„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ – Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka”. - pl-olsztyn: roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
Opis przedmiotu przetargu: przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł pasłęk północ – pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie pasłęka”. inwestycja zlokalizowana jest w północnej części województwa warmińsko mazurskiego, na terenie powiatu elbląskiego (gmina pasłęk), polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł pasłęk północ pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie pasłęka, w szczególności w zakresie poszerzenia jezdni i korony drogi, przebudowy skrzyżowań, korekty przebiegu trasy w zakresie łuków poziomych i profilu podłużnego, uporządkowania warunków połączeń z drogami niższych klas oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni. przedmiotowa inwestycja nawiązuje do zrealizowanej w 2008 roku rozbudowy skrzyżowania dróg nr 505 i nr 513 w pasłęku, wraz z odcinkiem drogi nr 513 od km 3+498,28 do km 3+858,58 tj. 360,3m. początek rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 513 zlokalizowano na końcu wybudowanej łącznicy węzła pasłęk północ w km 0+735,00 natomiast koniec w km 3+498,28. rozbudowa przedmiotowej drogi na ww. odcinku o łącznej długości 2,76 km ma na celu podniesienie jej parametrów do klasy g. zakres robót budowlanych obejmuje a) rozbudowę i przebudowę drogi głównej od km 0+735,00 do km 3+498,28; b) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni do nośności 100 kn/oś; (z możliwością wzmocnienia do 115 kn/oś poprzez dobudowę w przyszłości warstw górnych nawierzchni) c) korektę łuków poziomych i pionowych; d) budowę wysp najazdowych oraz azyli spowalniających na wjazdach do miejscowości oraz w miejscach przejść dla pieszych, na drodze głównej; e) przebudowę istniejących skrzyżowań z innymi drogami publicznymi; f) budowę/przebudowę zatok autobusowych; g) budowę/przebudowę chodników i ciągów pieszo rowerowych; h) budowę wpustów podchodnikowych, ulicznych oraz rowów krytych; i) budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych; j) ustawienie stalowych barier ochronnych oraz bariero – poręczy; k) usunięcia karpin i kolidujących drzew; l) przebudowę obiektów inżynierskich ( przepust w km 2+315 ); m) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni drogi w miejscowości pasłęk odprowadzającej, po podczyszczeniu, do miejscowych cieków wodnych; n) przebudowę istniejących sieci wodociągowych kolidujących z rozbudową dw 513; o) przebudowę istniejących sieci kanalizacji sanitarnej kolidujących z rozbudową dw 513; p) przebudowę urządzeń melioracyjnych kolidujących z rozbudową dw 513; q) przebudowę istniejących kabli i linii elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową dw 513; r) budowę/przebudowę oświetlenia drogowego, w ciągu drogi dw 513 w miejscowości pasłęk, s) przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscach kolizji z istniejącymi i projektowanymi elementami zagospodarowania terenu oraz usunięcie kolidujących odcinków sieci; t) zagospodarowanie terenu zielenią wraz z prześwietleniem koron drzew oraz z przycięciem pielęgnacyjnym pozostawionych drzew i krzewów z zachowaniem skrajni drogowej, wymaganej dla drogi klasy g; u) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego; v) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu. szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa w szczególności punkt 3 rozdziału i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej w dalszej treści „siwz”, którą zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.zdw.olsztyn.pl/ zamówienia publiczne/aktualne powyżej progów dofinansowane ze środków ue/roboty budowlane, zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie zamawiającego.ii.1.6)
| TI | Tytuł | PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 102147-2013 |
| PD | Data publikacji | 27/03/2013 |
| OJ | Dz.U. S | 61 |
| TW | Miejscowość | OLSZTYN |
| AU | Nazwa instytucji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
| DS | Dokument wysłany | 26/03/2013 |
| DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 07/05/2013 |
| DT | Termin | 07/05/2013 |
| NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
| OC | Pierwotny kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
| IA | Adres internetowy (URL) | www.zdw.olsztyn.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
2013/S 061-102147
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
Osoba do kontaktów: Anna Jabłońska
10-602 Olsztyn
POLSKA
Tel.: +48 895261964
E-mail: anna.jablonska@zdw.olsztyn.pl
Faks: +48 895261965
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.olsztyn.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Wykonanie
Kod NUTS
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ – Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka”.
Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie powiatu: elbląskiego (gmina Pasłęk), polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka, w szczególności w zakresie poszerzenia jezdni i korony drogi, przebudowy skrzyżowań, korekty przebiegu trasy w zakresie łuków poziomych i profilu podłużnego, uporządkowania warunków połączeń z drogami niższych klas oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni. Przedmiotowa inwestycja nawiązuje do zrealizowanej w 2008 roku rozbudowy skrzyżowania dróg nr 505 i nr 513 w Pasłęku, wraz z odcinkiem drogi nr 513 od km 3+498,28 do km 3+858,58 tj. 360,3m. Początek rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 513 zlokalizowano na końcu wybudowanej łącznicy węzła Pasłęk Północ w km 0+735,00 natomiast koniec w km 3+498,28.
