użytkownikami/Sądami Rejonowymi i z Zamawiającym, oraz - w budynkach sądowych, będących zabytkami i-lub znajdującymi się w strefie ochrony zabytkowej - z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków lub z Konserwatorem Zabytków Starostwa Powiatowego przed wykonaniem dokumentacji projektowej dla danego Sądu. Uzgodnienia przedprojektowe zawierają w swoim zakresie: a)ilość przyjętych układów systemu klimatyzacji, b) miejsca lokalizacji jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych (agregatów klimatyzacyjnych), c)miejsca lokalizacji w pomieszczeniach biurowych jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych, d)miejsca lokalizacji aparatury sterującej centralnego sterownika systemami klimatyzacyjnymi, e)trasy prowadzenia przewodów klimatyzacyjnych i elektrycznych, f)sposób i miejsca odprowadzenia skroplin, g)dostosowanie kolorystyki pomieszczeń do kolorystyki istniejącej , h)miejsca podłączenia zaprojektowanej instalacji elektrycznej do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku. 2)opracowanie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzić będą: a)dla każdego budynku sądowego po trzy egzemplarze projektu budowlanego oraz po trzy egzemplarze projektu wykonawczego (wraz z niezbędnym pozwoleniem na budowę oraz zgodą WUOZ/KZ, opiniami, uzgodnieniami, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) opracowanych zgodnie z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego, określające: - lokalizację i sposób posadowienia jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych, bezwzględnie wymagane w budynkach zabytkowych, gdzie wymagane są uzgodnienia z WUOZ/KZSP (decyzja) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, - dobór jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, - lokalizację jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych w pomieszczeniach w budynkach zabytkowych, gdzie wymaga się uzgodnienia z WUOZ/KZ (decyzji) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, - wykonanie instalacji elektrycznej z podaniem szczegółów jej włączenia do instalacji elektrycznej już wykonanej w istniejącym budynku danego Sądu Rejonowego, - podłączenie i przebieg kanałów odprowadzających skropliny z klimatyzatorów (sposób odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych do kanalizacji sanitarnej), - przejścia projektowanych instalacji przez przegrody budowlane z uwzględnieniem istniejących w tych budynkach stref pożarowych (w przypadku przejść przez elementy konstrukcyjne projekt powinien zawierać stosowne opinie, uzgodnienia i ekspertyzy dotyczące ich lokalizacji oraz wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji), - przemalowanie pomieszczeń po wykonaniu instalacji klimatyzacji, - przemalowanie konserwacyjne pomieszczeń nieklimatyzowanych (po wykonaniu ww. przejść instalacyjnych). Projekty należy opracować zgodnie z: - obowiązującą wiedzą techniczną, - wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno - użytkowym, - dokonanymi uzgodnieniami, w tym decyzjami Konserwatora Zabytków, - obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 tekst jednolity); b)dla każdego budynku sądowego po trzy egzemplarze STWiOR (w tym wersja elektroniczna), c)dla każdego budynku sądowego po trzy egzemplarze informacji do Planu BIOZ, d)dla każdego budynku sądowego przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi, dotyczący wykonania instalacji klimatyzacji (w tym np.: wykonanie podstaw pod agregaty zewnętrzne, montaż urządzeń klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, rur zasilających, powrotnych, odprowadzenia skroplin oraz roboty związane z rozbudową wykonanych inwestycyjnie instalacji elektrycznych), przemalowanie pomieszczeń wewnętrznych, w których prowadzone będą roboty związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji. Przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy powinny być opracowane zgodnie z zasadami sporządzania przedmiarów i obmiarów oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 tekst jednolity); e)dla każdego budynku sądowego ilość egzemplarzy wyszczególniona w ppkt. a), b), c), d) jest ilością, którą Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu i nie obejmuje egzemplarzy do uzyskania uzgodnień (decyzji KZ) i pozwoleń na budowę itp., 3)pozwolenia na budowę , 4)jeden egzemplarz odrębnie dla każdego budynku dokumentacji projektowej wymienionej w podpunktach a), b), c), d) na nośniku CD w formatach plików otwartych: - rysunki zapisane w formatach plików *.pdf, - opisy techniczne do projektów oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia muszą być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie *.doc i *.pdf, - przedmiary muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz *.ath, - pozostałe dokumenty takie jak: uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, decyzje itd. mają być zeskanowane i dołączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD muszą być zapisane w formacie *.pdf lub *.jpg. 5)Wykonanie robót budowlano - montażowych w każdym budynku sądowym (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami) obejmuje także: a)wykonanie m.in. podstaw pod agregaty zewnętrzne instalacji klimatyzacji, w przypadku umieszczenia głównie na dachach z jej podłączeniem do istniejącej instalacji odgromowej, b)dostawę i montaż agregatów zewnętrznych klimatyzacji zgodnych z projektem i warunkami przewidzianymi w programie funkcjonalno - użytkowym, c)wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej agregaty zewnętrzne i jednostki wewnętrzne instalacji klimatyzacji, d)wykonanie instalacji klimatyzacji (zasilanie, powrót, odprowadzenie skroplin w rurach), e)dostawę i montaż fabrycznie nowych jednostek wewnętrznych instalacji klimatyzacji zgodnych z projektem i warunkami przewidzianymi w programie funkcjonalno - użytkowym, f)zabudowę rur od instalacji klimatyzacji i przewodów instalacji elektrycznej , g)włączenie rur odprowadzenia skroplin do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej, h)przemalowanie pomieszczeń klimatyzowanych i nieklimatyzowanych (po przejściach montażowych), 6)uzyskanie w imieniu Użytkowników /ww. Sądów Rejonowych/ zgód, opinii i pozwoleń właściwych organów z zatwierdzeniem projektu, 7)Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 i pkt. 3, objęte jest także przeniesienie autorskich praw majątkowych na dostarczoną dokumentację, w tym też dokumentację powykonawczą. 8)Projekt Wykonawczy o którym mowa w pkt. 3 ppkt.2) powinien zawierać: - kompletne i zweryfikowane wszystkie dane niezbędne dla prawidłowego wykonania robót budowlanych, - dane odnośnie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, - aktualną mapę do celów projektowych, - obmiar powierzchni pomieszczeń i ich kubaturę mierzonych z natury niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający zaleca wizje lokalne w każdym z ww. budynków sądowych w celu właściwego doboru jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonania robót budowlanych. - opisy, obliczenia techniczne oraz rysunki techniczne, - dokumenty osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Projekt musi być rezultatem wzajemnego skoordynowania technicznego wykonanych przez osoby uprawnione opracowań zapewniających uwzględnienie warunków zawartych w przepisach oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki prac na czynnych budynkach sądowych. - rozwiązania standardowe skutkujące optymalizacją kosztów (SR w Krośnie Odrzańskim i SR w Świebodzinie dysponują już instalacją klimatyzacji w części pomieszczeń w budynkach sądowych - w załączeniu karty katalogowe urządzeń jakimi ww. Sądy już dysponują), - dodatkową dokumentację uzupełniającą, jeżeli w trakcie uzyskiwania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, zaszłaby taka konieczność z tym, że jej sporządzenie jest na koszt Wykonawcy, - Wykonawca zapewnia nadzór autorski w całym okresie realizacji umowy na koszt własny. 9)Wykonywanie robót, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 5) obejmuje w każdym budynku : - zapewnienie kierownika budowy robót sanitarnych, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w tym na roboty wykonywane w budynkach zabytkowych, - przedłożenie Użytkownikom Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawiadomienie nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych przed ich rozpoczęciem, - w porozumieniu z Użytkownikami zapewnienie organizacji placu budowy, w tym zasilanie w wodę i w energię elektryczną z ponoszeniem na rzecz ww. Sądów Rejonowych kosztów zużycia wody, energii i zrzutu nieczystości, oraz przygotowanie placów składowych i zaplecza budowy z ich dozorem, - organizację i koordynację robót budowlanych we wszystkich branżach objętych przedmiotem zamówienia, - dostawę materiałów, urządzeń niezbędnych do wykonania robót budowlanych (zgodnych z ustaleniami SIWZ i z programem funkcjonalno - użytkowym), - ewentualne wykonanie robót zamiennych nie zmieniających w istotnym zakresie przedmiotu zamówienia, - składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, usuwanie zanieczyszczeń (w tym odpadów wytworzonych w wyniku