Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Maskulińskie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”- gmina Mikołajki. - pl-ruciane-nida: usługi nadzoru budowlanego
Opis przedmiotu przetargu: 3. opis przedmiotu zamówienia 3.1. nazwa zamówienia pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej retencji w nadleśnictwie maskulińskie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” gmina mikołajki. 3.2.
TI | Tytuł | PL-Ruciane-Nida: Usługi nadzoru budowlanego |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 378962-2012 |
PD | Data publikacji | 29/11/2012 |
OJ | Dz.U. S | 230 |
TW | Miejscowość | RUCIANE-NIDA |
AU | Nazwa instytucji | Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 8 - Inne |
DS | Dokument wysłany | 26/11/2012 |
DT | Termin | 07/01/2013 |
NC | Zamówienie | 4 - Zamówienie publiczne na usługi |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 3 - Ogłoszenie o zamówieniu |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 1 - Oferta całościowa |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 71520000 - Usługi nadzoru budowlanego |
OC | Pierwotny kod CPV | 71520000 - Usługi nadzoru budowlanego |
RC | Kod NUTS | PL623 |
IA | Adres internetowy (URL) | http://www.bialystok.lasy.gov.pl/web/maskulinskie |
DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
PL-Ruciane-Nida: Usługi nadzoru budowlanego
2012/S 230-378962
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe
ul. Rybacka 1
Osoba do kontaktów: Nadleśnictwo Maskulińskie
12-220 Ruciane-Nida
POLSKA
Tel.: +48 874241600
E-mail: maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl
Faks: +48 874241619
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bialystok.lasy.gov.pl/web/maskulinskie
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 3.9.Miejsce realizacji: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok; Nadleśnictwo Maskulińskie; obręb leśny: Mikołajki; leśnictwa: Gąsior, Mikołajki, Łuknajno; województwo warmińsko-mazurskie; powiat mrągowski - gmina Mikołajki.
Kod NUTS PL623
3.1. Nazwa zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Maskulińskie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”- gmina Mikołajki.
3.2.Wspólny Słownik Zamówień: Kody CPV 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego.
3.3.Przedmiotowe zamówienie polega na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie, w części położonej w gminie Mikołajki, następujących 87 szt. obiektów małej retencji w ramach poniższych ostoi:
1) ostoja nr 01-16-06 (Jezioro Flos) obiekty nr: 01-16-06-01, 01-16-06-02;
2) ostoja nr 01-16-07 (Torfowisko Lisuny) obiekty nr: 01-16-07-01, 01-16-07-02, 01-16-07-03;
3) ostoja nr 01-16-08 (Jezioro Lisunie) obiekty nr: 01-16-08-01, 01-16-08-02, 01-16-08-03;
4) ostoja nr 01-16-09 (Struga Ogrodowa) obiekty nr: 01-16-09-01, 01-16-09-02, 01-16-09-07, 01-16-09-08,
01-16-09-09, 01-16-09-10, 01-16-09-11, 01-16-09-12,
01-16-09-13, 01-16-09-14, 01-16-09-15, 01-16-09-16,
01-16-09-17;
5) ostoja nr 01-16-10 (Torfowisko Osa) obiekty nr: 01-16-10-01, 01-16-10-04, 01-16-10-05, 01-16-10-06,
01-16-10-07, 01-16-10-08, 01-16-10-09, 01-16-10-10,
01-16-10-11, 01-16-10-12, 01-16-10-13, 01-16-10-14,
01-16-10-15, 01-16-10-16, 01-16-10-17, 01-16-10-18,
01-16-10-19;
6) ostoja nr 01-16-11 (Torfowisko Łuknańskie I) obiekty nr: 01-16-11-01, 01-16-11-02, 01-16-11-03, 01-16-11-04,
01-16-11-05, 01-16-11-06, 01-16-11-07, 01-16-11-08,
01-16-11-09, 01-16-11-10, 01-16-11-11, 01-16-11-12,
01-16-11-13, 01-16-11-14, 01-16-11-15, 01-16-11-16,
01-16-11-17, 01-16-11-18, 01-16-11-19, 01-16-11-20,
01-16-11-21, 01-16-11-22, 01-16-11-23, 01-16-11-24,
01-16-11-25, 01-16-11-26, 01-16-11-27;
7) ostoja nr 01-16-12 (Torfowisko Łuknańskie II) obiekty nr: 01-16-12-01, 01-16-12-02, 01-16-12-03, 01-16-12-04,
01-16-12-05, 01-16-12-06, 01-16-12-07, 01-16-12-08,
01-16-12-09, 01-16-12-10, 01-16-12-11, 01-16-12-12,
01-16-12-13, 01-16-12-14, 01-16-12-15;
8) ostoja nr 01-16-13 (Torfowisko Śniardwy) obiekty nr: 01-16-13-01, 01-16-13-02, 01-16-13-03, 01-16-13-04,
01-16-13-05, 01-16-13-06, 01-16-13-07;
3.4.Szczegółowy opis robót, których dotyczy przedmiot zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach:
1) projekt budowlany – stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
2) projekt wykonawczy – stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ
4) informacja BIOZ – stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ.
3.5.Zamówienie należy zrealizować zgodnie z zasadami ujętymi w:
1) Podręcznik Wdrażania Projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”. Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji, Część I Zakres projektu” – stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ;
2) Podręcznik Wdrażania Projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”. Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji, Część II Wytyczne do realizacji projektu – stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ;
3.6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.9.Miejsce realizacji: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok; Nadleśnictwo Maskulińskie; obręb leśny: Mikołajki; leśnictwa: Gąsior, Mikołajki, Łuknajno; województwo warmińsko-mazurskie; powiat mrągowski - gmina Mikołajki.
3.10.Zakres czynności w ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:
1)sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej, a także zaopiniowanie przedstawionego przez podmiot realizujący roboty budowlane harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego;
2)pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót we wszystkich branżach zgodnie z przepisami ustawy z 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) i stosownymi przepisami wykonawczymi regulującymi zasady wykonawstwa robót, warunkami technicznymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej;
3)uczestniczenie w przekazaniu placu budowy przy udziale zamawiającego, dokonywanie czynności odbiorowych robót zgodnie z wymogami i przepisami prawa oraz uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych;
4)rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót budowlano-montażowych na zadaniu;
5)wyegzekwowanie od podmiotu realizującego roboty budowlane oraz sprawdzenie kompletności protokołów odbioru, prób, sprawdzeń, atestów, certyfikatów, świadectw jakości, dokumentacji powykonawczej geodezyjnej itp.,
6)sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych, kosztorysów, faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez podmiot realizujący roboty budowlane wraz z rozliczeniem końcowym inwestycji;
7)koordynacja wszystkich czynności na placu budowy;
8)współdziałanie z zamawiającym i podmiotem realizującym roboty budowlane w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w celu spisania protokołu konieczności, określenia zakresu robót i kosztów.