Rozbudowa przedmiotowej drogi na ww. odcinku o łącznej długości 2,76 km ma na celu podniesienie jej parametrów do klasy G.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) rozbudowę i przebudowę drogi głównej od km 0+735,00 do km 3+498,28;
b) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni do nośności 100 kN/oś; (z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę w przyszłości warstw górnych nawierzchni)
c) korektę łuków poziomych i pionowych;
d) budowę wysp najazdowych oraz azyli spowalniających na wjazdach do miejscowości oraz w miejscach przejść dla pieszych, na drodze głównej;
e) przebudowę istniejących skrzyżowań z innymi drogami publicznymi;
f) budowę/przebudowę zatok autobusowych;
g) budowę/przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych;
h) budowę wpustów podchodnikowych, ulicznych oraz rowów krytych;
i) budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
j) ustawienie stalowych barier ochronnych oraz bariero – poręczy;
k) usunięcia karpin i kolidujących drzew;
l) przebudowę obiektów inżynierskich ( przepust w km 2+315 );
m) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni drogi w miejscowości Pasłęk odprowadzającej, po podczyszczeniu, do miejscowych cieków wodnych;
n) przebudowę istniejących sieci wodociągowych kolidujących z rozbudową DW 513;
o) przebudowę istniejących sieci kanalizacji sanitarnej kolidujących z rozbudową DW 513;
p) przebudowę urządzeń melioracyjnych kolidujących z rozbudową DW 513;
q) przebudowę istniejących kabli i linii elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową DW 513;
r) budowę/przebudowę oświetlenia drogowego, w ciągu drogi DW 513 w miejscowości Pasłęk,
s) przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscach kolizji z istniejącymi i projektowanymi elementami zagospodarowania terenu oraz usunięcie kolidujących odcinków sieci;
t) zagospodarowanie terenu zielenią wraz z prześwietleniem koron drzew oraz z przycięciem pielęgnacyjnym pozostawionych drzew i krzewów z zachowaniem skrajni drogowej, wymaganej dla drogi klasy G;
u) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
v) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa w szczególności punkt 3 Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”, którą Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
www.zdw.olsztyn.pl/ Zamówienia publiczne/Aktualne powyżej progów dofinansowane ze środków UE/Roboty budowlane, zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
45233225
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ – Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka”.
Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie powiatu: elbląskiego (gmina Pasłęk), polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka, w szczególności w zakresie poszerzenia jezdni i korony drogi, przebudowy skrzyżowań, korekty przebiegu trasy w zakresie łuków poziomych i profilu podłużnego, uporządkowania warunków połączeń z drogami niższych klas oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni. Przedmiotowa inwestycja nawiązuje do zrealizowanej w 2008 roku rozbudowy skrzyżowania dróg nr 505 i nr 513 w Pasłęku, wraz z odcinkiem drogi nr 513 od km 3+498,28 do km 3+858,58 tj. 360,3m. Początek rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 513 zlokalizowano na końcu wybudowanej łącznicy węzła Pasłęk Północ w km 0+735,00 natomiast koniec w km 3+498,28.
Rozbudowa przedmiotowej drogi na ww. odcinku o łącznej długości 2,76km ma na celu podniesienie jej parametrów do klasy G.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) rozbudowę i przebudowę drogi głównej od km 0+735,00 do km 3+498,28;
b) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni do nośności 100 kN/oś; (z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę w przyszłości warstw górnych nawierzchni)
c) korektę łuków poziomych i pionowych;
d) budowę wysp najazdowych oraz azyli spowalniających na wjazdach do miejscowości oraz w miejscach przejść dla pieszych, na drodze głównej;
e) przebudowę istniejących skrzyżowań z innymi drogami publicznymi;
f) budowę/przebudowę zatok autobusowych;
g) budowę/przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych;
h) budowę wpustów podchodnikowych, ulicznych oraz rowów krytych;
i) budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
j) ustawienie stalowych barier ochronnych oraz bariero – poręczy;
k) usunięcia karpin i kolidujących drzew;
l) przebudowę obiektów inżynierskich ( przepust w km 2+315 );
m) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni drogi w miejscowości Pasłęk odprowadzającej, po podczyszczeniu, do miejscowych cieków wodnych;
n) przebudowę istniejących sieci wodociągowych kolidujących z rozbudową DW 513;
o) przebudowę istniejących sieci kanalizacji sanitarnej kolidujących z rozbudową DW 513;
p) przebudowę urządzeń melioracyjnych kolidujących z rozbudową DW 513;
q) przebudowę istniejących kabli i linii elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową DW 513;
r) budowę/przebudowę oświetlenia drogowego, w ciągu drogi DW 513 w miejscowości Pasłęk,
s) przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscach kolizji z istniejącymi i projektowanymi elementami zagospodarowania terenu oraz usunięcie kolidujących odcinków sieci;
t) zagospodarowanie terenu zielenią wraz z prześwietleniem koron drzew oraz z przycięciem pielęgnacyjnym pozostawionych drzew i krzewów z zachowaniem skrajni drogowej, wymaganej dla drogi klasy G;
u) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
v) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa w szczególności punkt 3 Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”, którą Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
www.zdw.olsztyn.pl/ Zamówienia publiczne/Aktualne powyżej progów dofinansowane ze środków UE/Roboty budowlane, zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
Szacunkowa wartość bez VAT: 12 657 173,96 PLNSekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
1.2. Wadium musi być wniesione najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:
a) w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy w Bank Polska Kasa Opieki SA.
nr 18 1240 1590 1111 0010 3433 9153
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620).
Z treści przelewu lub poręczenia albo gwarancji musi jednoznacznie wynikać, do jakiego postępowania (nazwa i numer referencyjny) wadium jest wnoszone.
1.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert w sekretariacie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.
1.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 1.2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej w dniu otwarcia ofert przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Uwierzytelnioną kopię dokumentu stanowiącego gwarancję lub poręczenie należy dołączyć do oferty, a oryginał należy zdeponować w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego.
1.5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
1.6. Wadium wnoszone w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej należy wystawić na Województwo Warmińsko – Mazurskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28b, 10-602 Olsztyn.
1.7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta (Poręczyciela). Gwarancja (Poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
1.8. Wadium wniesione w formie niepieniężnej musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, co oznacza, że dochodzenie roszczeń Zamawiającego nie może być utrudnione. Wadium wniesione w formie niepieniężnej uważane będzie za wniesione, jeżeli z treści dokumentu wynikać będzie, że interesy Zamawiającego w zakresie roszczenia o wypłatę wadium są zabezpieczone w okolicznościach wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, a Gwarant (Poręczyciel) bezwarunkowo, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, wypłaci Zamawiającemu pełną kwotę wadium po zaistnieniu tychże okoliczności. Gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.
1.9. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 1.1., lub dopuszczalnej formie (pkt. 11.2.) zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
1.10. Zamawiający zwróci wadium:
1) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
2) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) niezwłocznie, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
1.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 1.10 ppkt 1), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
1.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający żąda wykazania, że wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada n/w doświadczenie:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na budowie/ rozbudowie/ przebudowie odcinka drogi o przekroju ulicznym klasy nie niższej niż G, o długości co najmniej 1,0 km;
Wykonawca posiadający doświadczenie w budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, winien wykazać się doświadczeniem w budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg odpowiadających swoimi parametrami technicznymi drodze klasy nie niższej niż G , o długości co najmniej 1,0 km; (droga w rozumieniu ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.; klasa drogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zm.).