prowadzenia robót budowlanych), - sporządzenie oraz prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy, - wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów, prób, badań, rozruchów z udziałem Inspektora Nadzoru i po ich bezusterkowym wykonaniu także ich udokumentowanie, - przeprowadzenie szkoleń przedstawicieli Użytkowników z obsługi urządzeń klimatyzacyjnych i aparatury sterowniczej, - sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych robót budowlanych, - uzyskiwanie i przedkładanie w celu uzyskania zgody Inspektorowi Nadzoru na bieżąco (przed montażem i wbudowaniem) opinii, deklaracji zgodności, atestów, zaświadczeń i innych wymaganych dokumentów oraz ich kompletowanie w celu przedłożenia jako zestawu wraz z ich spisem, który to zestaw stanowić będzie integralną część kompletu dokumentacji odbiorowej instalacji klimatyzacji. - usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji, - ochronę i utrzymanie terenu budowy ( w tym zaplecza i placu składowego), - likwidację placu budowy po zakończeniu robót, - przedłożenie przekazanie Zamawiającemu dokumentów dotyczących zawiadomienia organów o zakończeniu robót, - dokonanie wpisów w książkach budynków w zakresie projektu i wykonania instalacji klimatyzacji, - przedłożenie do dokumentacji odbiorowej dodatkowych /praktycznych/ uwag Użytkownikom w zakresie eksploatacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i instalacji klimatyzacji.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
IV.4.4).
W ogłoszeniu jest:
28.07.2014.
W ogłoszeniu powinno być:
29.07.2014.
Numer ogłoszenia: 159965 - 2014; data zamieszczenia: 23.07.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
150681 - 2014 data 10.07.2014 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, Pl. Słowiański 1, 65-958 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 3220155, fax. 68 3220155.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
IV.4.4).
W ogłoszeniu jest:
08:30.
W ogłoszeniu powinno być:
09:30.
Wrocław: Dostawa i montaż systemu usprawnienia kontroli i ruchu gości w Arboretum w Wojsławicach
Numer ogłoszenia: 150767 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 81949 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż systemu usprawnienia kontroli i ruchu gości w Arboretum w Wojsławicach.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż systemu usprawnienia kontroli i ruchu gości w Arboretum w Wojsławicach, na który składa się: 1. Dostawa i instalacja komputerowego systemu druku i sprzedaży biletów oraz kontroli wstępu wraz z wdrożeniem systemu, konfiguracją serwera, licencją na oprogramowanie, serwisem technicznym gwarancyjnym oraz przeszkoleniem personelu w tym: 1a) serwer do obsługi systemu + zasilacz UPS dla serwera w pomieszczeniu ADMINISTRACJI, 1b) drukarka dla jednego stanowiska ADMINISTRACJI, 1c) niezbędny sprzęt komputerowy i wyposażenie dla dwóch stanowisk KASY: 2 x szuflada kasowa + 2 x komputer - stacja robocza z zainstalowanym systemem operacyjnym + 2x zasilacz UPS dla komputera + 2 x monitor + 2 x drukarka biletów z gilotyną + 2 x drukarka fiskalna + 3 x czytnik kodów + rolki termiczne paragonowe 100 szt. 2. Dostawa i instalacja automatu do sprzedaży biletów - 1 szt. 3. Dostawa i instalacja bramek kontrolujących wejścia/wyjścia, tzw. kołowrotów - 2 szt. 4. Wymagana gwarancja jakości na wszystkie dostarczone urządzenia i ich montaż oraz na cały system - 60 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: Załącznik nr 5: Wzór umowy oraz Załącznik nr 6: Opis przedmiotu zamówienia wraz z rysunkiem.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42.96.00.00-3, 42.96.11.00-1, 42.93.30.00-5, 48.92.00.00-3, 30.12.30.00-7, 51.54.00.00-9, 51.90.00.00-1, 51.60.00.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
tak, projekt/program: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU EDUKACYJNEGO ARBORETUM UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO W WOJSŁAWICACH POPRZEZ KOMPLEKSOWE DZIAŁANIA ROZWOJOWE w ramach Priorytetu nr 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska (Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne), Działania nr 4.7 Ochrona bioróżnorodności i edukacja ekologiczna Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- BASE SYSTEM s.c., P. Głowacz, M. Ziębiński, Nawojowa Góra, ul. Nawoja 1, 32-065 Krzeszowice, kraj/woj. małopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 112000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty:
146124,00
Oferta z najniższą ceną:
146124,00
/ Oferta z najwyższą ceną:
184500,00
Waluta:
PLN.
