Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 oraz roboty budowlane brukarskie
Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane w nw. zakresie: 1.1. Z A D A N I E A - remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 (segment B), obejmujący w szczególności: - wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej - wyburzenie części ścianek działowych - wykonanie nowych ścianek działowych - wymianę posadzek - malowanie ścian wewnętrznych i wykończenie tynkiem mozaikowym - przebudowę instalacji monitoringu - wymianę instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego, sygnalizacji pożaru oraz włamania i napadu - wykonanie instalacji wideo-domofonowej i monitoringu - wymianę instalacji okablowania strukturalnego (sieć komputerowa i telefoniczna) - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Pomieszczenia konwoju policji mieszczą się w przyziemiu segmentu B i zajmują powierzchnię ok. 200,00m2. Funkcja obiektów pozostaje bez zmian. Remont instalacji oparty będzie na istniejących przyłączach. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową - załącznik nr 2.A do SIWZ. 1.2. Z A D A N I E B - wykonanie prac brukarskich w części północnej segmentu B (działka ozn. nr 38/5) o powierzchni ok. 111m2 (wymiary: 6,5m x 17,10m) wraz z wykonaniem podbudowy o gr. 20cm, z klińca o różnej grubości frakcji, podsypką żwirowo - piaskową, zgodnie z przedmiarem ww. robót, zamieszczonym w punkcie I. załącznika nr 2.B do SIWZ. UWAGA!!! Przedmiary znajdujące się w treści załączników nr 2.A (dokumentacja) i 2.B (opis robót brukarskich, nieobjętych dokumentacją) pełnią jedynie funkcje pomocnicze. Elementy prac nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, opisy szczegółowe i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 2. Prace remontowe, będące przedmiotem zamówienia, odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu finansowo - rzeczowego prac - dot. zadania A. 3. Dostarczone urządzenia, sprzęt, armatura i inne materiały winny być nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, niefabrykowane, fabrycznie nowe. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach oraz szczegółowych opisach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy oraz prace montażowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. O ile urządzenia dostarczone w ramach umowy są objęte gwarancją producenta (dotyczy zadania A), Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie gwarancji przed podpisaniem protokołu odbioru. 6. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu minimum 36 (trzydzieści sześć) - maksymalnie 60 (sześćdziesiąt) miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (dot. zadań: A i B) oraz urządzenia dostarczone i zamontowane (dotyczy zadania A) w ramach umowy - kryterium oceniane. Rękojmia biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru wykonanych robót w zakresie danego zadania, realizowanego przez Wykonawcę wybranego w tym zakresie. 7. Wspólny słownik zamówień CPV: 45216112-2 - prace budowlane - sądy 45453000-7 - prace remontowe 8. Wymagany termin wykonania zamówienia 1) Termin wykonania zamówienia: 1).1 zadanie A - 4 miesiące od dnia przekazania miejsca wykonywania prac remontowych, które nastąpi w terminie maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy; 1).2 zadanie B - 14 dni od dnia przekazania miejsca wykonywania robót brukarskich, które nastąpi w terminie maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy. 2) Harmonogram finansowo - rzeczowy dla zadania A, ustalający zakres, wartość i kolejność realizacji poszczególnych prac zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy, po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy. 3) Uzgodniony harmonogram finansowo - rzeczowy stanowić będzie załącznik do umowy (dotyczy umowy zawartej na zakres zamówienia, objęty zadaniem A).