Wykonawca posiadający doświadczenie, o którym mowa w sekcji III.2.1) pkt 2 zdobyte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, winien wykazać się doświadczeniem nie mniejszym niż wymienione w sekcji III.2.1) pkt 2
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch, lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, posiadaniem niezbędnej wiedzy i doświadczenia, w zakresie wskazanym w sekcji III.2.1) pkt 2, musi się wykazać przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub Wykonawcy łącznie).
Dla kontraktów określonych w innych walutach niż polski złoty (PLN) należy podać równowartość kontraktu w PLN przeliczoną wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia /Protokołu Odbioru.
3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponować osobami, zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej. Wskazane osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej.
a) Kierownik Budowy:
Kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające uprawnieniom bu-dowlanym wskazanym w warunku, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadających im uprawnień wydanych obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a a także innych przepisów ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy lub Kierownika Robót przy realizacji przedsięwzięć polegających na budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg klasy nie niższej niż G w tym co najmniej jednego kontraktu o wartości robót nie mniejszej niż
4 000 000 PLN netto.
Wymogi w zakresie posiadanego doświadczenia w budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg dla ww. osoby, która zdobyła 5 – letnie doświadczenie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zostaną uznane za spełnione, jeśli ww. osoba posiada doświadczenie w budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg odpowiadających swoimi parametrami technicznymi drodze klasy nie niższej niż G (droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.; klasa drogi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zm.),w tym co najmniej jednego kontraktu o wartości robót nie mniejszej niż 4 000 000 PLN netto.
b) Kierownik robót drogowych:
Kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.) Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające uprawnieniom budowlanym wskazanym w warunku, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadających im uprawnień wydanych obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a a także innych przepisów ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.)
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 4-letnie doświadczenie w realizacji robót drogowych na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu budową albo robotami drogowymi na co najmniej jednym kontrakcie o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 2 000 000 PLN netto.
Wymogi w zakresie posiadanego doświadczenia w budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg dla ww. osoby, która zdobyła 4 – letnie doświadczenie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zostaną uznane za spełnione, jeśli ww. osoba posiada doświadczenie w budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg co najmniej o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 2 000 000 PLN netto.
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch, lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, w zakresie wskazanym sekcji III.2.1 pkt 4 ppkt a i b , musi się wykazać przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub Wykonawcy łącznie).
Dla kontraktów określonych w innych walutach niż polski złoty (PLN) należy podać równowartość kontraktu w PLN przeliczoną wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia /Protokołu Odbioru.
5. W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu , Wykonawcy złożą następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 1 do SIWZ);
2) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót w tym robót będących przedmiotem warunku , określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz musi być złożony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 SIWZ oraz potwierdzać spełnienie postawionego przez zamawiającego warunku, o którym mowa w sekcji III.2.1) pkt 2.
Przez pojęcie „dowód” należy rozumieć definicję podaną przez ustawodawcę w par 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane z zastrzeżeniem zawartym w par. 9 cyt. powyżej rozporządzenia. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, od Wykonawcy nie wymaga się przedkładania dowodów.
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania robotami budowlanymi, na formularzu zgodnym z treścią załączników nr 4 i 4a do 4b SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz musi zawierać dane potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w sekcji III.2.1) pkt 4 a i b.
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ;
Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w sekcji III.2.1 pkt 2 i 4 , polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu oraz
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia.
6. Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają powyższy warunek, jeśli wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.1.Z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz 331, z poźn. zm), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą , ze istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6.2.Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy treści żądanych oświadczeń, wykazów i dokumentów wymienionych w sekcji III. 2.1) pkt 5 , potwierdzających spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez wykonawcę do niniejszego postępowania
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ .
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (załącznik nr 3 do SIWZ) .
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8; ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wykazując się spełnianiem warunków o których mowa w sekcji III.2.1) pkt 2 i 4 oraz sekcji III.2.2) pkt 1, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedstawienia – w odniesieniu do tych podmiotów – dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1) pkt 6, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1) pkt 6.:
1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
8. Dokumenty, o których mowa w sekcji III.2.1) pkt 7. ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2 , powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w sekcji III. 2.1) pkt 7 ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w sekcji III.2.1) pkt 7., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis sekcji III.2.1) pkt 8 stosuje się odpowiednio.
10. Do oferty należy dołączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 Pzp , albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. Przez pojęcie „grupa kapitałowa” należy rozumieć definicję , w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji konsumentów ( Dz.U. Nr 50 , poz 331 z poźn. zm)
a) posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej – w wysokości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN;
b) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na wartość nie mniejszą niż 500.000,00 PLN
W przypadku, gdy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, wykonawca/cy przedstawi/wią wartości wyrażone w walutach innych niż polski złoty (PLN), Zamawiający w celu przeprowadzenia oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokona przeliczenia danych wartości posługując się średnim kursem waluty ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski i obowiązującym na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał ekonomiczny i finansowy).
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz załączając do oferty dokumenty określone dla tych podmiotów w sekcji III.2.2) pkt 2.
2. W celu wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej Wykonawcy złożą następujące dokumenty:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w zakresie okreslonym w sekcji III.2.2) pkt 1. ppkt a) SIWZ, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokument potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w sekcji III.2.2) pkt 1. ppkt b), w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający wymaga, w przypadku gdy wykonawca wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w sekcji III.2.2) pkt 1, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia dokumentów o których mowa w sekcji III.2.2) pkt 2.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.( art. 26 ust 2 c ustawy Pzp)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt III.2.2.2a i III.2.2.2b przedkłada w imieniu wszystkich Wykonawców pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
Zamawiający uzna, że Wykonawcy spełniają powyższy warunek, jeśli wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp wyklucza się również wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz 331, z poźn. zm), złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą , ze istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy treści żądanych oświadczeń, wykazów i dokumentów wymienionych w sekcji III.2.1) i sekcji III.2.2) , potwierdzających spełnienie warunków i brak podstaw do wykluczenia z postępowania. Ocena dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez wykonawcę do niniejszego postępowania.
