Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy budynku przychodni specjalistycznej budynek B, ocieplenia głównego budynku łóżkowego szpitala budynek E, remontu niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C
ROZWIŃ

Opis przedmiotu przetargu: Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy budynku przychodni specjalistycznej budynek B, ocieplenia głównego budynku łóżkowego szpitala budynek E, remontu niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C DZP 50 2011 Przedmiot zamówienia Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy budynku przychodni specjalistycznej bud B, ocieplenia głównego budynku łóżkowego szpitala bud E, remontu niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C SPSK im prof Adama Grucy w Otwocku przy ul. Konarskiego 13: Zadanie 1: Przebudowa budynku przychodni specjalistycznej bud B. Zadanie 2: Termomodernizacja głównego budynku łóżkowego szpitala bud E. Zadanie 3: Remont niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C. Zadanie 4: Obniżenie terenu wokół części budynku B przy pracowni telekomando i MRI Zakres robót Szczegółowy zakres prac przedstawiony został dokumentacji projektowej i w przedmiarach robót. Zestawienie dokumentacji stanowiącej podstawę do wyceny prac: Nazwa zadania Nazwa folderu Zadanie1: Przebudowa budynku przychodni specjalistycznej bud B. zadanie 1 i 4 projekty i ST Zadanie2: Termomodernizacja głównego budynku łóżkowego szpitala bud E. zadanie 2 projekty i ST Zadanie3: Remont niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C. zadanie 3 projekty i ST Zadanie 4: Obniżenie terenu wokół części budynku B przy pracowni telekomando i MRI zadanie 1 i 4 projekty i ST Zestawienie przedmiarów robót mających jedynie charakter poglądowy Nazwa zadania Nazwa folderu Format Zadanie1: Przebudowa budynku przychodni specjalistycznej bud B. zadanie 1 przedmiary PDF+ATH pdf ath Zadanie2: Termomodernizacja głównego budynku łóżkowego szpitala bud E. zadanie 2 przedmiary PDF+ATH pdf ath Zadanie3: Remont niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C. zadanie 3 przedmiary pdf+ATH pdf ath Zadanie 4: Obniżenie terenu wokół części budynku B przy pracowni telekomando i MRI zadanie 4 przedmiary pdf+ATH pdf ath Sposób wykonania prac UWAGA: Wszystkie prace będą wykonywane w obiekcie czynnym. Szczegółowy opis sposobu prowadzenia i wykonania prac zawiera: 1. Dokumentacja projektowa. 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Całość prac należy wykonać wg załączonej dokumentacji projektowej Uwaga: 1. Grubości ocieplenia dla zadania 2 należy przyjąć jak w załączonym przedmiarze robót. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w opisie przedmiotu zamówienia wg załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. Niezależnie od opisanej etapowości Wykonawca przez cały okres realizacji robót i w każdym obszarze rejonie prowadzonych prac zobowiązany jest tak je organizować i prowadzić, aby ograniczyć do minimum uciążliwości i zagrożenia z tym związane, w szczególności: - zabezpieczyć teren robót przed dostępem osób postronnych, - odpowiednio zabezpieczać teren robót, tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć przenoszenie się kurzu i pyłu na pozostałą część obiektu, - eliminować przyczyny powstawania zbędnego hałasu, - usuwać na bieżąco i na własny koszt materiały zbędne, odpady i śmieci, - utrzymywać na bieżąco porządek na terenie robot oraz w bezpośrednim sąsiedztwie i na drogach transportowych, - transportować materiały, urządzenia, narzędzia itp. w sposób eliminujący zanieczyszczenie i uszkodzenie dróg transportowych, - niezwłocznie usuwać na swój koszt wszelkie awarie powstałe w związku z wykonywaniem robót. Praca prowadzona będzie w obiekcie czynnym, jakim jest zabiegowy szpital kliniczny. Wyłączenia energii elektrycznej i innych mediów mogą odbywać się jedynie w soboty i niedziele po wcześniejszym szczegółowym uzgodnieniu ze służbami technicznymi szpitala i powiadomieniu personelu medycznego i muszą być zminimalizowane do niezbędnego minimum. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane. Wykonawca robót budowlanych powinien zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych. Stosowane materiały Stosowane materiały powinny posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczające ich stosowanie. Doboru materiałów należy dokonywać na podstawie odpowiednich dopuszczeń do stosowania w budownictwie oraz założonych projektem warunków technicznych i użytkowych oraz akceptacji Inwestora i nadzoru autorskiego. Wszystkie materiały pierwszego gatunku. Wszystkie materiały muszą posiadać deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne oraz wymagane atesty. Typ zastosowanego sprzętu określa projekt. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów pod warunkiem spełnienia przez zaoferowane materiały wszystkich wymaganych w projekcie cech funkcjonalnych umożliwiających realizację założonego celu projektowego na wymaganym poziomie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez zamawiającego. Propozycja zastosowania elementów równoważnych powinna być przedstawiona na etapie postępowania przetargowego, aby zamawiający mógł zweryfikować parametry i cechy proponowanego rozwiązania zamiennego w uzgodnieniu z autorem opracowania projektowego i podjąć decyzję o zgodzie lub odmowie jego zastosowania. W celu weryfikacji należy przedstawić karty katalogowe proponowanych materiałów równoważnych zawierające szczegółowe parametry techniczne umożliwiające porównanie proponowanych zamian z rozwiązaniami projektowymi. Należy dołączyć również firmowe materiały informacyjne producenta sprzętu zawierające potwierdzenie