Zielona Góra: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach - biurowych w trzech budynkach oraz w serwerowni w jednym budynku - Sądów Rejonowych w Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
Numer ogłoszenia: 269724 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 150681 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, Pl. Słowiański 1, 65-958 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 3220155, faks 68 3220155.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach - biurowych w trzech budynkach oraz w serwerowni w jednym budynku - Sądów Rejonowych w Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze.
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w Sądach Rejonowych w Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze. W budynku SR w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 10L są to pomieszczenia biurowe na I piętrze o numerach: 102,105, 119 -125. Budynek SR Krosno Odrzańskie przy ul. Piastów 10L nie jest zabytkiem i nie znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedprojektowych, projektu i wykonania są: Wojciech Dębiński - 501070932 (Informatyk), w.debinski@krosno-odrz.sr.gov.pl lub Radosław Syty (Dyrektor SR) - 506590805, dyrektor@krosno-odrz.sr.gov.pl. 1.2. W budynku Wydziałów Zamiejscowych we Wschowie przy placu Kosynierów 17c jest to serwerownia Sądu Rejonowego w Nowej Soli dla Wydziałów Zamiejscowych. Budynek we Wschowie przy placu Kosynierów 17c nie jest zabytkiem, ale znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedprojektowych, projektu i wykonania są: Pani Danuta Paul-Piątkowska (Z-ca kierownika Oddziału Administracyjnego) tel. /68/ 356 97 00, fax /68/ 356 97 02, d.paul@nowa-sol.sr.gov.pl lub Pan Korneliusz Warszawski, (Administrator Systemu Informatycznego), tel. 665 026 701, k.warszawski@nowa-sol.sr.gov.pl. 1.3. W budynku SR w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 są to pomieszczenia: na parterze o numerach: 12, 13, 14. 15, 16, 17 oraz na I piętrze o numerach: 21, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 i 37. Budynek SR w Świebodzinie przy Parku Chopina 3 jest zabytkiem i znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedprojektowych, projektu i wykonania są: Pani Weronika Gałązka (Oddział Administracyjny) tel. /68/ 38 194 50, w.galazka@ swiebodzin. sr.gov.pl lub Pani Beata Paszkiewicz (Dyrektor SR) tel. /68/ 38 194 50, b.paszkiewicz@ swiebodzin.sr.gov.pl; 1.4. W budynku SR w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej 3 są to pomieszczenia na II piętrze o numerach: 14a, 14b, 14c, 14d, (usytuowane bezpośrednio pod wielospadowym dachem, co skutkuje nachyleniem części sufitów w pasmach) . Budynek SR w Żaganiu przy ul. Szprotawskiej 3 jest zabytkiem i znajduje się w strefie ochrony zabytkowej. Osobami wskazanymi do koordynacji prac w trakcie wizji lokalnej, uzgodnień przedproje- ktowych, projektu i wykonania są: Pani Iwona Matczak (Dyrektor SR) tel. 68 368-12-01, kom. 514758837 i.matczak@zagan.sr.gov.pl lub Pan Hugo Łydka (Informatyk), tel. 68 368-11-16, kom. 513139507; h.lydka@zagan.sr. gov.pl; 2. Zakres rzeczowy robót budowlanych określa program funkcjonalno-użytkowy zawarty w rozdziale III SIWZ. 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1)wstępną wersję wykonania instalacji klimatyzacji w systemie VRF/ VRV z: lokalizacją jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, sposobem prowadzenia przewodów zasilających jednostki i powrotu czynnika chłodzącego, oraz odprowadzenia kondensatu, co też należy uzgodnić z ww. Użytkownikami/Sądami Rejonowymi/ i z Zamawiającym, oraz - w budynkach sądowych, będących zabytkami i/lub znajdującymi się w strefie ochrony zabytkowej - z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków lub z Konserwatorem Zabytków Starostwa Powiatowego przed wykonaniem dokumentacji projektowej dla danego Sądu. Uzgodnienia przedprojektowe zawierają w swoim zakresie: a)ilość przyjętych układów systemu klimatyzacji, b) miejsca lokalizacji jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych (agregatów klimatyzacyjnych), c)miejsca lokalizacji w