Zamawiający nie opisuje szczegółowo sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.
Sekcja IV: Procedura
Dokumenty odpłatne: nie
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
2. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia określony w sekcji II.3) ogłoszenia o zamówieniu został wygenerowany ze względów technicznych a faktyczne rozpoczęcie robót nastąpi dopiero od dnia podpisania umowy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art 67 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
4. Wartość szacunkowa zamówienia określona w sekcji II pkt 2.1. obejmuje wartość szacunkową przewidywanych zamówień uzupełniających.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art 29 ust 4 Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia :
1) Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia oraz dołączyć do oferty pełnomocnictwo.
2) oświadczenia i dokumenty wymienione w sekcji III.2.1) pkt 6 oraz sekcji III.2.1) pkt 7 winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.
3) dokumenty wymienione w sekcji III.2.1) pkt 5 ppkt od 1) do 4) SIWZ przedkłada w imieniu wszystkich Wykonawców pełnomocnik ustanowiony zgodnie z zapisem zawartym w pkt 9.1. sekcji VI.3 lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
4) Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.
10. W przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty.
11. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej zamawiającego pod adresem www.zdw.olsztyn.pl/ zamówienia publiczne/ aktualne pow. progów/ dofinansowane ze środków UE/Roboty budowlane.
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2.1.Odwołanie
2.1.1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2.1.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2.1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2.1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
2.1.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2.1.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
2.1.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2.1.5. i 2.1.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2.1.8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2.1.9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
2.1.10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
2.1.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
2.1.12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
2.1.13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
2.1.14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 2.1.19., przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
2.1.15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 2.1.10. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt. 2.1.18 i 2.1.19.
2.1.16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
2.1.17. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
2.1.18. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
2.1.19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
2.1.20. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
2.1.21. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
2.1.22. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2.1.18., znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2.1.19.:
a) ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy;
b) znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2.1.20., ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę;
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
2.1.23. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
2.1.24. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
2.1.25. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w pkt 2.1.2., niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
2.1.26. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 2.1.25. zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.
2.1.27. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w pkt. 2.1.25. zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
2.1.28. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w pkt. 2.1.24., oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 2.1.25. i 2.1.27., Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa Pzp wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje Zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
2.1.29. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy pkt. 2.1.23. – 2.1.28. stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.
2.1.30. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
2.1.31. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
2.2. Skarga do sądu
2.2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2.2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
2.2.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2.2.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
2.2.5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
2.2.6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
2.2.7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
2.2.8. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
2.2.9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
2.2.10. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
2.2.11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.
2.2.12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
2.2.13. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
2.2.14. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
2.2.15. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
2.2.16. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.
2.2.17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
2.2.18. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale V a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odowlania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
| TI | Tytuł | PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 126344-2013 |
| PD | Data publikacji | 18/04/2013 |
| OJ | Dz.U. S | 76 |
| TW | Miejscowość | OLSZTYN |
| AU | Nazwa instytucji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
| DS | Dokument wysłany | 16/04/2013 |
| DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 10/05/2013 |
| DT | Termin | 10/05/2013 |
| NC | Zamówienie | 2 - Zamówienie publiczne na dostawy |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
| OC | Pierwotny kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
2013/S 076-126344
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, Osoba do kontaktów: Anna Jabłońska, Olsztyn10-602, POLSKA. Tel.: +48 895261964. Faks: +48 895261965. E-mail: anna.jablonska@zdw.olsztyn.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.3.2013, 2013/S 61-102147)
CPV:45233225
Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
Zamiast:
VI.4.2) ppkt 2.2.4. Składanie odwołań:
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z piwsem do rejestru zawodowego lub handlowego pkt 6.2 ppkt 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, ( załącznik nr 3 do SIWZ)
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców w tym wymogizwiązane z wpisem do rejstru zawodowego lub handlowego pkt 4 ppkt b)
b) Kierownik robót drogowych:
Kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.)Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające uprawnieniom budowlanym wskazanym w warunku, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadających im uprawnień wydanych obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a a także innych przepisów ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.)
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 4-letnie doświadczenie w realizacji robót drogowych na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu budową albo robotami drogowymi na co najmniej jednym kontrakcie o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 2 000 000 PLN netto.
Wymogi w zakresie posiadanego doświadczenia w budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg dla ww. osoby, która zdobyła 4 – letnie doświadczenie poza granicami Rzeczypo-spolitej Polskiej zostaną uznane za spełnione, jeśli ww. osoba posiada doświadczenie w budowie/ rozbudowie/ przebudowie dróg co najmniej o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 2 000 000 PLN netto.
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch, lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, w zakresie wskazanym w Sekcji III.2.1) pkt 4 ppkt a) i b), musi się wykazać przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub Wykonawcy łącznie).
Dla kontraktów określonych w innych walutach niż polski złoty (PLN) należy podać równo-wartość kontraktu w PLN przeliczoną wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia /Protokołu Odbioru.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
07.05.2013 (13:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
07.05.2013 (13:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
07.05.2013 (13:30)
Powinno być:VI.4.2) ppkt 2.2.4. Składanie odwołań:
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r.- Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z piwsem do rejestru zawodowego lub handlowego pkt 6.2 ppkt 2)
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców w tym wymogizwiązane z wpisem do rejstru zawodowego lub handlowego pkt 4 ppkt b)
b) Kierownik robót drogowych:
Kwalifikacje, doświadczenie i umiejętności:
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa tj. zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zm.)Zamawiający dopuszcza uprawnienia odpowiadające uprawnieniom budowlanym wskazanym w warunku, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadających im uprawnień wydanych obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a a także innych przepisów ustawy Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.)
Doświadczenie zawodowe: co najmniej 4-letnie doświadczenie w realizacji robót drogowych na stanowisku kierownika budowy/ kierownika robót/ inspektora nadzoru, w tym doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu budową albo robotami drogowymi na co najmniej jednym kontrakcie o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 2 000 000 PLN netto.