wymaganych w projekcie parametrów. W szczególnych przypadkach, za zgodą inwestora wyrażoną na piśmie, materiały wykazane w projektach wykonawczych oraz kosztorysach mogą zostać zamienione na etapie realizacji w ramach nadzoru inwestorskiego i autorskiego na inne równoważne pod względem charakteru technologicznego oraz parametrów technicznych urządzeń i materiałów przywołanych w dokumentacji projektowej. Technologię standard wykończenia pomieszczeń należy przyjąć zgodną z opisem zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Kolorystyka ścian, wykładzin podłogowych i ściennych, stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej, obróbek blacharskich itp. zostanie ustalona po podpisaniu umowy w ramach nadzoru inwestorskiego Gwarancja Gwarancja na roboty i materiał: 60 miesięcy od końcowego protokołu odbioru robót dla robót budowlanych i branżowych - na materiały i urządzenia. Gwarancja liczona jest od daty odbioru końcowego robót Wykonawca powinien przedstawić szczegółowy opis warunków gwarancji przy odbiorze. Wykonawca powinien dostarczyć karty gwarancyjne przy odbiorze końcowym. Wykonawca powinien jednoznacznie określić sposób powiadamiania o awarii przy odbiorze. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest usunąć usterkę w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia. Wymagania ogólne 1. Zapoznanie się z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do dokumentacji przetargowej 2. Prace muszą być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, potwierdzone wpisem do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającej równoważne dokumenty uprawniające do kierowania robotami budowlanymi i branżowymi. 3. Rozpoczęcie prac zostanie potwierdzone stosownym protokołem wprowadzenia na budowę 4. Logistyka prowadzonych robót zostanie zawarta w protokóle wprowadzenia na budowę. 5. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, lecz nie później niż w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte metody organizacyjne podczas realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że muszą one uwzględniać możliwość maksymalnego skrócenia okresu wykonywania tych prac, które spowodują ograniczenie lub wstrzymanie funkcjonowania modernizowanego piętra bloku operacyjnego. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robot, a także za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. 8. Zakończenie prac wykonawca potwierdza stosownym zgłoszeniem w sekretariacie szpitala SPSK i wpisem do Dziennika Budowy. 9. Zapewnienie obsługi geodezyjnej wymaganej do zrealizowania zadania i wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 11. Wykonawca powinien dostarczyć stosowne atesty świadczące o jakości zastosowanych materiałów (przy odbiorze prac) 12. Do odbioru wymagane jest przedłożenie przez wykonawcę wymaganych umową dokumentów w szczególności: a) przedłożenie oświadczenia o zakończeniu prac i gotowości do odbioru b) przedłożenie kompletnego dziennika budowy c) przedłożenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami i normami d) przedłożenie oświadczenia o jakości i dopuszczeniu do użytkowania zastosowanych materiałów wraz ze stosownymi atestami i aprobatami e) deklaracji zgodności na wszystkie zastosowane materiały f) wykonawca dołączy aprobaty techniczne i atesty na wbudowane materiały, oraz karty gwarancyjne na zamontowany sprzęt i urządzenia potwierdzone parafą o wbudowaniu przez Kierownika Budowy, g) przedstawienie dokumentacji powykonawczej 13. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych, swoją ofertą, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, przepisami ppoż i bhp i przepisami prawa budowlanego. 14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad i usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane. Przekazanie terenu: Do 3 dni po podpisaniu umowy. Rozpoczęcie robót: 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca przed rozpoczęciem robót, lecz nie później niż w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac. Wszystkie zadania powinny być realizowane równolegle. Harmonogram powinien uwzględniać przedstawione poniżej zasady realizacji prac oraz wymagane terminy ich zakończenia. Zadanie 1 zakończenie do 31.12.2011 Zadanie 1 Realizowane będzie sukcesywnie etapami w szczególności dotyczy to prac wewnątrz budynku. Każdy etap prac wewnątrz budynku powinien zostać zakończony, aby można było rozpocząć użytkowanie wyremontowanej części i rozpocząć realizację następnego etapu. Etap 1 - remont pomieszczeń niskiego parteru strona prawa Etap 2 - remont pomieszczeń niskiego parteru strona lewa Etap 3 - remont pomieszczeń parteru strona lewa Etap 4 - remont pomieszczeń parteru strona prawa Etap 5 - remont pomieszczeń I piętra strona lewa Etap 6 - remont pomieszczeń I piętra strona prawa Etap 7 remont istniejącej pracowni RTG Podział strona lewa /prawa w chwili obecnej oznacza podział w stosunku do klatki schodowej czyli pomieszczenia na lewo od klatki schodowej i pomieszczenia na prawo od klatki schodowej. Na etapie zatwierdzania harmonogramu wykonawca może przedstawić propozycję własnego podziału etapów realizacji prac wewnątrz budynku B jednak musi zachować warunek ciągłości pracy przychodni poprzez zachowanie wymaganej przez zamawiającego liczby dostępnych pomieszczeń. Prace zewnętrzne i elewacyjne prowadzone mogą być zgodnie z propozycją wykonawcy Zadanie 2 zakończenie do 30.09.2011 Realizowane jednoetapowo Zadanie 3 zakończenie do 30.08.2011 Realizowane jednoetapowo Zadanie 4 zakończenie do 30.09.2011 Realizacja zadania powinna być dopasowane do czasu realizacji prac związanych z elewacją budynku B (zadanie 1)