9) obowiązkowe minimum 2 pobyty w tygodniu na placu budowy potwierdzone przez zamawiającego oraz na każde wezwanie podmiotu realizującego roboty budowlane oraz zamawiającego.
71520000
1) ostoja nr 01-16-06 (Jezioro Flos) obiekty nr: 01-16-06-01, 01-16-06-02;
2) ostoja nr 01-16-07 (Torfowisko Lisuny) obiekty nr: 01-16-07-01, 01-16-07-02, 01-16-07-03;
3) ostoja nr 01-16-08 (Jezioro Lisunie) obiekty nr: 01-16-08-01, 01-16-08-02, 01-16-08-03;
4) ostoja nr 01-16-09 (Struga Ogrodowa) obiekty nr: 01-16-09-01, 01-16-09-02, 01-16-09-07, 01-16-09-08,
01-16-09-09, 01-16-09-10, 01-16-09-11, 01-16-09-12,
01-16-09-13, 01-16-09-14, 01-16-09-15, 01-16-09-16,
01-16-09-17;
5) ostoja nr 01-16-10 (Torfowisko Osa) obiekty nr: 01-16-10-01, 01-16-10-04, 01-16-10-05, 01-16-10-06,
01-16-10-07, 01-16-10-08, 01-16-10-09, 01-16-10-10,
01-16-10-11, 01-16-10-12, 01-16-10-13, 01-16-10-14,
01-16-10-15, 01-16-10-16, 01-16-10-17, 01-16-10-18,
01-16-10-19;
6) ostoja nr 01-16-11 (Torfowisko Łuknańskie I) obiekty nr: 01-16-11-01, 01-16-11-02, 01-16-11-03, 01-16-11-04,
01-16-11-05, 01-16-11-06, 01-16-11-07, 01-16-11-08,
01-16-11-09, 01-16-11-10, 01-16-11-11, 01-16-11-12,
01-16-11-13, 01-16-11-14, 01-16-11-15, 01-16-11-16,
01-16-11-17, 01-16-11-18, 01-16-11-19, 01-16-11-20,
01-16-11-21, 01-16-11-22, 01-16-11-23, 01-16-11-24,
01-16-11-25, 01-16-11-26, 01-16-11-27;
7) ostoja nr 01-16-12 (Torfowisko Łuknańskie II) obiekty nr: 01-16-12-01, 01-16-12-02, 01-16-12-03, 01-16-12-04,
01-16-12-05, 01-16-12-06, 01-16-12-07, 01-16-12-08,
01-16-12-09, 01-16-12-10, 01-16-12-11, 01-16-12-12,
01-16-12-13, 01-16-12-14, 01-16-12-15;
8) ostoja nr 01-16-13 (Torfowisko Śniardwy) obiekty nr: 01-16-13-01, 01-16-13-02, 01-16-13-03, 01-16-13-04,
01-16-13-05, 01-16-13-06, 01-16-13-07;
3.10.Zakres czynności w ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:
1)sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej, a także zaopiniowanie przedstawionego przez podmiot realizujący roboty budowlane harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego;
2)pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót we wszystkich branżach zgodnie z przepisami ustawy z 7.7.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) i stosownymi przepisami wykonawczymi regulującymi zasady wykonawstwa robót, warunkami technicznymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej;
3)uczestniczenie w przekazaniu placu budowy przy udziale zamawiającego, dokonywanie czynności odbiorowych robót zgodnie z wymogami i przepisami prawa oraz uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych;
4)rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót budowlano-montażowych na zadaniu;
5)wyegzekwowanie od podmiotu realizującego roboty budowlane oraz sprawdzenie kompletności protokołów odbioru, prób, sprawdzeń, atestów, certyfikatów, świadectw jakości, dokumentacji powykonawczej geodezyjnej itp.,
6)sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych, kosztorysów, faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez podmiot realizujący roboty budowlane wraz z rozliczeniem końcowym inwestycji;
7)koordynacja wszystkich czynności na placu budowy;
8)współdziałanie z zamawiającym i podmiotem realizującym roboty budowlane w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w celu spisania protokołu konieczności, określenia zakresu robót i kosztów.
9) obowiązkowe minimum 2 pobyty w tygodniu na placu budowy potwierdzone przez zamawiającego oraz na każde wezwanie podmiotu realizującego roboty budowlane oraz zamawiającego.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
9.1. Wykonawca składający ofertę wnosi wadium w wysokości 400,00 PLN.
9.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku spośród następujących form:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy zamawiającego o nr 44 1020 4753 0000 0402 0047 4064, z dopiskiem,,Wadium – nadzór inwestorski MRN - Mikołajki”.
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn.zm.)
9.3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego w terminie do godz. 11:00 w dniu 7.1.2013 r. Decyduje termin wpływu kwoty wadium na rachunek zamawiającego.
9.4.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9.5.Nie wniesienie wadium w terminie lub wniesienie w sposób inny niż określony w pkt. 9.2. SIWZ spowoduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24, ust. 2, pkt. 2 ustawy PZP, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 tej ustawy.
9.6.Jeżeli wadium jest wnoszone w formie pieniężnej, wówczas wraz z ofertą należy złożyć potwierdzenie wniesienia wadium (potwierdzenie dokonania przelewu).
9.7.Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału wraz z ofertą.
9.8.Wykonawca, który wniesie wadium w pieniądzu powinien podać rachunek bankowy na który należy zwrócić wniesione wadium.
9.9.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.
9.10.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 9.15 SIWZ.
9.11.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
9.12.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9.13.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9.10 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
9.14.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
9.15.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
9.16.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
17.4.Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe.
17.5.Wartość brutto przedmiotu umowy pozostaje stała w całym okresie obowiązywania umowy.