![](/images/arrowBottom.png)
Częstochowa: Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 oraz roboty budowlane brukarskie
Numer ogłoszenia: 90865 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Częstochowie , ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 36 84 430, faks 34 36 84 440.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.czestochowa.so.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 oraz roboty budowlane brukarskie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane w nw. zakresie: 1.1. Z A D A N I E A - remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 (segment B), obejmujący w szczególności: - wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej - wyburzenie części ścianek działowych - wykonanie nowych ścianek działowych - wymianę posadzek - malowanie ścian wewnętrznych i wykończenie tynkiem mozaikowym - przebudowę instalacji monitoringu - wymianę instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego, sygnalizacji pożaru oraz włamania i napadu - wykonanie instalacji wideo-domofonowej i monitoringu - wymianę instalacji okablowania strukturalnego (sieć komputerowa i telefoniczna) - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Pomieszczenia konwoju policji mieszczą się w przyziemiu segmentu B i zajmują powierzchnię ok. 200,00m2. Funkcja obiektów pozostaje bez zmian. Remont instalacji oparty będzie na istniejących przyłączach. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową - załącznik nr 2.A do SIWZ. 1.2. Z A D A N I E B - wykonanie prac brukarskich w części północnej segmentu B (działka ozn. nr 38/5) o powierzchni ok. 111m2 (wymiary: 6,5m x 17,10m) wraz z wykonaniem podbudowy o gr. 20cm, z klińca o różnej grubości frakcji, podsypką żwirowo - piaskową, zgodnie z przedmiarem ww. robót, zamieszczonym w punkcie I. załącznika nr 2.B do SIWZ. UWAGA!!! Przedmiary znajdujące się w treści załączników nr 2.A (dokumentacja) i 2.B (opis robót brukarskich, nieobjętych dokumentacją) pełnią jedynie funkcje pomocnicze. Elementy prac nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, opisy szczegółowe i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 2. Prace remontowe, będące przedmiotem zamówienia, odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu finansowo - rzeczowego prac - dot. zadania A. 3. Dostarczone urządzenia, sprzęt, armatura i inne materiały winny być nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, niefabrykowane, fabrycznie nowe. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach oraz szczegółowych opisach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy oraz prace montażowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. O ile urządzenia dostarczone w ramach umowy są objęte gwarancją producenta (dotyczy zadania A), Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie gwarancji przed podpisaniem protokołu odbioru. 6. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu minimum 36 (trzydzieści sześć) - maksymalnie 60 (sześćdziesiąt) miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (dot. zadań: A i B) oraz urządzenia dostarczone i zamontowane (dotyczy zadania A) w ramach umowy - kryterium oceniane. Rękojmia biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru wykonanych robót w zakresie danego zadania, realizowanego przez Wykonawcę wybranego w tym zakresie. 7. Wspólny słownik zamówień CPV: 45216112-2 - prace budowlane - sądy 45453000-7 - prace remontowe 8. Wymagany termin wykonania zamówienia 1) Termin wykonania zamówienia: 1).1 zadanie A - 4 miesiące od dnia przekazania miejsca wykonywania prac remontowych, które nastąpi w terminie maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy; 1).2 zadanie B - 14 dni od dnia przekazania miejsca wykonywania robót brukarskich, które nastąpi w terminie maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy. 2) Harmonogram finansowo - rzeczowy dla zadania A, ustalający zakres, wartość i kolejność realizacji poszczególnych prac zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy, po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy. 3) Uzgodniony harmonogram finansowo - rzeczowy stanowić będzie załącznik do umowy (dotyczy umowy zawartej na zakres zamówienia, objęty zadaniem A)..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających- Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych, o wartości brutto do 5% wartości brutto robót podstawowych, stanowiących przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu (zadania A i B), opisany w Rozdziale II SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.61.12-2, 45.45.30.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 4.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, dla każdego z zadań (A i/lub B), do którego przystępuje Wykonawca składający ofertę. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniądza (przelew na konto), winno znajdować się na koncie Zamawiającego nie później niż w ostatecznym terminie (dzień i godzina), wyznaczonym do złożenia oferty w niniejszym postępowaniu. 3. Zamawiający ustala wadium na kwotę: 3.1. Zadanie A - 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100). 3.2. Zadanie B - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert. 5. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach, nr konta: 85 1130 1017 0021 1000 4490 0004 - Sumy depozytowe Minister Finansów - Sąd Okręgowy w Częstochowie; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 ze zm.). 6. Wykonawca w treści oferty wskazuje sposób wniesienia wadium. 7. W poleceniu przelewu należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy przedmiotowego postępowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest złożenie wadium w miejscu składania ofert. 