Publikacja BZP / TED


Otwock: Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy budynku przychodni specjalistycznej budynek B, ocieplenia głównego budynku łóżkowego szpitala budynek E, remontu niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C


Numer ogłoszenia: 99816 - 2011; data zamieszczenia: 04.05.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy , ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7794031 w. 477, faks 022 7794031 w. 477.


  • Adres strony internetowej zamawiającego:
    www.spskgruca.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy budynku przychodni specjalistycznej budynek B, ocieplenia głównego budynku łóżkowego szpitala budynek E, remontu niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy budynku przychodni specjalistycznej budynek B, ocieplenia głównego budynku łóżkowego szpitala budynek E, remontu niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C DZP 50 2011 Przedmiot zamówienia Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy budynku przychodni specjalistycznej bud B, ocieplenia głównego budynku łóżkowego szpitala bud E, remontu niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C SPSK im prof Adama Grucy w Otwocku przy ul. Konarskiego 13: Zadanie 1: Przebudowa budynku przychodni specjalistycznej bud B. Zadanie 2: Termomodernizacja głównego budynku łóżkowego szpitala bud E. Zadanie 3: Remont niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C. Zadanie 4: Obniżenie terenu wokół części budynku B przy pracowni telekomando i MRI Zakres robót Szczegółowy zakres prac przedstawiony został dokumentacji projektowej i w przedmiarach robót. Zestawienie dokumentacji stanowiącej podstawę do wyceny prac: Nazwa zadania Nazwa folderu Zadanie1: Przebudowa budynku przychodni specjalistycznej bud B. zadanie 1 i 4 projekty i ST Zadanie2: Termomodernizacja głównego budynku łóżkowego szpitala bud E. zadanie 2 projekty i ST Zadanie3: Remont niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C. zadanie 3 projekty i ST Zadanie 4: Obniżenie terenu wokół części budynku B przy pracowni telekomando i MRI zadanie 1 i 4 projekty i ST Zestawienie przedmiarów robót mających jedynie charakter poglądowy Nazwa zadania Nazwa folderu Format Zadanie1: Przebudowa budynku przychodni specjalistycznej bud B. zadanie 1 przedmiary PDF+ATH pdf ath Zadanie2: Termomodernizacja głównego budynku łóżkowego szpitala bud E. zadanie 2 przedmiary PDF+ATH pdf ath Zadanie3: Remont niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C. zadanie 3 przedmiary pdf+ATH pdf ath Zadanie 4: Obniżenie terenu wokół części budynku B przy pracowni telekomando i MRI zadanie 4 przedmiary pdf+ATH pdf ath Sposób wykonania prac UWAGA: Wszystkie prace będą wykonywane w obiekcie czynnym. Szczegółowy opis sposobu prowadzenia i wykonania prac zawiera: 1. Dokumentacja projektowa. 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Całość prac należy wykonać wg załączonej dokumentacji projektowej Uwaga: 1. Grubości ocieplenia dla zadania 2 należy przyjąć jak w załączonym przedmiarze robót. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w opisie przedmiotu zamówienia wg załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. Niezależnie od opisanej etapowości Wykonawca przez cały okres realizacji robót i w każdym obszarze rejonie prowadzonych prac zobowiązany jest tak je organizować i prowadzić, aby ograniczyć do minimum uciążliwości i zagrożenia z tym związane, w szczególności: - zabezpieczyć teren robót przed dostępem osób postronnych, - odpowiednio zabezpieczać teren robót, tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć przenoszenie się kurzu i pyłu na pozostałą część obiektu, - eliminować przyczyny powstawania zbędnego hałasu, - usuwać na bieżąco i na własny koszt materiały zbędne, odpady i śmieci, - utrzymywać na bieżąco porządek na terenie robot oraz w bezpośrednim sąsiedztwie i na drogach transportowych, - transportować materiały, urządzenia, narzędzia itp. w sposób eliminujący zanieczyszczenie i uszkodzenie dróg transportowych, - niezwłocznie usuwać na swój koszt wszelkie awarie powstałe w związku z wykonywaniem robót. Praca prowadzona będzie w obiekcie czynnym, jakim jest zabiegowy szpital kliniczny. Wyłączenia energii elektrycznej i innych mediów mogą odbywać się jedynie w soboty i niedziele po wcześniejszym szczegółowym uzgodnieniu ze służbami technicznymi szpitala i powiadomieniu personelu medycznego i muszą być zminimalizowane do niezbędnego minimum. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane. Wykonawca robót budowlanych powinien zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych. Stosowane materiały Stosowane materiały powinny posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczające ich stosowanie. Doboru materiałów należy dokonywać na podstawie odpowiednich dopuszczeń do stosowania w budownictwie oraz założonych projektem warunków technicznych i użytkowych oraz akceptacji Inwestora i nadzoru autorskiego. Wszystkie materiały pierwszego gatunku. Wszystkie materiały muszą posiadać deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne oraz wymagane atesty. Typ zastosowanego sprzętu określa projekt. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów pod warunkiem spełnienia przez zaoferowane materiały wszystkich wymaganych w projekcie cech funkcjonalnych umożliwiających realizację założonego celu projektowego na wymaganym poziomie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez zamawiającego. Propozycja zastosowania elementów równoważnych powinna być przedstawiona na etapie postępowania przetargowego, aby zamawiający mógł zweryfikować parametry i cechy proponowanego rozwiązania zamiennego w uzgodnieniu z autorem opracowania projektowego i podjąć decyzję o zgodzie lub odmowie jego zastosowania. W celu weryfikacji należy przedstawić karty katalogowe proponowanych materiałów równoważnych zawierające szczegółowe parametry techniczne umożliwiające porównanie proponowanych zamian z rozwiązaniami projektowymi. Należy dołączyć również firmowe materiały informacyjne producenta sprzętu zawierające potwierdzenie wymaganych w projekcie parametrów. W szczególnych przypadkach, za zgodą inwestora wyrażoną na piśmie, materiały wykazane w projektach wykonawczych oraz kosztorysach mogą zostać zamienione na etapie realizacji w ramach nadzoru inwestorskiego i autorskiego na inne równoważne pod względem charakteru technologicznego oraz parametrów technicznych urządzeń i materiałów przywołanych w dokumentacji projektowej. Technologię standard wykończenia pomieszczeń należy przyjąć zgodną z opisem zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Kolorystyka ścian, wykładzin podłogowych i ściennych, stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej, obróbek blacharskich itp. zostanie ustalona po podpisaniu umowy w ramach nadzoru inwestorskiego Gwarancja Gwarancja na roboty i materiał: 60 miesięcy od końcowego protokołu odbioru robót dla robót budowlanych i branżowych - na materiały i urządzenia. Gwarancja liczona jest od daty odbioru końcowego robót Wykonawca powinien przedstawić szczegółowy opis warunków gwarancji przy odbiorze. Wykonawca powinien dostarczyć karty gwarancyjne przy odbiorze końcowym. Wykonawca powinien jednoznacznie określić sposób powiadamiania o awarii przy odbiorze. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest usunąć usterkę w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia. Wymagania ogólne 1. Zapoznanie się z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do dokumentacji przetargowej 2. Prace muszą być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, potwierdzone wpisem do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającej równoważne dokumenty uprawniające do kierowania robotami budowlanymi i branżowymi. 3. Rozpoczęcie prac zostanie potwierdzone stosownym protokołem wprowadzenia na budowę 4. Logistyka prowadzonych robót zostanie zawarta w protokóle wprowadzenia na budowę. 5. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, lecz nie później niż w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte metody organizacyjne podczas realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że muszą one uwzględniać możliwość maksymalnego skrócenia okresu wykonywania tych prac, które spowodują ograniczenie lub wstrzymanie funkcjonowania modernizowanego piętra bloku operacyjnego. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robot, a także za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. 8. Zakończenie prac wykonawca potwierdza stosownym zgłoszeniem w sekretariacie szpitala SPSK i wpisem do Dziennika Budowy. 9. Zapewnienie obsługi geodezyjnej wymaganej do zrealizowania zadania i wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 11. Wykonawca powinien dostarczyć stosowne atesty świadczące o jakości zastosowanych materiałów (przy odbiorze prac) 12. Do odbioru wymagane jest przedłożenie przez wykonawcę wymaganych umową dokumentów w szczególności: a) przedłożenie oświadczenia o zakończeniu prac i gotowości do odbioru b) przedłożenie kompletnego dziennika budowy c) przedłożenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami i normami d) przedłożenie oświadczenia o jakości i dopuszczeniu do użytkowania zastosowanych materiałów wraz ze stosownymi atestami i aprobatami e) deklaracji zgodności na wszystkie zastosowane materiały f) wykonawca dołączy aprobaty techniczne i atesty na wbudowane materiały, oraz karty gwarancyjne na zamontowany sprzęt i urządzenia potwierdzone parafą o wbudowaniu przez Kierownika Budowy, g) przedstawienie dokumentacji powykonawczej 13. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych, swoją ofertą, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, przepisami ppoż i bhp i przepisami prawa budowlanego. 14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad i usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane. Przekazanie terenu: Do 3 dni po podpisaniu umowy. Rozpoczęcie robót: 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca przed rozpoczęciem robót, lecz nie później niż w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac. Wszystkie zadania powinny być realizowane równolegle. Harmonogram powinien uwzględniać przedstawione poniżej zasady realizacji prac oraz wymagane terminy ich zakończenia. Zadanie 1 zakończenie do 31.12.2011 Zadanie 1 Realizowane będzie sukcesywnie etapami w szczególności dotyczy to prac wewnątrz budynku. Każdy etap prac wewnątrz budynku powinien zostać zakończony, aby można było rozpocząć użytkowanie wyremontowanej części i rozpocząć realizację następnego etapu. Etap 1 - remont pomieszczeń niskiego parteru strona prawa Etap 2 - remont pomieszczeń niskiego parteru strona lewa Etap 3 - remont pomieszczeń parteru strona lewa Etap 4 - remont pomieszczeń parteru strona prawa Etap 5 - remont pomieszczeń I piętra strona lewa Etap 6 - remont pomieszczeń I piętra strona prawa Etap 7 remont istniejącej pracowni RTG Podział strona lewa /prawa w chwili obecnej oznacza podział w stosunku do klatki schodowej czyli pomieszczenia na lewo od klatki schodowej i pomieszczenia na prawo od klatki schodowej. Na etapie zatwierdzania harmonogramu wykonawca może przedstawić propozycję własnego podziału etapów realizacji prac wewnątrz budynku B jednak musi zachować warunek ciągłości pracy przychodni poprzez zachowanie wymaganej przez zamawiającego liczby dostępnych pomieszczeń. Prace zewnętrzne i elewacyjne prowadzone mogą być zgodnie z propozycją wykonawcy Zadanie 2 zakończenie do 30.09.2011 Realizowane jednoetapowo Zadanie 3 zakończenie do 30.08.2011 Realizowane jednoetapowo Zadanie 4 zakończenie do 30.09.2011 Realizacja zadania powinna być dopasowane do czasu realizacji prac związanych z elewacją budynku B (zadanie 1).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • do 20 % wartości umowy