17.6.Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczeń umowy na podstawie faktur częściowych, po zakończeniu poszczególnych etapów robót, nad którymi nadzór stanowi przedmiot zamówienia, zgodnie z przyjętym dla nich harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym. Wartość rozliczenia częściowego określona zostanie proporcjonalnie do ilości obiektów odebranych na danym etapie.
17.7. Rozliczanie wykonywanych prac następować będzie na podstawie:
a) odbiorów częściowych,
b) odbioru końcowego.
17.8.Podstawą do wypłaty będzie faktura VAT wystawiona Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie do 7 dni od dnia odbioru częściowego lub końcowego robót, nad którymi nadzór stanowi przedmiot zamówienia.
17.9.Wynagrodzenie za wykonaną usługę płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.
17.10.Za datę realizacji zapłaty uznaje się datę złożenia przelewu w banku Zamawiającego.
6.3.1.W przypadku, o którym mowa w pkt. 6.3 SIWZ, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6.3.2.Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa w pkt. 6.3 SIWZ.
6.3.3.Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt. 6.3 SIWZ, została wybrana, zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.3.4.W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP.
6.3.5.Dokumenty wymienione w rozdziale 7 SIWZ składa pełnomocnik wykonawców występujących wspólnie w imieniu wykonawców.
6.3.6.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
6.3.7.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6.1.1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Zamawiający nie precyzuje specjalnych wymagań.
7.1.1.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w rozdziale 6 SIWZ, wykonawca składa następujące dokumenty:
1) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.
6.2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.
5) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
6.2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
6.1.4.sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Wykonawca:
1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 10 000,00 PLN.
2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość kwoty odszkodowania jaką gwarantuje ubezpieczyciel łącznie w wysokości co najmniej 10 000,00 PLN.
7.1.1.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w rozdziale 6 SIWZ, wykonawca składa następujące dokumenty:
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ;
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ;
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 7 do SIWZ;
6.2.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach i dokumentach, o których mowa w rozdziale 7 SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
6.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
6.1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia;
Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 usługę pełnienia funkcji inspektora nadzoru o wartość netto minimum 10 000,00 PLN. nad realizacją robót budowlanych porównywalnych rodzajowo z robotami, nad którymi nadzór stanowi przedmiot niniejszego zamówienia.
6.1.3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
1) potencjał techniczny;
Zamawiający nie precyzuje specjalnych wymagań.
2) osoby zdolne do wykonania zamówienia;
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą łącznie:
— wykształcenie średnie lub wyższe,
— uprawnienia budowlane niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 nr 63 poz. 394 ze zm.),
— doświadczenie minimum 5 lat w sprawowaniu funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi.
Sekcja IV: Procedura
Miejscowość:
Nadleśnictwo Maskulińskie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida, pokój nr 1 (sala narad).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 19.3.Zadanie pod nazwą „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie: przetarg nieograniczony w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) zwanej dalej ustawą PZP.
Wartość szacunkowa całego projektu pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, którego częścią jest niniejsze zamówienia wynosi w zakresie usług nadzoru inwestorskiego 2 498 116,38 PLN. Wartość ta przekracza kwoty określone na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. Postępowanie prowadzone jest w formie odrębnej procedury – tzw. „unijnej”.
4. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających
(art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy PZP).
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
6.4.Wykonawca może powierzyć wykonywanie robót objętych przedmiotem niniejszego zamówienia podwykonawcom w części określonej w ofercie, na warunkach zawartych we wzorze umowy - stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
6.5.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2) wykonawców, z którymi zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy;
3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
11) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
12) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej — przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
6.6.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:
1)wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP;
2)nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy PZP, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
3)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
4)nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.
6.7.Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.
6.8.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów.
7.1.Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
7.1.1.W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w rozdziale 6 SIWZ, wykonawca składa następujące dokumenty:
1) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do SIWZ.
2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWZ;
3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWZ;
4) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 7 do SIWZ;
5) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
7.1.2.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1.5 SIWZ.
7.1.3.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 7.1.1. ppkt 4 SIWZ, dotyczącej tych podmiotów
7.1.4. W przypadku przedstawienia w ofercie dokumentów sporządzonych w walucie innej niż złoty, zamawiający dokona stosownego przeliczenia na złote podczas badania złożonych ofert – według tabeli średnich kursów walut obcych NBP z dnia publikacji niniejszego ogłoszenia o postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
7.1.5.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, wykonawca składa następujące dokumenty:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 do SIWZ.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu —wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7.1.6.Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
7.1.7.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1.5. SIWZ:
1) ppkt 2-4 i ppkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) ppkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy PZP.
7.1.8.Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1.7. SIWZ, ppkt 1 lit. a i c oraz ppkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 7.1.7. SIWZ, ppkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.1.9.Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 7.1.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 7.1.8. SIWZ stosuje się odpowiednio.
7.1.10.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
7.1.11.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
7.1.12.Pozostałe dokumenty, które muszą być zawarte w złożonej ofercie:
1) wypełniony formularz ofertowy wg załączonego druku – na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 1 do SIWZ;
2) w przypadku osób działających w imieniu wykonawcy dokument wskazujący reprezentację wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia prawidłowości umocowania tych osób. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej.
3) dokument stwierdzający dokonanie wpłaty wadium. Potwierdzenie wpłaty w pieniądzu oraz inne dokumenty podlegające zwrotowi (np. gwarancje ubezpieczeniowe) należy wpiąć w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy. Oryginały dokumentów (oprócz przelewów bankowych) należy załączyć do oferty bez trwałego ich spięcia z pozostałymi dokumentami oferty.
7.2.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
7.3.Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
7.4.Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
7.5.Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7.6.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 7.1.2. i 7.1.3., kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
7.7.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
7.8.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
8.1.Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.
8.2.Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w ustawie PZP.
8.3.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
8.4.Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie PZP, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
8.5.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
8.6.W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
8.7.Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
8.8.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert — pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8.9.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.8 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8.10.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.8 SIWZ.
8.11.Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
8.12.Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8.13.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
8.14.Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. Przepis pkt. 8.15 SIWZ stosuje się odpowiednio.
8.15.Jeżeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie.
8.16.W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.
8.17.Jeżeli zmiana, o której mowa w pkt. 8.15 SIWZ, jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian we wnioskach lub ofertach, z tym że termin składania ofert nie może być krótszy niż 22 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
8.18.Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
8.19.Osoby wyznaczone do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:
W zakresie formalnym i merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z wykonawcami w godz. od:8 00 do 14:00 od poniedziałku do piątku są:
— Bernard Tarara – Sekretarz Nadleśnictwa Tel. +48 874241616,
— Karol Łęgowski – Referent Tel.+48 874241615.