8. Zaleca się, aby wykonawca załączył do oferty oryginał lub kserokopię polecenia przelewu. Zamawiający nie dopuszcza składania wadium w ofercie. 9. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5. (b), (c), (d) i (e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 10. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o terminie jego wniesienia decydować będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego, podanego w pkt 5 (a) niniejszego rozdziału SIWZ. 11. Poręczenie i/lub gwarancja musi zawierać: 11.1. klauzulę o nieodwołalności i bezwarunkowości wypłaty przez Gwaranta (Poręczyciela) na pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w ustawie - Prawo zamówień publicznych; 11.2. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę 2 500,00 złotych dla zadania A i/lub 500,00 złotych dla zadania B; 11.3. informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Zamawiającego, dotyczące postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: IR-260-05.2015 pn.: Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 oraz roboty budowlane brukarskie - Zadanie A lub Zadanie B 11.4. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11.5. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, c) zawarcie umowy w sprawie Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określa art. 46 ustawy. 13. Dowód wniesienia wadium (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz) należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Trwałe spięcie oryginału przedmiotowego dokumentu wraz z ofertą uniemożliwi Zamawiającemu jego zwrot po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkub)1. ZADANIE A - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na remoncie pomieszczeń, o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 złotych brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych brutto) każde z zamówień - w ramach jednej, odrębnej umowy/kontraktu. b)2. ZADANIE B - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej dwie roboty budowlane - brukarskie, o wartości nie mniejszej niż 7 000,00 złotych brutto (słownie: siedem tysięcy złotych brutto) każde z zamówień - w ramach jednej, odrębnej umowy/kontraktu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuc)1. ZADANIE A - Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w poniżej określonych specjalnościach: c)1.1. co najmniej jedną osobą w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń; c)1.2. co najmniej jedną osobą w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych, urządzeń energetycznych bez ograniczeń; c)1.3. co najmniej jedną osobą w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji sanitarnych bez ograniczeń, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie i nadzorowanie nad robotami budowlanymi. W przypadku podpisania umowy z Wykonawcą, do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych dopuszczone zostaną przez Zamawiającego wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - zgodnie z ustawą Prawo Budowlane. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. c)2. ZADANIE B - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
1) Kosztorys ofertowy (dla zadania A i/lub zadania B), sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o załączoną do niniejszej SIWZ dokumentację projektową (załącznik nr 2.A) oraz opis robót brukarskich (załącznik nr 2.B), nieobjętych dokumentacją - (oryginał).
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał). 2) Dowód wniesienia wadium - (kopia lub oryginał potwierdzenia przelewu lub dowodu wpłaty, w przypadku wniesienia wadium w formie przelewu na konto (pieniężnej)). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w SIWZ, odpowiedniej do zadania, do którego przystępuje wykonawca, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert. 3) Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub z dokumentów załączonych do oferty (odpis z rejestru) - oryginał lub kopia notarialnie potwierdzona za zgodność z oryginałem;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana może nastąpić odpowiednio do zaistniałej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.czestochowa.so.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Okręgowy ul. Dąbrowskiego 23/35 42-201 Częstochowa pok. nr 31 - segment F, poziom 0.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Sądzie Okręgowym w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35 pokój nr 130 (nowy budynek - poziom 1) - Sekretariat Dyrektora Sądu Okręgowego.
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane w nw. zakresie: 1.1. Z A D A N I E A - remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 (segment B), obejmujący w szczególności: - wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej - wyburzenie części ścianek działowych - wykonanie nowych ścianek działowych - wymianę posadzek - malowanie ścian wewnętrznych i wykończenie tynkiem mozaikowym - przebudowę instalacji monitoringu - wymianę instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego, sygnalizacji pożaru oraz włamania i napadu - wykonanie instalacji wideo-domofonowej i monitoringu - wymianę instalacji okablowania strukturalnego (sieć komputerowa i telefoniczna) - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Pomieszczenia konwoju policji mieszczą się w przyziemiu segmentu B i zajmują powierzchnię ok. 200,00m2. Funkcja obiektów pozostaje bez zmian. Remont instalacji oparty będzie na istniejących przyłączach. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową - załącznik nr 2.A do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.61.12-2, 45.45.30.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania:
Okres w miesiącach: 4.
4) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:- 1. Cena - 90
- 2. Gwarancja jakości wykonanych prac i dostarczonych urządzeń - 10
CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Roboty budowlane - brukarskie na terenie Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
1.2. Z A D A N I E B - wykonanie prac brukarskich w części północnej segmentu B (działka ozn. nr 38/5) o powierzchni ok. 111m2 (wymiary: 6,5m x 17,10m) wraz z wykonaniem podbudowy o gr. 20cm, z klińca o różnej grubości frakcji, podsypką żwirowo - piaskową, zgodnie z przedmiarem ww. robót, zamieszczonym w załączniku nr 2.B do SIWZ..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.61.12-2, 45.45.30.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania:
Okres w dniach: 14.
4) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:- 1. Cena - 90
- 2. Gwarancja jakości wykonanych prac - 10
Numer ogłoszenia: 91635 - 2015; data zamieszczenia: 22.06.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
90865 - 2015 data 19.06.2015 r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Sąd Okręgowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 36 84 430, fax. 34 36 84 440.
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Zał. I.
W ogłoszeniu jest:
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35. (...) 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: (...) 2. Gwarancja jakości wykonanych prac i dostarczonych urządzeń - 10.
W ogłoszeniu powinno być:
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35. (...) 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: (...) 2. Gwarancja jakości = RĘKOJMIA na wykonane prace i dostarczone urządzenia - 10.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Zał. I.
W ogłoszeniu jest:
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Roboty budowlane - brukarskie na terenie Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35. (...) 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: (...) 2. Gwarancja jakości wykonanych prac - 10.
W ogłoszeniu powinno być:
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Roboty budowlane - brukarskie na terenie Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35. (...) 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: (...) 2. Gwarancja jakości = RĘKOJMIA na wykonane prace - 10.
Częstochowa: Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 oraz roboty budowlane brukarskie.
Numer ogłoszenia: 198588 - 2015; data zamieszczenia: 04.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 90865 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 36 84 430, faks 34 36 84 440.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 oraz roboty budowlane brukarskie..
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane w nw. zakresie: 1.1. Z A D A N I E A - remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35 (segment B), obejmujący w szczególności: - wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej - wyburzenie części ścianek działowych - wykonanie nowych ścianek działowych - wymianę posadzek - malowanie ścian wewnętrznych i wykończenie tynkiem mozaikowym - przebudowę instalacji monitoringu - wymianę instalacji oświetlenia ogólnego i awaryjnego, sygnalizacji pożaru oraz włamania i napadu - wykonanie instalacji wideo-domofonowej i monitoringu - wymianę instalacji okablowania strukturalnego (sieć komputerowa i telefoniczna) - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Pomieszczenia konwoju policji mieszczą się w przyziemiu segmentu B i zajmują powierzchnię ok. 200,00m2. Funkcja obiektów pozostaje bez zmian. Remont instalacji oparty będzie na istniejących przyłączach. Roboty budowlane realizowane będą w oparciu o dokumentację projektową - załącznik nr 2.A do SIWZ. 1.2. Z A D A N I E B - wykonanie prac brukarskich w części północnej segmentu B (działka ozn. nr 38/5) o powierzchni ok. 111m2 (wymiary: 6,5m x 17,10m) wraz z wykonaniem podbudowy o gr. 20cm, z klińca o różnej grubości frakcji, podsypką żwirowo - piaskową, zgodnie z przedmiarem ww. robót, zamieszczonym w punkcie I. załącznika nr 2.B do SIWZ. UWAGA!!! Przedmiary znajdujące się w treści załączników nr 2.A (dokumentacja) i 2.B (opis robót brukarskich, nieobjętych dokumentacją) pełnią jedynie funkcje pomocnicze. Elementy prac nieujęte w kosztorysie/ach ofertowym/ch lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, opisy szczegółowe i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie prowadzenia robót. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 2. Prace remontowe, będące przedmiotem zamówienia, odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu finansowo - rzeczowego prac - dot. zadania A. 3. Dostarczone urządzenia, sprzęt, armatura i inne materiały winny być nieużywane, nieregenerowane, nienaprawiane, niefabrykowane, fabrycznie nowe. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach oraz szczegółowych opisach. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy oraz prace montażowe spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. O ile urządzenia dostarczone w ramach umowy są objęte gwarancją producenta (dotyczy zadania A), Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu dokument potwierdzający udzielenie gwarancji przed podpisaniem protokołu odbioru. 6. Wykonawca winien udzielić Zamawiającemu minimum 36 (trzydzieści sześć) - maksymalnie 60 (sześćdziesiąt) miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane (dot. zadań: A i B) oraz urządzenia dostarczone i zamontowane (dotyczy zadania A) w ramach umowy - kryterium oceniane. Rękojmia biegnie od dnia podpisania protokołu odbioru wykonanych robót w zakresie danego zadania, realizowanego przez Wykonawcę wybranego w tym zakresie. 7. Wspólny słownik zamówień CPV: 45216112-2 - prace budowlane - sądy 45453000-7 - prace remontowe 8. Wymagany termin wykonania zamówienia 1) Termin wykonania zamówienia: 1).1 zadanie A - 4 miesiące od dnia przekazania miejsca wykonywania prac remontowych, które nastąpi w terminie maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy; 1).2 zadanie B - 14 dni od dnia przekazania miejsca wykonywania robót brukarskich, które nastąpi w terminie maksymalnie 7 dni od dnia podpisania umowy. 2) Harmonogram finansowo - rzeczowy dla zadania A, ustalający zakres, wartość i kolejność realizacji poszczególnych prac zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy, po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy. 3) Uzgodniony harmonogram finansowo - rzeczowy stanowić będzie załącznik do umowy (dotyczy umowy zawartej na zakres zamówienia, objęty zadaniem A)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.61.12-2, 45.45.30.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR:
1
Nazwa:
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.08.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe MAL-PLAST s.c., {Dane ukryte}, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 173931,60 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty:
234884,66
Oferta z najniższą ceną:
214941,27
/ Oferta z najwyższą ceną:
342099,62
Waluta:
PLN.
Część NR:
2
Nazwa:
Roboty budowlane - brukarskie na terenie Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.07.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy ROMEX Anna Romańska, {Dane ukryte}, 42-256 Olsztyn, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 25928,18 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty:
18097,65
Oferta z najniższą ceną:
18097,65
/ Oferta z najwyższą ceną:
23136,30
Waluta:
PLN.
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 9086520150 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | |
Data publikacji zamówienia: | 2015-06-18 |
Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 4 miesięcy |
Wadium: | 1 ZŁ |
Szacowana wartość* | 33 PLN - 50 PLN |
Oferty uzupełniające: | TAK |
Oferty częściowe: | TAK |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 2 |
Kryterium ceny: | 90% |
WWW ogłoszenia: | www.czestochowa.so.gov.pl |
Informacja dostępna pod: | Sąd Okręgowy ul. Dąbrowskiego 23/35 42-201 Częstochowa pok. nr 31 - segment F, poziom 0 |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
45216112-2 | Roboty budowlane w zakresie budynków sądowych | |
45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
Roboty budowlane - Remont pomieszczeń Konwoju Policji w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35. | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe MAL-PLAST s.c. Częstochowa | 2015-08-04 | 234 884,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2015-08-04 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 452161122 454530007 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 234 885,00 zł Minimalna złożona oferta: 214 941,00 zł Ilość złożonych ofert: 4 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 214 941,00 zł Maksymalna złożona oferta: 342 100,00 zł | |||
Roboty budowlane - brukarskie na terenie Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 23/35. | Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy ROMEX Anna Romańska Olsztyn | 2015-08-04 | 18 097,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2015-08-04 Dotyczy cześci nr: 2 Kody CPV: 452161122 454530007 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 18 098,00 zł Minimalna złożona oferta: 18 098,00 zł Ilość złożonych ofert: 2 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 1 Minimalna złożona oferta: 18 098,00 zł Maksymalna złożona oferta: 23 136,00 zł |