pomieszczeniach biurowych jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych, d)miejsca lokalizacji aparatury sterującej /centralnego sterownika/ systemami klimatyzacyjnymi, e)trasy prowadzenia przewodów klimatyzacyjnych i elektrycznych, f)sposób i miejsca odprowadzenia skroplin, g)dostosowanie kolorystyki pomieszczeń do kolorystyki istniejącej , h)miejsca podłączenia zaprojektowanej instalacji elektrycznej do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku. 2)opracowanie dokumentacji projektowej, w skład której wchodzić będą: a)dla każdego budynku sądowego po trzy egzemplarze projektu budowlanego oraz po trzy egzemplarze projektu wykonawczego (wraz z niezbędnym pozwoleniem na budowę oraz zgodą WUOZ/KZ, opiniami, uzgodnieniami, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) opracowanych zgodnie z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego, określające: - lokalizację i sposób posadowienia jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych, bezwzględnie wymagane w budynkach zabytkowych, gdzie wymagane są uzgodnienia z WUOZ/KZSP (decyzja) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, - dobór jednostek klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, - lokalizację jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych w pomieszczeniach w budynkach zabytkowych, gdzie wymaga się uzgodnienia z WUOZ/KZ (decyzji) przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę, - wykonanie instalacji elektrycznej z podaniem szczegółów jej włączenia do instalacji elektrycznej już wykonanej w istniejącym budynku danego Sądu Rejonowego, - podłączenie i przebieg kanałów odprowadzających skropliny z klimatyzatorów (sposób odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych do kanalizacji sanitarnej), - przejścia projektowanych instalacji przez przegrody budowlane z uwzględnieniem istniejących w tych budynkach stref pożarowych (w przypadku przejść przez elementy konstrukcyjne projekt powinien zawierać stosowne opinie, uzgodnienia i ekspertyzy dotyczące ich lokalizacji oraz wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji), - przemalowanie pomieszczeń po wykonaniu instalacji klimatyzacji, - przemalowanie konserwacyjne pomieszczeń nieklimatyzowanych (po wykonaniu ww. przejść instalacyjnych). Projekty należy opracować zgodnie z: - obowiązującą wiedzą techniczną, - wytycznymi zawartymi w programie funkcjonalno - użytkowym, - dokonanymi uzgodnieniami, w tym decyzjami Konserwatora Zabytków, - obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 tekst jednolity); b)dla każdego budynku sądowego po trzy egzemplarze STWiOR (w tym wersja elektroniczna), c)dla każdego budynku sądowego po trzy egzemplarze informacji do Planu BIOZ, d)dla każdego budynku sądowego przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi, dotyczący wykonania instalacji klimatyzacji (w tym np.: wykonanie podstaw pod agregaty zewnętrzne, montaż urządzeń klimatyzacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych, rur zasilających, powrotnych, odprowadzenia skroplin oraz roboty związane z rozbudową wykonanych inwestycyjnie instalacji elektrycznych), przemalowanie pomieszczeń wewnętrznych, w których prowadzone będą roboty związane z wykonaniem instalacji klimatyzacji. Przedmiar robót oraz kosztorys ofertowy powinny być opracowane zgodnie z zasadami sporządzania przedmiarów i obmiarów oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 tekst jednolity); e)dla każdego budynku sądowego ilość egzemplarzy wyszczególniona w ppkt. a), b), c), d) jest ilością, którą Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu i nie obejmuje egzemplarzy do uzyskania uzgodnień (decyzji KZ) i pozwoleń na budowę itp., 3) pozwolenia na budowę , 4)jeden egzemplarz odrębnie dla każdego budynku dokumentacji projektowej wymienionej w podpunktach a), b), c), d) na nośniku CD w formatach plików otwartych: - rysunki zapisane w formatach plików *.pdf, - opisy techniczne do projektów oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia muszą być zapisane w powszechnie używanym edytorze tekstowym w formacie *.doc i *.pdf, - przedmiary muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz *.ath, - pozostałe dokumenty takie jak: uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, decyzje itd. mają być zeskanowane i dołączone do dokumentacji przekazywanej na nośniku CD muszą być zapisane w formacie *.pdf lub *.jpg. 5)Wykonanie robót budowlano - montażowych w każdym budynku sądowym (zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym oraz opracowaną przez Wykonawcę dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami) obejmuje także: a)wykonanie m.in. podstaw pod agregaty zewnętrzne instalacji klimatyzacji, w przypadku umieszczenia głównie na dachach z jej podłączeniem do istniejącej instalacji odgromowej, b)dostawę i montaż agregatów zewnętrznych klimatyzacji zgodnych z projektem i warunkami przewidzianymi w programie funkcjonalno - użytkowym, c)wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej agregaty zewnętrzne i jednostki wewnętrzne instalacji klimatyzacji, d)wykonanie instalacji klimatyzacji (zasilanie, powrót, odprowadzenie skroplin w rurach), e)dostawę i montaż fabrycznie nowych jednostek wewnętrznych instalacji klimatyzacji zgodnych z projektem i warunkami przewidzianymi w programie funkcjonalno - użytkowym, f)zabudowę rur od instalacji klimatyzacji i przewodów instalacji elektrycznej , g)włączenie rur odprowadzenia skroplin do istniejących pionów kanalizacji sanitarnej, h)przemalowanie pomieszczeń klimatyzowanych i nieklimatyzowanych (po przejściach montażowych), 6)uzyskanie w imieniu Użytkowników /ww. Sądów Rejonowych/ zgód, opinii i pozwoleń właściwych organów z zatwierdzeniem projektu, 7)Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 i pkt. 3, objęte jest także przeniesienie autorskich praw majątkowych na dostarczoną dokumentację, w tym też dokumentację powykonawczą. 8)Projekt Wykonawczy o którym mowa w pkt. 3 ppkt.2) powinien zawierać: - kompletne i zweryfikowane wszystkie dane niezbędne dla prawidłowego wykonania robót budowlanych, - dane odnośnie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, - aktualną mapę do celów projektowych, - obmiar powierzchni pomieszczeń i ich kubaturę mierzonych z natury niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej. Zamawiający zaleca wizje lokalne w każdym z ww. budynków sądowych w celu właściwego doboru jednostek wewnętrznych i zewnętrznych oraz wykonania robót budowlanych. - opisy, obliczenia techniczne oraz rysunki techniczne, - dokumenty osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. Projekt musi być rezultatem wzajemnego skoordynowania technicznego wykonanych przez osoby uprawnione opracowań zapewniających uwzględnienie warunków zawartych w przepisach oraz zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzględnieniem specyfiki prac na czynnych budynkach sądowych. - rozwiązania standardowe skutkujące optymalizacją kosztów (SR w Krośnie Odrzańskim i SR w Świebodzinie dysponują już instalacją klimatyzacji w części pomieszczeń w budynkach sądowych - w załączeniu karty katalogowe urządzeń jakimi ww. Sądy już dysponują), - dodatkową dokumentację uzupełniającą, jeżeli w trakcie uzyskiwania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, zaszłaby taka konieczność z tym, że jej sporządzenie jest na koszt Wykonawcy, - Wykonawca zapewnia nadzór autorski w całym okresie realizacji umowy na koszt własny. 9)Wykonywanie robót, o których mowa w pkt. 3 ppkt. 5) obejmuje w każdym budynku : - zapewnienie kierownika budowy robót sanitarnych, posiadającego wymagane uprawnienia budowlane, w tym na roboty wykonywane w budynkach zabytkowych, - przedłożenie Użytkownikom /Zamawiającem/u dokumentów potwierdzających zawiadomienie nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych przed ich rozpoczęciem, - w porozumieniu z Użytkownikami zapewnienie organizacji placu budowy, w tym zasilanie w wodę i w energię elektryczną z ponoszeniem na rzecz ww. Sądów Rejonowych kosztów zużycia wody, energii i zrzutu nieczystości, oraz przygotowanie placów składowych i zaplecza budowy z ich dozorem, - organizację i koordynację robót budowlanych we wszystkich branżach