11. Opis sposobu przygotowania ofert.
11.1.Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
11.2.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
11.3.Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11.4.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
11.5.Ofertę należy sporządzić na formularzu o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę (osoby) podpisujące ofertę.
11.6.Oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej albo zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.
11.7.Oferta wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, musi spełniać dodatkowo następujące wymagania:
1) oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
2) wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę, w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące wszystkich wykonawców występujących wspólnie, a nie tylko pełnomocnika;
11.8.Każda strona oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami, a numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Zamawiający nie wymaga numerowania stron nie zapisanych. W tekście oferty powinna być umieszczona informacja o ilości stron wszystkich składanych dokumentów. Dokumenty składające się na ofertę należy spiąć w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
11.9.Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
11.10.Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe wymagane w ofercie dokumenty wymienione w SIWZ wraz z ich szczegółowym wykazem.
11.11.Ofertę należy złożyć w miejscu i terminie określonym w rozdziale 12 SIWZ w nienaruszonym opakowaniu.
Zaleca się, żeby wykonawca zamieścił ofertę w dwóch kopertach.
Koperta zewnętrzna, nie oznakowana nazwą wykonawcy, powinna być zaadresowana na siedzibę zamawiającego i oznakowana następująco:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Maskulińskie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”- gmina Mikołajki.
Nie Otwierać przed: 7.1.2013 godz. 13:00.
Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwieranej oferty w przypadku dostarczenia jej zamawiającemu po wyznaczonym terminie.
11.12.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
O fakcie zmiany lub wycofania oferty wykonawca zobowiązany jest powiadomić pisemnie zamawiającego przed dokonaniem tej zmiany lub wycofania.
11.13.Jeżeli wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w oddzielnej, wewnętrznej kopercie lub scalić w inny sposób oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Kopertę lub cześć oferty scaloną w inny sposób należy oznaczyć następującym opisem:,,Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – POUFNE”.
U w a g a:
Zastrzeżeniu nie podlega nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
11.14.Wykonawca lub wykonawcy występujący wspólnie ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy PZP.
13. Opis sposobu obliczenia ceny.
13.1. W ofercie należy podać ogółem cenę netto z określeniem wysokości stawki podatku VAT oraz cenę brutto łącznie z tym podatkiem.
13.2.Wartość oferty musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego zamówienia.
13.3.Podana w ofercie cena brutto z podatkiem VAT będzie stanowiła wynagrodzenie ryczałtowe wykonawcy.
13.4.Cena ryczałtowa podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przez wykonawcę przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ oraz przepisach szczególnych dotyczących pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.
13.5.Niedoszacowanie, pominięcie czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.
13.6.Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
14.1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium i jego wagą procentową: najniższa cena brutto - 100 %.
14.2.Ocena kryterium nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt.
14.3.Z tytułu niniejszego kryterium maksymalna ilość punktów wynosi 100.
14.4.Oferta o najniższej cenie brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert otrzyma 100 pkt i zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.
14.5.Ilość punktów w kryterium „najniższa cena brutto” będzie przyznawana pozostałym ofertom z zastosowaniem następującego wzoru:
C min.
C = ---------------------- x 100 pkt.
C bad. gdzie:
C - ilość punktów oferty badanej.
C min. - najniższa cena brutto spośród wszystkich podlegających ocenie ofert.
C bad. - cena brutto oferty badanej.
14.6.Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
14.7.Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
14.8.Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
14.9.W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt. 14.10 SIWZ, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
14.10.Zamawiający poprawia w ofercie:
1)oczywiste omyłki pisarskie,
2)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
— niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14.11.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14.12.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
14.13.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
14.14.Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14.15.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodna z ustawą PZP;
2)jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 14.10. ppkt 3 SIWZ;
3)jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5)została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6)zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7)wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w 14.10. ppkt 3 SIWZ;
8)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
14.16.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
15. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.
15.1.Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium oceny ofert.
15.2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
4) terminie, określonym zgodnie z pkt. 15.4 lub 15.5 SIWZ, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
15.3.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 15.2. ppkt 1 SIWZ, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
15.4.Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo 15 dni — jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
15.5.Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 15.4 SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę,
15.6.Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w pkt. 15.9 SIWZ.
15.7.Przed zawarciem umowy wykonawca lub pełnomocnik wykonawców występujących wspólne winien przedłożyć zamawiającemu n/w dokumenty:
1) dokumenty potwierdzające posiadanie przez inspektora nadzoru inwestorskiego uprawnień budowlanych wraz z przynależnością do okręgowej izby inżynierów budownictwa,
2) wykaz podwykonawców - jeżeli są przewidziani,
3) umowa regulująca współpracę wykonawców występujących wspólnie określająca strony umowy, cel działania, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności (wymaga się solidarnej odpowiedzialności wykonawców) – jeżeli dotyczy,
15.8.Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.
15.9.Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
1)nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
2)cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3)w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 ustawy PZP, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
4)wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
5)postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
6)zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane,
15.10.O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia — w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,
2) złożyli oferty — w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
— podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15.11.W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
15.12.W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z art. 147 ustawy PZP.
17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
17.1.Umowa winna być zawarta wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
17.2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
17.3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zmiany terminu wykonania robót budowlanych, nad którymi nadzór stanowi przedmiot zamówienia, w stosunku do terminu przewidzianego na te roboty.
19. Pozostałe informacje.
19.1.Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, nr 113,poz. 759 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
19.2.Zamawiający:
— nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
— nie dopuszcza składania ofert częściowych,
— nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających,
— nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
— dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom,
— nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
— nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
— wykonawca robót budowlanych, nad którymi pełniony będzie przedmiotowy nadzór, zostanie wyłoniony w drodze odrębnego postepowania przetargowego.
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
18.1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
18.2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
18.3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.
18.3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
18.5.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
18.6.Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP.
18.7.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
18.8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
18.9.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.7 i 18.8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
18.10.Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; 2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a)nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b)opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
18.11.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
18.12.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
18.13.W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
18.14.Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w pkt. 18.13. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
18.15.Rozpoznania wniosku, o którym mowa w pkt. 18.14, dokonuje skład orzekający Izby wyznaczony do rozpoznania odwołania. Przepisy art. 188 ust. 3—7 ustawy PZP stosuje się.