Wymogi w zakresie posiadanego doświadczenia w realizacji robót drogowych dla ww. osoby, która zdobyła 4-letnie doświadczenie poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zostaną uznane za spełnione, jeśli ww. osoba posiada doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu budową albo robotami drogowymi na co najmniej jednym kontrakcie o wartości robót drogowych nie mniejszej niż 2 000 000 PLN netto.
(W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch, lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, w zakresie wskazanym w Sekcji III.2.1) pkt 4 ppkt a) i b), musi się wykazać przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub Wykonawcy łącznie).
Dla kontraktów określonych w innych walutach niż polski złoty (PLN) należy podać równo-wartość kontraktu w PLN przeliczoną wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia /Protokołu Odbioru.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
10.05.2013 (13:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
10.05.2013 (13:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
10.05.2013 (13:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
| TI | Tytuł | PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 137061-2013 |
| PD | Data publikacji | 26/04/2013 |
| OJ | Dz.U. S | 82 |
| TW | Miejscowość | OLSZTYN |
| AU | Nazwa instytucji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
| DS | Dokument wysłany | 25/04/2013 |
| DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 20/05/2013 |
| DT | Termin | 20/05/2013 |
| NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
| OC | Pierwotny kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
2013/S 082-137061
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, Osoba do kontaktów: Anna Jabłońska, Olsztyn10-602, POLSKA. Tel.: +48 895261964. Faks: +48 895261965. E-mail: anna.jablonska@zdw.olsztyn.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.3.2013, 2013/S 61-102147)
CPV:45233225
Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
Zamiast:
Sekcja.2.1) pkt 5 ppkt 2 Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, wraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót w tym robót będących przedmiotem warunku, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykaz musi być złożony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 SIWZ oraz potwierdzać spełnienie postawionego przez zamawiającego warunku, o którym mowa w sekcji III.2.1) pkt 2. Przez pojęcie "dowód" należy rozumieć definicję podaną przez ustawodawcę w par 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z zastrzeżeniem zawartym w par 9 cyt powyżej rozporządzenia.
Sekcja IV.3.3) warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
07.05.2013 (13:00)
Sekcja IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
07.05.2013 (13:00)
Sekcja IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
07.05.2013 (13:30)
Powinno być:Sekcja.2.1) pkt 5 ppkt 2 Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
2. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykaz musi być złożony na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 SIWZ oraz potwierdzać spełnienie postawionego przez zamawiającego warunku, o którym mowa w sekcji III.2.1) pkt 2. Przez pojęcie "dowód" należy rozumieć definicję podaną przez ustawodawcę w par 1 ust 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z zastrzeżeniem zawartym w par 9 cyt powyżej rozporządzenia.
Sekcja IV.3.3) warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
20.05.2013 (13:00)
Sekcja IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
20.05.2013 (13:00)
Sekcja IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
20.05.2013 (13:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
| TI | Tytuł | PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 159071-2013 |
| PD | Data publikacji | 16/05/2013 |
| OJ | Dz.U. S | 94 |
| TW | Miejscowość | OLSZTYN |
| AU | Nazwa instytucji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
| DS | Dokument wysłany | 15/05/2013 |
| DD | Termin składania wniosków o dokumentację | 07/06/2013 |
| DT | Termin | 07/06/2013 |
| NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 2 - Dodatkowe informacje |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
| OC | Pierwotny kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
PL-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
2013/S 094-159071
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 28 b, Osoba do kontaktów: Anna Jabłońska, Olsztyn10-602, POLSKA. Tel.: +48 895261964. Faks: +48 895261965. E-mail: anna.jablonska@zdw.olsztyn.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 27.3.2013, 2013/S 61-102147)
CPV:45233225
Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
Zamiast:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ – Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka”.
Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie powiatu: elbląskiego (gmina Pasłęk), polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka, w szczególności w zakresie poszerzenia jezdni i korony drogi, przebudowy skrzyżowań, korekty przebiegu trasy w zakresie łuków poziomych i profilu podłużnego, uporządkowania warunków połączeń z drogami niższych klas oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni. Przedmiotowa inwestycja nawiązuje do zrealizowanej w 2008 roku rozbudowy skrzyżowania dróg nr 505 i nr 513 w Pasłęku, wraz z odcinkiem drogi nr 513 od km 3+498,28 do km 3+858,58 tj. 360,3m. Początek rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 513 zlokalizowano na końcu wybudowanej łącznicy węzła Pasłęk Północ w km 0+735,00 natomiast koniec w km 3+498,28.
Rozbudowa przedmiotowej drogi na ww. odcinku o łącznej długości 2,76 km ma na celu podniesienie jej parametrów do klasy G.
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „inwestycją”.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) rozbudowę i przebudowę drogi głównej od km 0+735,00 do km 3+498,28;
b) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni do nośności 100 kN/oś; (z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę w przyszłości warstw górnych nawierzchni)
c) korektę łuków poziomych i pionowych;
d) budowę wysp najazdowych oraz azyli spowalniających na wjazdach do miejscowości oraz w miejscach przejść dla pieszych, na drodze głównej;
e) przebudowę istniejących skrzyżowań z innymi drogami publicznymi;
f) budowę/przebudowę zatok autobusowych;
g) budowę/przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych;
h) budowę wpustów podchodnikowych, ulicznych oraz rowów krytych;
i) budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
j) ustawienie stalowych barier ochronnych oraz bariero – poręczy;
k) usunięcia karpin i kolidujących drzew;
l) przebudowę obiektów inżynierskich ( przepust w km 2+315 );
m) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni drogi w miejscowości Pasłęk odprowadzającej, po podczyszczeniu, do miejscowych cieków wodnych;
n) przebudowę istniejących sieci wodociągowych kolidujących z rozbudową DW 513;
o) przebudowę istniejących sieci kanalizacji sanitarnej kolidujących z rozbudową DW 513;
p) przebudowę urządzeń melioracyjnych kolidujących z rozbudową DW 513;
q) przebudowę istniejących kabli i linii elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową DW 513;
r) budowę/przebudowę oświetlenia drogowego, w ciągu drogi DW 513 w miejscowości Pasłęk,
s) przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscach kolizji z istniejącymi i projektowanymi elementami zagospodarowania terenu oraz usunięcie kolidujących odcinków sieci;
t) zagospodarowanie terenu zielenią wraz z prześwietleniem koron drzew oraz z przycięciem pielęgnacyjnym pozostawionych drzew i krzewów z zachowaniem skrajni drogowej, wymaganej dla drogi klasy G;
u) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
v) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa w szczególności punkt 3 Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”, którą Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
www.zdw.olsztyn.pl/ Zamówienia publiczne/Aktualne powyżej progów dofinansowane ze środków UE/Roboty budowlane, zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ – Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka”.
Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie powiatu: elbląskiego (gmina Pasłęk), polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka, w szczególności w zakresie poszerzenia jezdni i korony drogi, przebudowy skrzyżowań, korekty przebiegu trasy w zakresie łuków poziomych i profilu podłużnego, uporządkowania warunków połączeń z drogami niższych klas oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni. Przedmiotowa inwestycja nawiązuje do zrealizowanej w 2008 roku rozbudowy skrzyżowania dróg nr 505 i nr 513 w Pasłęku, wraz z odcinkiem drogi nr 513 od km 3+498,28 do km 3+858,58 tj. 360,3m. Początek rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 513 zlokalizowano na końcu wybudowanej łącznicy węzła Pasłęk Północ w km 0+735,00 natomiast koniec w km 3+498,28.
Rozbudowa przedmiotowej drogi na ww. odcinku o łącznej długości 2,76 km ma na celu podniesienie jej parametrów do klasy G.
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „inwestycją”.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) rozbudowę i przebudowę drogi głównej od km 0+735,00 do km 3+498,28;
b) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni do nośności 100 kN/oś; (z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę w przyszłości warstw górnych nawierzchni)
c) korektę łuków poziomych i pionowych;
d) budowę wysp najazdowych oraz azyli spowalniających na wjazdach do miejscowości oraz w miejscach przejść dla pieszych, na drodze głównej;
e) przebudowę istniejących skrzyżowań z innymi drogami publicznymi;
f) budowę/przebudowę zatok autobusowych;
g) budowę/przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych;
h) budowę wpustów podchodnikowych, ulicznych oraz rowów krytych;
i) budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
j) ustawienie stalowych barier ochronnych oraz bariero – poręczy;
k) usunięcia karpin i kolidujących drzew;
l) przebudowę obiektów inżynierskich ( przepust w km 2+315 );
m) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni drogi w miejscowości Pasłęk odprowadzającej, po podczyszczeniu, do miejscowych cieków wodnych;
n) przebudowę istniejących sieci wodociągowych kolidujących z rozbudową DW 513;
o) przebudowę istniejących sieci kanalizacji sanitarnej kolidujących z rozbudową DW 513;
p) przebudowę urządzeń melioracyjnych kolidujących z rozbudową DW 513;
q) przebudowę istniejących kabli i linii elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową DW 513;
r) budowę/przebudowę oświetlenia drogowego, w ciągu drogi DW 513 w miejscowości Pasłęk,
s) przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscach kolizji z istniejącymi i projektowanymi elementami zagospodarowania terenu oraz usunięcie kolidujących odcinków sieci;
t) zagospodarowanie terenu zielenią wraz z prześwietleniem koron drzew oraz z przycięciem pielęgnacyjnym pozostawionych drzew i krzewów z zachowaniem skrajni drogowej, wymaganej dla drogi klasy G;
u) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
v) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa w szczególności punkt 3 Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”, którą Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
www.zdw.olsztyn.pl/ Zamówienia publiczne/Aktualne powyżej progów dofinansowane ze środków UE/Roboty budowlane, zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:
20.05.2013 (13:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
20.05.2013 (13:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
20.05.2013 (13:30)
Powinno być:II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ – Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka”.
Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie powiatu: elbląskiego (gmina Pasłęk), polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka, w szczególności w zakresie poszerzenia jezdni i korony drogi, przebudowy skrzyżowań, korekty przebiegu trasy w zakresie łuków poziomych i profilu podłużnego, uporządkowania warunków połączeń z drogami niższych klas oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni. Przedmiotowa inwestycja nawiązuje do zrealizowanej w 2008 roku rozbudowy skrzyżowania dróg nr 505 i nr 513 w Pasłęku, wraz z odcinkiem drogi nr 513 od km 3+498,28 do km 3+858,58 tj. 360,3m. Początek rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 513 zlokalizowano na końcu wybudowanej łącznicy węzła Pasłęk Północ w km 0+743,00 natomiast koniec w km 3+498,28.
Rozbudowa przedmiotowej drogi na ww. odcinku o łącznej długości 2,76 km ma na celu podniesienie jej parametrów do klasy G.
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „inwestycją”.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) rozbudowę i przebudowę drogi głównej od km 0+743,00 do km 3+498,28;
b) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni do nośności 100 kN/oś; (z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę w przyszłości warstw górnych nawierzchni);
c) korektę łuków poziomych i pionowych;
d) budowę wysp najazdowych oraz azyli spowalniających na wjazdach do miejscowości oraz w miejscach przejść dla pieszych, na drodze głównej;
e) przebudowę istniejących skrzyżowań z innymi drogami publicznymi;
f) budowę/przebudowę zatok autobusowych;
g) budowę/przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych;
h) budowę wpustów podchodnikowych, ulicznych oraz rowów krytych;
i) budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
j) ustawienie stalowych barier ochronnych oraz bariero – poręczy;
k) usunięcia karpin i kolidujących drzew;
l) przebudowę obiektów inżynierskich ( przepust w km 2+315 );
m) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni drogi w miejscowości Pasłęk odprowadzającej, po podczyszczeniu, do miejscowych cieków wodnych;
n) przebudowę istniejących sieci wodociągowych kolidujących z rozbudową DW 513;
o) przebudowę istniejących sieci kanalizacji sanitarnej kolidujących z rozbudową DW 513;
p) przebudowę urządzeń melioracyjnych kolidujących z rozbudową DW 513;
q) przebudowę istniejących kabli i linii elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową DW 513;
r) budowę/przebudowę oświetlenia drogowego, w ciągu drogi DW 513 w miejscowości Pasłęk;
s) przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscach kolizji z istniejącymi i projektowanymi elementami zagospodarowania terenu oraz usunięcie kolidujących odcinków sieci;
t) zagospodarowanie terenu zielenią wraz z prześwietleniem koron drzew oraz z przycięciem pielęgnacyjnym pozostawionych drzew i krzewów z zachowaniem skrajni drogowej, wymaganej dla drogi klasy G;
u) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
v) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa w szczególności punkt 3 Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”, którą Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
www.zdw.olsztyn.pl/ Zamówienia publiczne/Aktualne powyżej progów dofinansowane ze środków UE/Roboty budowlane, zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn.:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ – Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka”.
Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie powiatu: elbląskiego (gmina Pasłęk), polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka, w szczególności w zakresie poszerzenia jezdni i korony drogi, przebudowy skrzyżowań, korekty przebiegu trasy w zakresie łuków poziomych i profilu podłużnego, uporządkowania warunków połączeń z drogami niższych klas oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni. Przedmiotowa inwestycja nawiązuje do zrealizowanej w 2008 roku rozbudowy skrzyżowania dróg nr 505 i nr 513 w Pasłęku, wraz z odcinkiem drogi nr 513 od km 3+498,28 do km 3+858,58 tj. 360,3m. Początek rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 513 zlokalizowano na końcu wybudowanej łącznicy węzła Pasłęk Północ w km 0+743,00 natomiast koniec w km 3+498,28.
Rozbudowa przedmiotowej drogi na ww. odcinku o łącznej długości 2,76 km ma na celu podniesienie jej parametrów do klasy G.
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „inwestycją”.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) rozbudowę i przebudowę drogi głównej od km 0+743,00 do km 3+498,28;
b) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni do nośności 100 kN/oś; (z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę w przyszłości warstw górnych nawierzchni);
c) korektę łuków poziomych i pionowych;
d) budowę wysp najazdowych oraz azyli spowalniających na wjazdach do miejscowości oraz w miejscach przejść dla pieszych, na drodze głównej;
e) przebudowę istniejących skrzyżowań z innymi drogami publicznymi;
f) budowę/przebudowę zatok autobusowych;
g) budowę/przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych;
h) budowę wpustów podchodnikowych, ulicznych oraz rowów krytych;
i) budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
j) ustawienie stalowych barier ochronnych oraz bariero – poręczy;
k) usunięcia karpin i kolidujących drzew;
l) przebudowę obiektów inżynierskich ( przepust w km 2+315 );
m) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni drogi w miejscowości Pasłęk odprowadzającej, po podczyszczeniu, do miejscowych cieków wodnych;
n) przebudowę istniejących sieci wodociągowych kolidujących z rozbudową DW 513;
o) przebudowę istniejących sieci kanalizacji sanitarnej kolidujących z rozbudową DW 513;
p) przebudowę urządzeń melioracyjnych kolidujących z rozbudową DW 513;
q) przebudowę istniejących kabli i linii elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową DW 513;
r) budowę/przebudowę oświetlenia drogowego, w ciągu drogi DW 513 w miejscowości Pasłęk;
s) przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscach kolizji z istniejącymi i projektowanymi elementami zagospodarowania terenu oraz usunięcie kolidujących odcinków sieci;
t) zagospodarowanie terenu zielenią wraz z prześwietleniem koron drzew oraz z przycięciem pielęgnacyjnym pozostawionych drzew i krzewów z zachowaniem skrajni drogowej, wymaganej dla drogi klasy G;
u) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
v) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, określa w szczególności punkt 3 Rozdziału I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści „SIWZ”, którą Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej na stronie internetowej:
www.zdw.olsztyn.pl/ Zamówienia publiczne/Aktualne powyżej progów dofinansowane ze środków UE/Roboty budowlane, zaś oryginały dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego – Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów:
07.06.2013 (13:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
07.06.2013 (13:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
07.06.2013 (13:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
| TI | Tytuł | Polska-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
|---|---|---|
| ND | Nr dokumentu | 253125-2013 |
| PD | Data publikacji | 30/07/2013 |
| OJ | Dz.U. S | 146 |
| TW | Miejscowość | OLSZTYN |
| AU | Nazwa instytucji | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie |
| OL | Język oryginału | PL |
| HD | Nagłówek | - - Roboty budowlane - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta |
| CY | Kraj | PL |
| AA | Rodzaj instytucji | 3 - Władze lokalne |
| HA | EU Institution | - |
| DS | Dokument wysłany | 25/07/2013 |
| NC | Zamówienie | 1 - Roboty budowlane |
| PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
| TD | Dokument | 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia |
| RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
| TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
| AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
| PC | Kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
| OC | Pierwotny kod CPV | 45233225 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
| RC | Kod NUTS | PL621 |
| IA | Adres internetowy (URL) | www.zdw.olsztyn.pl |
| DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
Polska-Olsztyn: Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych
2013/S 146-253125
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Roboty budowlane
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
ul. Pstrowskiego 28 b
10-602 Olsztyn
Polska
Tel.: +48 895261964
E-mail: anna.jablonska@zdw.olsztyn.pl
Faks: +48 895261965
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zdw.olsztyn.pl
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Droga wojewódzka nr 513
Kod NUTS PL621
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ – Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka”.
Inwestycja zlokalizowana jest w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego, na terenie powiatu: elbląskiego (gmina Pasłęk), polegać będzie na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku węzeł Pasłęk Północ - Pasłęk wraz ze zmianą przebiegu na terenie Pasłęka, w szczególności w zakresie poszerzenia jezdni i korony drogi, przebudowy skrzyżowań, korekty przebiegu trasy w zakresie łuków poziomych i profilu podłużnego, uporządkowania warunków połączeń z drogami niższych klas oraz wzmocnienia konstrukcji nawierzchni jezdni. Przedmiotowa inwestycja nawiązuje do zrealizowanej w 2008 roku rozbudowy skrzyżowania dróg nr 505 i nr 513 w Pasłęku, wraz z odcinkiem drogi nr 513 od km 3+498,28 do km 3+858,58 tj. 360,3m. Początek rozbudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 513 zlokalizowano na końcu wybudowanej łącznicy węzła Pasłęk Północ w km 0+743,00 natomiast koniec w km 3+498,28.