objętych przedmiotem zamówienia, - dostawę materiałów, urządzeń niezbędnych do wykonania robót budowlanych (zgodnych z ustaleniami SIWZ i z programem funkcjonalno - użytkowym), - ewentualne wykonanie robót zamiennych nie zmieniających w istotnym zakresie przedmiotu zamówienia, - składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, usuwanie zanieczyszczeń (w tym odpadów wytworzonych w wyniku prowadzenia robót budowlanych), - sporządzenie oraz prowadzenie dokumentacji budowy, w tym Dziennika Budowy, - wykonanie wszystkich wymaganych pomiarów, prób, badań, rozruchów z udziałem Inspektora Nadzoru i po ich bezusterkowym wykonaniu także ich udokumentowanie, - przeprowadzenie szkoleń przedstawicieli Użytkowników z obsługi urządzeń klimatyzacyjnych i aparatury sterowniczej, - sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla wykonanych robót budowlanych, - uzyskiwanie i przedkładanie w celu uzyskania zgody Inspektorowi Nadzoru na bieżąco (przed montażem i wbudowaniem) opinii, deklaracji zgodności, atestów, zaświadczeń i innych wymaganych dokumentów oraz ich kompletowanie w celu przedłożenia jako zestawu wraz z ich spisem, który to zestaw stanowić będzie integralną część kompletu dokumentacji odbiorowej instalacji klimatyzacji. - usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji, - ochronę i utrzymanie terenu budowy ( w tym zaplecza i placu składowego), - likwidację placu budowy po zakończeniu robót, - przedłożenie/przekazanie Zamawiającemu dokumentów dotyczących zawiadomienia organów o zakończeniu robót, - dokonanie wpisów w książkach budynków w zakresie projektu i wykonania instalacji klimatyzacji, - przedłożenie do dokumentacji odbiorowej dodatkowych /praktycznych/ uwag Użytkownikom w zakresie eksploatacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych i instalacji klimatyzacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.44.00.00-3, 45.33.12.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR:
1
Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach - biurowych w trzech budynkach oraz w serwerowni w jednym budynku - Sądów Rejonowych w Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.08.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- P.U.H. DOBOSZ Wojciech Bęben, {Dane ukryte}, 67-120 Kożuchów, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 165040,65 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty:
198153,00
Oferta z najniższą ceną:
198153,00
/ Oferta z najwyższą ceną:
416804,70
Waluta:
PLN.
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 15068120140 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2014-07-09 |
| Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 109 dni |
| Wadium: | - |
| Oferty uzupełniające: | NIE |
| Oferty częściowe: | NIE |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 1 |
| Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | www.zielona-gora.so.gov.pl |
| Informacja dostępna pod: | SĄD OKRĘGOWY W ZIELONEJ GÓRZE PLAC SŁOWIAŃSKI 1 65-958 ZIELONA GÓRA |
| Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
| 45000000-7 | Roboty budowlane | |
| 45310000-3 | Roboty instalacyjne elektryczne | |
| 45330000-9 | Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne | |
| 45331200-8 | Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | |
| 45400000-1 | Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych | |
| 45440000-3 | Roboty malarskie i szklarskie |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach - biurowych w trzech budynkach oraz w serwerowni w jednym budynku - Sądów Rejonowych w Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze | P.U.H. DOBOSZ Wojciech Bęben Kożuchów | 2014-08-13 | 198 153,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2014-08-13 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 450000007 453100003 453300009 454000001 454400003 453312008 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 198 153,00 zł Minimalna złożona oferta: 198 153,00 zł Ilość złożonych ofert: 4 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 198 153,00 zł Maksymalna złożona oferta: 416 805,00 zł |