18.16.W sprawie wniosku, o którym mowa w pkt. 18.14, Izba rozstrzyga na posiedzeniu niejawnym, w formie postanowienia, nie później niż w terminie 5 dni od dnia jego złożenia. Na postanowienie Izby nie przysługuje skarga.
18.17.Izba umarza, w formie postanowienia, postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 18.14, jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu:
1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku;
2) cofnięcia wniosku.
18.18.Wniosek, o którym mowa w pkt. 18.14, zamawiający może złożyć pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.
18.19.Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
18.19.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
18.20.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
18.21.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
18.22.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
18.23.Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy PZP, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
18.24.Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 18.19. nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy PZP.
18.25. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.
18.26.Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
18.27.W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca. W takim przypadku zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
18.28.Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
18.29.Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
18.30.Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
18.31.Koszty postępowania odwoławczego:
1) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 18.27., znosi się wzajemnie;
2) w okolicznościach, o których mowa w ust. 18.28.:
a)ponosi zamawiający, jeżeli uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu po otwarciu rozprawy,
b)znosi się wzajemnie, jeżeli zamawiający uwzględnił w całości zarzuty przedstawione w odwołaniu przed otwarciem rozprawy;
3) w okolicznościach, o których mowa w pkt. 18.29., ponosi:
a) odwołujący, jeżeli odwołanie zostało oddalone przez Izbę,
b) wnoszący sprzeciw, jeżeli odwołanie zostało uwzględnione przez Izbę.
18.32.Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:
1) nie zawiera braków formalnych;
2) uiszczono wpis.
18.33.Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
18.34.Jeżeli odwołanie nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, w szczególności, o których mowa w art. 180 ust. 3 ustawy PZP, niezłożenia pełnomocnictwa lub nieuiszczenia wpisu, Prezes Izby wzywa odwołującego pod rygorem zwrócenia odwołania do poprawienia lub uzupełnienia odwołania lub złożenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Mylne oznaczenie odwołania lub inne oczywiste niedokładności nie stanowią przeszkody do nadania mu biegu i rozpoznania przez Izbę.
18.35.Prezes Izby poucza w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 18.34. zdanie pierwsze, że w przypadku niepoprawienia, nieuzupełnienia lub niedołączenia dowodu uiszczenia wpisu w terminie 3 dni odwołanie zostanie zwrócone.
18.36.W przypadku doręczenia odwołującemu wezwania, o którym mowa w pkt. 18.34. zdanie pierwsze, wcześniej niż na 3 dni przed upływem terminu do wniesienia odwołania, odwołujący może uzupełnić dowód uiszczenia wpisu najpóźniej do upływu terminu do wniesienia odwołania.
18.37.W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 18.33, oraz po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 18.34 i 18.36, Prezes Izby zwraca odwołanie w formie postanowienia. Odwołanie zwrócone nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wniesieniem odwołania do Prezesa Izby. O zwrocie odwołania Prezes Izby informuje zamawiającego, przesyłając odpis postanowienia.
18.38.Jeżeli niezachowanie warunków formalnych lub niezłożenie pełnomocnictwa zostanie stwierdzone przez skład orzekający Izby, przepisy pkt. 18.32.— 18.37. stosuje się, z tym że kompetencje Prezesa Izby przysługują składowi orzekającemu Izby.
18.39.Odwołujący może cofnąć odwołanie do czasu zamknięcia rozprawy; w takim przypadku Izba umarza postępowanie odwoławcze. Jeżeli cofnięcie nastąpiło przed otwarciem rozprawy, odwołującemu zwraca się 90 % wpisu.
18.40.Odwołanie rozpoznaje Izba w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie trzyosobowym, jeżeli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. W takim przypadku Prezes Izby wskazuje przewodniczącego składu orzekającego Izby spośród wyznaczonych członków.
18.41.Skład orzekający Izby, zwany dalej „składem orzekającym”, jest wyznaczany przez Prezesa Izby według kolejności wpływu odwołań z alfabetycznej listy członków Izby, jawnej dla stron postępowania odwoławczego. Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko z powodu choroby członka Izby lub z innej ważnej przyczyny, co należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu posiedzenia składu orzekającego.
18.42.Zmiana wyznaczonego składu orzekającego może nastąpić jedynie z przyczyn, o których mowa w pkt. 18.41. zdanie drugie.
18.43.Członek składu orzekającego zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach, o których mowa w pkt. 18.41. zdanie drugie.
18.44.Członek składu orzekającego lub strona zawiadamia pisemnie Prezesa Izby o okolicznościach uzasadniających wyłączenie wyznaczonego członka, w szczególności gdy zachodzą okoliczności faktyczne lub prawne, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. O wyłączeniu członka Izby albo odmowie jego wyłączenia rozstrzyga Prezes Izby w drodze postanowienia, na które nie przysługuje zażalenie.
18.45.Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 18.44, dotyczą Prezesa Izby, o jego wyłączeniu albo odmowie wyłączenia rozstrzyga Prezes Rady Ministrów.
18.46.W przypadkach, o których mowa w ust. 18.44 i 18.45., Prezes Izby wyznacza do składu orzekającego innego członka Izby według kolejności z alfabetycznej listy członków Izby.
18.47.Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby. Prezes Izby może zarządzić łączne rozpoznanie odwołań przez Izbę, jeżeli zostały one złożone w tym samym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dotyczą takich samych czynności zamawiającego.
18.48.Izba odrzuca odwołanie, jeżeli stwierdzi, że:
1) w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy;
2) odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony;
3) odwołanie zostało wniesione po upływie terminu określonego w ustawie;
4) odwołujący powołuje się wyłącznie na te same okoliczności, które były przedmiotem rozstrzygnięcia przez Izbę w sprawie innego odwołania dotyczącego tego samego postępowania wniesionego przez tego samego odwołującego się;
5) odwołanie dotyczy czynności, którą zamawiający wykonał zgodnie z treścią wyroku Izby lub sądu lub, w przypadku uwzględnienia zarzutów w odwołaniu, którą wykonał zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu;
6) odwołujący nie przesłał zamawiającemu kopii odwołania, zgodnie z art. 180 ust. 5 ustawy PZP.
18.49.Izba może odrzucić odwołanie na posiedzeniu niejawnym. Izba, jeżeli uzna to za konieczne, może dopuścić do udziału w posiedzeniu strony, świadków lub biegłych.