Rozbudowa przedmiotowej drogi na ww. odcinku o łącznej długości 2,76 km ma na celu podniesienie jej parametrów do klasy G.
Przedmiot zamówienia nazywany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców „przedmiotem zamówienia” lub „inwestycją”.
Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) rozbudowę i przebudowę drogi głównej od km 0+743,00 do km 3+498,28;
b) wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni do nośności 100 kN/oś; (z możliwością wzmocnienia do 115 kN/oś poprzez dobudowę w przyszłości warstw górnych nawierzchni)
c) korektę łuków poziomych i pionowych;
d) budowę wysp najazdowych oraz azyli spowalniających na wjazdach do miejscowości oraz w miejscach przejść dla pieszych, na drodze głównej;
e) przebudowę istniejących skrzyżowań z innymi drogami publicznymi;
f) budowę/przebudowę zatok autobusowych;
g) budowę/przebudowę chodników i ciągów pieszo-rowerowych;
h) budowę wpustów podchodnikowych, ulicznych oraz rowów krytych;
i) budowę/przebudowę zjazdów indywidualnych oraz publicznych;
j) ustawienie stalowych barier ochronnych oraz bariero – poręczy;
k) usunięcia karpin i kolidujących drzew;
l) przebudowę obiektów inżynierskich ( przepust w km 2+315 );
m) budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe i roztopowe z projektowanej nawierzchni drogi w miejscowości Pasłęk odprowadzającej, po podczyszczeniu, do miejscowych cieków wodnych;
n) przebudowę istniejących sieci wodociągowych kolidujących z rozbudową DW 513;
o) przebudowę istniejących sieci kanalizacji sanitarnej kolidujących z rozbudową DW 513;
p) przebudowę urządzeń melioracyjnych kolidujących z rozbudową DW 513;
q) przebudowę istniejących kabli i linii elektroenergetycznych kolidujących z rozbudową DW 513;
r) budowę/przebudowę oświetlenia drogowego, w ciągu drogi DW 513 w miejscowości Pasłęk,
s) przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej w miejscach kolizji z istniejącymi i projektowanymi elementami zagospodarowania terenu oraz usunięcie kolidujących odcinków sieci;
t) zagospodarowanie terenu zielenią wraz z prześwietleniem koron drzew oraz z przycięciem pielęgnacyjnym pozostawionych drzew i krzewów z zachowaniem skrajni drogowej, wymaganej dla drogi klasy G;
u) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;
v) organizację ruchu tymczasowego na czas realizacji Inwestycji oraz docelowego po jej zakończeniu.
45233225
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 61-102147 z dnia 27.3.2013
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
SKANSKA.S.A.
{Dane ukryte}
01-518 Warszawa
Polska
Wartość: 12 657 173,95 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 7 721 702,56 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 17
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Nieznana
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz ze środków Województwa
Warmińsko Mazurskiego
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-675 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
1) Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2) Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
2.1.Odwołanie
2.1.1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
2.1.2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
2.1.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2.1.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp.
2.1.5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2.1.6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
2.1.7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2.1.5. i 2.1.6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
2.1.8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający:
a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2.1.9. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
2.1.10. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
2.1.11. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
2.1.12. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
2.1.13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
2.1.14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w pkt. 2.1.19., przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego.
2.1.15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 2.1.10. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie pkt. 2.1.18 i 2.1.19.
2.1.16. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
2.1.17. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
2.1.18. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
2.1.19. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
2.1.20. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
2.1.21. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
2.1.22. Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2.1.18., znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2.1.19.:
a) ponosi Zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy;
b) znosi się wzajemnie, jeżeli Zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 2.1.20., ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę;
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
2.1.23. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
2.1.24. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
2.1.25. Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w pkt 2.1.2., niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
2.1.26. Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 2.1.25. zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.
2.1.27. W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w pkt. 2.1.25. zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
2.1.28. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w pkt. 2.1.24., oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w pkt 2.1.25. i 2.1.27., Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa Pzp wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje Zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
2.1.29. Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy pkt. 2.1.23. – 2.1.28. stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.
2.1.30. Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
2.1.31. Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
2.2. Skarga do sądu
2.2.1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2.2.2. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
2.2.3. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2.2.4. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
2.2.5. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
2.2.6. W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
2.2.7. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
2.2.8. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
2.2.9. Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
2.2.10. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
2.2.11. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.
2.2.12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
2.2.13. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192 – 195 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
2.2.14. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
2.2.15. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
2.2.16. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.
2.2.17. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
2.2.18. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale V a ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego.
Urzad Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-675 warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Dane postępowania
| ID postępowania BZP/TED: | 10214720131 |
|---|---|
| ID postępowania Zamawiającego: | |
| Data publikacji zamówienia: | 2013-03-27 |
| Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane |
| Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
| Czas na realizację: | 539 dni |
| Wadium: | 300000 ZŁ |
| Szacowana wartość* | 10 000 000 PLN - 15 000 000 PLN |
| Oferty uzupełniające: | TAK |
| Oferty częściowe: | NIE |
| Oferty wariantowe: | NIE |
| Przewidywana licyctacja: | NIE |
| Ilość części: | 0 |
| Kryterium ceny: | 100% |
| WWW ogłoszenia: | www.zdw.olsztyn.pl |
| Informacja dostępna pod: | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. ul. Pstrowskiego 28 b, 10-602 olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 07/05/2013 |
| Okres związania ofertą: | 60 dni |
Kody CPV
| 45233225-2 | Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych |
Wyniki
| Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
|---|---|---|---|
| Zakres nr 3 | SKANSKA.S.A. Warszawa | 2013-06-27 | 7 721 702,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-06-27 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 45233225 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 7 721 703,00 zł Minimalna złożona oferta: 7 721 703,00 zł Ilość złożonych ofert: 7 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 7 721 703,00 zł Maksymalna złożona oferta: 7 721 703,00 zł |