Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie”.

nie

Zakład Karny we Włodawie, Krajowy numer identyfikacyjny 32093400000000, ul. ul. Żołnierzy WiN  19, 22-200  Włodawa, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-82 5726810, 5726824, e-mail dkw_wlodawa@sw.gov.pl, faks 0-82 5726866.
Adres strony internetowej (url): www.zp.sw.gov.pl

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie”.

D.Kw.2232.11.2019

1. Przedmiotem zamówienia jest: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie”. Przedmiot zamówienia ma zostać zrealizowany jednoetapowo. 2. Zamówienie dotyczy nadzoru inwestorskiego nad całością zadania pn. „Budowa budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie”. 3. Zestawienie prac związanych realizacją całości zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie” oraz obowiązki Wykonawcy zostały wyszczególnione w ogólnych warunkach umowy - załącznik 1 oraz w opisie przedmiotu zamówienia załącznik 2. 4. W skład opisu przedmiotu zamówienia wchodzą także: 1) Projekt budowlano-wykonawczy rozbiórki kotłowni i budynku technicznego oraz rozbiórki i budowy w nowej lokalizacji budynku garażowego, wiaty śmietnikowej; 2) Projekt budowlano-wykonawczy budowy budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie; 3) przedmiar robót; 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 5) Decyzje Starosty Włodawskiego 277/2019 (znak sprawy WB.6740.8.65.2019.IP) z dnia 22 października 2019r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbiórki kotłowni i budynku technicznego oraz rozbiórki i budowy w nowej lokalizacji budynku garażowego, wiaty śmietnikowej oraz nr 238/2019 (znak sprawy WB.6740.8.64.2019.IP) z dnia 12 września 2019r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie; 6) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019r. poz 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), rozporządzeniu Ministra Inwestycji z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019, poz. 831) 6. W ramach zamówienia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie koordynował, nadzorował, kontrolował i rozliczał realizację zadania wymienionego w pkt. 1) w zakresie: a) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej, b) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania, c) sprawdzania, odbiorów (częściowych/końcowego) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udziału w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania, d) potwierdzania faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowania rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót, e) kontroli zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania, f) zapoznania się z dokumentacją budowlaną powierzonego zadania inwestycyjnego, w tym z warunkami pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz warunkami terenowymi, g) udziału w weryfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji, h) zapoznania się z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejącymi urządzeniami, i) sprawowania kontroli w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym: - kontrola zgodności, ilości i wartości wykonywanych robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowość ich wykonania, - kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót (ilości, jakości, wartości robót), w czasie każdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek bieżącego przeglądu dziennika budowy oraz potwierdzenia bytności poprzez dokonanie stosownego zapisu, - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy (w tym weryfikacja kosztów ewentualnych zmian w zakresie zadania i rodzaju materiałów w stosunku do oferty wykonawcy, - rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu budowlanego, - branie udziału w komisjach „technicznych” powołanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw budowy w toku jej trwania, - sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań), dotyczących elementów prefabrykowanych i innych wyrobów, których oceny jakości dokonuje na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentów stwierdzających właściwą jakość lub też w razie zastrzeżeń dotyczących „jakości” wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek żądania od wykonawcy robót budowlanych odpowiednich badań i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany „wadliwego” materiału z równoczesnym powiadomieniem Inwestora o zaistniałym fakcie, - czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiałów i wyrobów niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją techniczną nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robót w sposób powodujący i mogący narazić Zamawiającego na straty - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zwraca na to uwagę kierownikowi budowy, zgłasza Zamawiającemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje, - sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Zamawiającego i niezbędnych do przeprowadzenia odbioru, - branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji i rękojmi (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych), - kontrola usunięcia przez wykonawcę robót budowlanych stwierdzonych wad; uczestniczenie w przejęciu przez Zamawiającego od wykonawcy robót budowlanych usuniętych wad – potwierdzonych protokołem, - nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiającego o zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziałanie nieprawidłowościom mogącym spowodować zagrożenia dla osób przebywających na terenie, na którym realizowane będą prace budowlane, - pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających od założeń projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania, - pisemne informowanie Zamawiającego o terminach zakrycia robót podlegających zakryciu oraz o terminie wykonania robót zanikających, - pisemne informowanie Zamawiającego o problemach i możliwych nieprawidłowościach mogących powstać w wyniku realizacji przedmiotu umowy,

II.5) Główny Kod CPV:
71247000-1

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4  ustawy Pzp.

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W prowadzonym uprzednio postępowaniu z trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie”, nie wpłynęła żadna oferta w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający przeprowadził postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).