18.50.W przypadku stwierdzenia, że nie zachodzą podstawy do odrzucenia odwołania, Izba kieruje sprawę na rozprawę.
18.51.Izba rozpoznaje odwołanie na jawnej rozprawie.
18.52.Izba na wniosek strony lub z urzędu wyłącza jawność rozprawy w całości lub w części, jeżeli przy rozpoznawaniu odwołania może być ujawniona informacja stanowiąca tajemnicę ustawowo chronioną. Rozprawa odbywa się wówczas wyłącznie z udziałem stron lub ich pełnomocników.
18.53.Strony i uczestnicy postępowania odwoławczego są obowiązani wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Dowody na poparcie swoich twierdzeń lub odparcie twierdzeń strony przeciwnej strony i uczestnicy postępowania odwoławczego mogą przedstawiać aż do zamknięcia rozprawy.
18.54. Izba może dopuścić dowód niewskazany przez stronę.
18.55.Dowodami są w szczególności dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz przesłuchanie stron.
18.56.Izba może powołać biegłego spośród osób wpisanych na listę biegłych sądowych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego, jeżeli ustalenie stanu faktycznego sprawy wymaga wiadomości specjalnych. Biegłemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej zgodnie z przepisami działu 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.
18.57.Fakty powszechnie znane oraz fakty znane z urzędu nie wymagają dowodu. Nie wymagają też dowodu fakty przyznane w toku postępowania przez stronę przeciwną, jeżeli Izba uzna, że przyznanie nie budzi wątpliwości co do zgodności z rzeczywistym stanem rzeczy.
18.58.Izba odmawia przeprowadzenia wnioskowanych dowodów, jeżeli fakty będące ich przedmiotem zostały już stwierdzone innymi dowodami lub gdy zostały powołane jedynie dla zwłoki.
18.59.Izba ocenia wiarygodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego rozważenia zebranego materiału.
18.60.W przypadku zawarcia umowy Izba może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia przesłanek unieważnienia umowy, nałożenia kary finansowej albo skrócenia okresu obowiązywania umowy.
18.61.Przewodniczący składu orzekającego zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów i udzieleniu głosu stronom, a także jeżeli Izba uzna, że sprawa została dostatecznie wyjaśniona.
18.62.Wydając wyrok, Izba bierze za podstawę stan rzeczy ustalony w toku postępowania.
18.63.Izba otwiera na nowo zamkniętą rozprawę, jeżeli po jej zamknięciu ujawniono okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia odwołania.
18.64. Wyrok może być wydany jedynie przez skład orzekający, przed którym toczyło się postępowanie odwoławcze.
18.65.O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.
18.66.Izba uwzględnia odwołanie, jeżeli stwierdzi naruszenie przepisów ustawy, które miało wpływ lub może mieć istotny wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia.
18.67.Uwzględniając odwołanie, Izba może:
1) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego nie została zawarta — nakazać wykonanie lub powtórzenie czynności zamawiającego lub nakazać unieważnienie czynności zamawiającego; albo
2) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta oraz zachodzi jedna z przesłanek, o których mowa w art. 146 ust. 1 ustawy PZP:
a) unieważnić umowę; albo
b) unieważnić umowę w zakresie zobowiązań niewykonanych i nałożyć karę finansową w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwy zwrot świadczeń spełnionych na podstawie umowy podlegającej unieważnieniu; albo
c) nałożyć karę finansową albo orzec o skróceniu okresu obowiązywania umowy w przypadku stwierdzenia, że utrzymanie umowy w mocy leży w ważnym interesie publicznym; albo
3) jeżeli umowa w sprawie zamówienia publicznego została zawarta w okolicznościach dopuszczonych w ustawie — stwierdzić naruszenie przepisów ustawy.
18.68.Izba, orzekając na podstawie pkt. 18.67. ppkt 2, uwzględnia wszystkie istotne okoliczności, w tym powagę naruszenia, zachowanie zamawiającego oraz konsekwencje unieważnienia umowy.
18.69. Ważnego interesu publicznego w rozumieniu ust. 18.67 ppkt 2 lit. c nie stanowi interes gospodarczy związany bezpośrednio z zamówieniem, obejmujący w szczególności konsekwencje poniesienia kosztów wynikających z: opóźnienia w wykonaniu zamówienia, wszczęcia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenia zamówienia innemu wykonawcy oraz zobowiązań prawnych związanych z unieważnieniem umowy. Interes gospodarczy w utrzymaniu ważności umowy może być uznany za ważny interes publiczny wyłącznie w przypadku, gdy unieważnienie umowy spowoduje niewspółmierne konsekwencje.
18.70.Izba nie może nakazać zawarcia umowy.
18.71.Izba nie może orzekać co do zarzutów, które nie były zawarte w odwołaniu.
18.72.W przypadku, o którym mowa w art. 189 ust. 1 ustawy PZP zdanie drugie, Izba może wydać łączne orzeczenie w sprawach złożonych odwołań.
18.73.W wyroku oraz w postanowieniu kończącym postępowanie odwoławcze Izba rozstrzyga o kosztach postępowania odwoławczego.
18.74.Strony ponoszą koszty postępowania odwoławczego stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem art. 186 ust. 6 ustawy PZP.
18.75.Kary finansowe, o których mowa w art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b i c ustawy PZP, nakłada się na zamawiającego w wysokości do 10 % wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę rodzaj i zakres naruszenia oraz wartość wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, za które kara jest orzekana.
18.76.Izba, stwierdzając naruszenie przepisu art. 94 ust. 1 i 2 albo art. 183 ust. 1 ustawy PZP, które nie było połączone z naruszeniem innego przepisu ustawy, nakłada na zamawiającego karę finansową w wysokości do 5 % wartości wynagrodzenia wykonawcy przewidzianego w zawartej umowie, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności dotyczące udzielenia zamówienia.
18.77.Karę finansową uiszcza się w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia Izby lub sądu o nałożeniu kary finansowej, na rachunek bankowy Urzędu Zamówień Publicznych.
18.78.Prezes Izby lub odpowiednio prezes sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby przesyła niezwłocznie Prezesowi Urzędu odpis prawomocnego orzeczenia dotyczącego nałożenia kary finansowej, w przypadku orzeczenia sądu — wraz z kopią zaskarżonego orzeczenia Izby. Prezes Urzędu jest wierzycielem w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
18.79.Orzeczenie Izby, wydane na podstawie art. 192 ust. 3 pkt 2 lit. b lub c ustawy PZP, staje się prawomocne odpowiednio z dniem upływu terminu do wniesienia skargi lub z dniem wydania przez sąd w wyniku rozpatrzenia skargi na orzeczenie Izby wyroku oddalającego skargę.
18.80.Orzeczenie sądu rozpatrującego skargę na orzeczenie Izby o nałożeniu kary finansowej jest prawomocne z dniem jego wydania.
18.81.W razie upływu terminu, o którym mowa w pkt. 18.77., kara finansowa podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
18.82.W przypadku nieterminowego uiszczenia kary finansowej odsetek nie pobiera się.
18.83.Wpływy z tytułu kar finansowych stanowią dochód budżetu państwa.
18.84.Izba ogłasza orzeczenie po zamknięciu rozprawy na posiedzeniu jawnym oraz podaje ustnie motywy rozstrzygnięcia. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia orzeczenia.
18.85.W sprawie zawiłej Izba może odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie dłuższy niż 5 dni. W postanowieniu o odroczeniu ogłoszenia orzeczenia Izba wyznacza termin jego ogłoszenia. Jeżeli ogłoszenie było odroczone, może go dokonać przewodniczący składu orzekającego albo wyznaczony przez Prezesa Izby członek składu orzekającego.
18.86.Izba z urzędu sporządza uzasadnienie orzeczenia.
18.87.Uzasadnienie wyroku zawiera wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia, w tym ustalenie faktów, które Izba uznała za udowodnione, dowodów, na których się oparła, i przyczyn, dla których innym dowodom odmówiła wiarygodności i mocy dowodowej, oraz wskazanie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisów prawa.
18.88.Odpisy orzeczenia wraz z uzasadnieniem wysyła się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli nie było ogłoszenia w terminie 3 dni od dnia wydania postanowienia, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom.
18.89.Izba może sprostować, w drodze postanowienia, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki popełnione w orzeczeniu. W takim przypadku przewodniczący składu orzekającego umieszcza na oryginale orzeczenia wzmiankę o jego sprostowaniu. Prezes Izby doręcza niezwłocznie stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego lub ich pełnomocnikom odpisy sprostowanego orzeczenia wraz z odpisem postanowienia o sprostowaniu.
18.90.Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu. Przepis art. 781 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio.
18.91.O stwierdzeniu wykonalności orzeczenia Izby sąd orzeka na wniosek strony. Strona jest obowiązana załączyć do wniosku oryginał lub poświadczony przez Prezesa Izby odpis orzeczenia Izby.
18.92. Sąd stwierdza wykonalność orzeczenia Izby nadającego się do wykonania w drodze egzekucji, nadając orzeczeniu klauzulę wykonalności.
18.93.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
18.94.W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
18.95.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.
18.96.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 18.97.Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
18.98.W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.
18.99.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
18.100.W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami.
18.101.Sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę, której braków strona nie uzupełniła w terminie.
18.102.Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej nie ze swojej winy, sąd na jej wniosek przywraca termin. Postanowienie w tej sprawie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.
18.103.Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi.
18.104.Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu.
18.105.Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. Przepisy art. 192—195 ustawy PZP stosuje się odpowiednio. Przepisu art. 386 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego nie stosuje się.
18.106.Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca odwołanie lub umarza postępowanie.
18.107.Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania.
18.108.Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania.
18.109.Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
18.110.Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego.
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
TI | Tytuł | PL-Ruciane-Nida: Usługi nadzoru budowlanego |
---|---|---|
ND | Nr dokumentu | 61395-2013 |
PD | Data publikacji | 23/02/2013 |
OJ | Dz.U. S | 39 |
TW | Miejscowość | RUCIANE-NIDA |
AU | Nazwa instytucji | Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe |
OL | Język oryginału | PL |
HD | Nagłówek | - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta |
CY | Kraj | PL |
AA | Rodzaj instytucji | 8 - Inne |
HA | EU Institution | - |
DS | Dokument wysłany | 20/02/2013 |
NC | Zamówienie | 4 - Usługi |
PR | Procedura | 1 - Procedura otwarta |
TD | Dokument | 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia |
RP | Legislacja | 4 - Unia Europejska |
TY | Rodzaj oferty | 9 - Nie dotyczy |
AC | Kryteria udzielenia zamówienia | 1 - Najniższa cena |
PC | Kod CPV | 71520000 - Usługi nadzoru budowlanego |
OC | Pierwotny kod CPV | 71520000 - Usługi nadzoru budowlanego |
RC | Kod NUTS | PL623 |
IA | Adres internetowy (URL) | http://www.bialystok.lasy.gov.pl/web/maskulinskie |
DI | Podstawa prawna | Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE) |
PL-Ruciane-Nida: Usługi nadzoru budowlanego
2013/S 039-061395
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe
ul. Rybacka 1
Osoba do kontaktów: Nadleśnictwo Maskulińskie
12-220 Ruciane-Nida
Polska
Tel.: +48 874241600
E-mail: maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl
Faks: +48 874241619
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bialystok.lasy.gov.pl/web/maskulinskie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 3.9.Miejsce realizacji: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok; Nadleśnictwo Maskulińskie; obręb leśny: Mikołajki; leśnictwa: Gąsior, Mikołajki, Łuknajno; województwo warmińsko-mazurskie; powiat mrągowski - gmina Mikołajki.
Kod NUTS PL623
3.1. Nazwa zamówienia:
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Maskulińskie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”- gmina Mikołajki.
3.2.Wspólny Słownik Zamówień: Kody CPV
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego.
3.3.Przedmiotowe zamówienie polega na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych polegających na budowie na terenie Nadleśnictwa Maskulińskie, w części położonej w gminie Mikołajki, następujących 87 szt. obiektów małej retencji w ramach poniższych ostoi:
1) ostoja nr 01-16-06 (Jezioro Flos)
obiekty nr: 01-16-06-01, 01-16-06-02;
2) ostoja nr 01-16-07 (Torfowisko Lisuny)
obiekty nr: 01-16-07-01, 01-16-07-02, 01-16-07-03;
3) ostoja nr 01-16-08 (Jezioro Lisunie)
obiekty nr: 01-16-08-01, 01-16-08-02, 01-16-08-03;
4) ostoja nr 01-16-09 (Struga Ogrodowa)
obiekty nr: 01-16-09-01, 01-16-09-02, 01-16-09-07, 01-16-09-08,
01-16-09-09, 01-16-09-10, 01-16-09-11, 01-16-09-12,
01-16-09-13, 01-16-09-14, 01-16-09-15, 01-16-09-16,
01-16-09-17;
5) ostoja nr 01-16-10 (Torfowisko Osa)
obiekty nr: 01-16-10-01, 01-16-10-04, 01-16-10-05, 01-16-10-06,
01-16-10-07, 01-16-10-08, 01-16-10-09, 01-16-10-10,
01-16-10-11, 01-16-10-12, 01-16-10-13, 01-16-10-14,
01-16-10-15, 01-16-10-16, 01-16-10-17, 01-16-10-18,
01-16-10-19;
6) ostoja nr 01-16-11 (Torfowisko Łuknańskie I)
obiekty nr: 01-16-11-01, 01-16-11-02, 01-16-11-03, 01-16-11-04,
01-16-11-05, 01-16-11-06, 01-16-11-07, 01-16-11-08,
01-16-11-09, 01-16-11-10, 01-16-11-11, 01-16-11-12,
01-16-11-13, 01-16-11-14, 01-16-11-15, 01-16-11-16,
01-16-11-17, 01-16-11-18, 01-16-11-19, 01-16-11-20,
01-16-11-21, 01-16-11-22, 01-16-11-23, 01-16-11-24,
01-16-11-25, 01-16-11-26, 01-16-11-27;
7) ostoja nr 01-16-12 (Torfowisko Łuknańskie II)
obiekty nr: 01-16-12-01, 01-16-12-02, 01-16-12-03, 01-16-12-04,
01-16-12-05, 01-16-12-06, 01-16-12-07, 01-16-12-08,
01-16-12-09, 01-16-12-10, 01-16-12-11, 01-16-12-12,
01-16-12-13, 01-16-12-14, 01-16-12-15;
8) ostoja nr 01-16-13 (Torfowisko Śniardwy)
obiekty nr: 01-16-13-01, 01-16-13-02, 01-16-13-03, 01-16-13-04,
01-16-13-05, 01-16-13-06, 01-16-13-07;
3.4.Szczegółowy opis robót, których dotyczy przedmiot zamówienia zawarty jest w następujących dokumentach:
1) projekt budowlany – stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
2) projekt wykonawczy – stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – stanowiące załącznik nr 10 do SIWZ
4) informacja BIOZ – stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ.
3.5.Zamówienie należy zrealizować zgodnie z zasadami ujętymi w:
1) Podręcznik Wdrażania Projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”. Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji, Część I Zakres projektu” – stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ;
2) Podręcznik Wdrażania Projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”. Wytyczne do realizacji obiektów małej retencji, Część II Wytyczne do realizacji projektu – stanowiący załącznik nr 13 do SIWZ;
3.6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.7.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.9.Miejsce realizacji: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Białystok; Nadleśnictwo Maskulińskie; obręb leśny: Mikołajki; leśnictwa: Gąsior, Mikołajki, Łuknajno; województwo warmińsko-mazurskie; powiat mrągowski - gmina Mikołajki.
3.10.Zakres czynności w ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:
1)sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej, a także zaopiniowanie przedstawionego przez podmiot realizujący roboty budowlane harmonogramu rzeczowo-finansowo-terminowego;
2)pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót we wszystkich branżach zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) i stosownymi przepisami wykonawczymi regulującymi zasady wykonawstwa robót, warunkami technicznymi, obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej;
3)uczestniczenie w przekazaniu placu budowy przy udziale zamawiającego, dokonywanie czynności odbiorowych robót zgodnie z wymogami i przepisami prawa oraz uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych;
4)rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzenia robót budowlano-montażowych na zadaniu;
5)wyegzekwowanie od podmiotu realizującego roboty budowlane oraz sprawdzenie kompletności protokołów odbioru, prób, sprawdzeń, atestów, certyfikatów, świadectw jakości, dokumentacji powykonawczej geodezyjnej itp.,
6)sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych, kosztorysów, faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez podmiot realizujący roboty budowlane wraz z rozliczeniem końcowym inwestycji;
7)koordynacja wszystkich czynności na placu budowy;
8)współdziałanie z zamawiającym i podmiotem realizującym roboty budowlane w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w celu spisania protokołu konieczności, określenia zakresu robót i kosztów.
9) obowiązkowe minimum 2 pobyty w tygodniu na placu budowy potwierdzone przez zamawiającego oraz na każde wezwanie podmiotu realizującego roboty budowlane oraz zamawiającego.
71520000
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja IV: Procedura
Ogłoszenie o zamówieniu
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 230-378962 z dnia 29.11.2012
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: SA-2710-7/2012 Nazwa: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Maskulińskie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”- gmina MikołajkiPrzedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „PIK” Krzysztof Leniec
{Dane ukryte}
12-200 Pisz
Polska
Wartość: 14 790 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 19 772,50 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): 19.3.Zadanie pod nazwą „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
18.1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP.
18.2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
18.3.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy PZP.
18.3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
18.4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
18.5.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
18.6.Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy PZP.
18.7.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia — jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy PZP, albo w terminie 15 dni — jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
18.8.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
18.9.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 18.7 i 18.8. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
18.10.Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a)nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b)opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
18.11.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
18.12.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
18.13.W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 37896220121 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | |
Data publikacji zamówienia: | 2012-11-29 |
Rodzaj zamówienia: | usługi |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | - |
Wadium: | 400 ZŁ |
Szacowana wartość* | 13 333 PLN - 20 000 PLN |
Oferty uzupełniające: | TAK |
Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 0 |
Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | http://www.bialystok.lasy.gov.pl/web/maskulinskie |
Informacja dostępna pod: | Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe ul. Rybacka 1, 12-220 ruciane-nida, woj. warmińsko-mazurskie |
Okres związania ofertą: | 60 dni |
Kody CPV
71520000-9 | Usługi nadzoru budowlanego |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej retencji w Nadleśnictwie Maskulińskie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałani | Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „PIK” Krzysztof Leniec Pisz | 2013-02-19 | 19 772,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2013-02-19 Dotyczy cześci nr: 0 Kody CPV: 71520000 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 19 773,00 zł Minimalna złożona oferta: 19 773,00 zł Ilość złożonych ofert: 1 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 0 Minimalna złożona oferta: 19 773,00 zł Maksymalna złożona oferta: 19 773,00 zł |