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.00.00-2, 45.41.00.00-4, 45.45.30.00-7, 45.12.00.00-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 56 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: pieniądzu poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. w gwarancjach bankowych w gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. Wpłaty wadium w formie pieniężnej należy dokonać na rachunek bankowy Zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy, 05-400 Otwock ul. Konarskiego 13, PKO BP XII/O w Otwocku Nr 58 1020 1127 0000 1602 0013 3884 z podaniem w tytule wpłaty numeru sprawy, - SIWZ (DZP 50 2011) Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający zatrzyma wadium z odsetkami również w sytuacji, gdy w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba, ze udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.


III.2) ZALICZKI


  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
    nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp a. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia - wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum dwie roboty budowlane obejmujące swym zakresem przebudowę lub modernizację czynnych obiektów służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż 3 550 000,00 złotych brutto każda robota W tym celu Zamawiający żąda 2. Wykazu robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch wykonanych robót budowlanych obejmujących swym zakresem przebudowę lub modernizację czynnych obiektów służby zdrowia o wartości nie mniejszej niż 3 550 000,00 złotych brutto każda robota z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- załącznik nr 6 do SIWZ. Ocena spełniania ww warunków dokonana zostanie na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ, z których winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia. Ocena zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki wykonawca spełnił.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

    • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone


  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku braku dostępu Wykonawcy do remontowanych pomieszczeń Zamawiający - na uzasadniony wniosek Wykonawcy - może wyrazić zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy lub etapu W przypadkach, o których mowa , strony zawrą odpowiedni aneks do umowy lub odrębną umowę z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Poza przypadkiem, o którym mowa powyżej zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub etapu może nastąpić w razie: 1) udzielenia przez Zamawiającego dodatkowych zamówień Wykonawcy, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, 2) wystąpienia innych okoliczności, które skutkować będą koniecznością zmiany terminu realizacji umowy, a których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy (między innymi działania siły wyższej, przerwy w dostawach nośników energii), poza takimi, jakie wynikają z zawinionego uchybienia Wykonawcy lub, za które Wykonawca jest odpowiedzialny.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.spskgruca.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Dział Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.05.2011 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Dział Zamówień Publicznych.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający przewiduje zebranie Wykonawców. Zebranie Wykonawców z Kierownikiem Działu Technicznego odbędzie się 10 maja roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej w administracji Szpitala..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 115478 - 2011; data zamieszczenia: 16.05.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
99816 - 2011 data 04.05.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7794031 w. 477, fax. 022 7794031 w. 477.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
    II.1.3.

  • W ogłoszeniu jest:
    Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy budynku przychodni specjalistycznej budynek B, ocieplenia głównego budynku łóżkowego szpitala budynek E, remontu niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C DZP 50 2011 Przedmiot zamówienia Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy budynku przychodni specjalistycznej bud B, ocieplenia głównego budynku łóżkowego szpitala bud E, remontu niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C SPSK im prof Adama Grucy w Otwocku przy ul. Konarskiego 13: Zadanie 1: Przebudowa budynku przychodni specjalistycznej bud B. Zadanie 2: Termomodernizacja głównego budynku łóżkowego szpitala bud E. Zadanie 3: Remont niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C. Zadanie 4: Obniżenie terenu wokół części budynku B przy pracowni telekomando i MRI Zakres robót Szczegółowy zakres prac przedstawiony został dokumentacji projektowej i w przedmiarach robót. Zestawienie dokumentacji stanowiącej podstawę do wyceny prac: Nazwa zadania Nazwa folderu Zadanie1: Przebudowa budynku przychodni specjalistycznej bud B. zadanie 1 i 4 projekty i ST Zadanie2: Termomodernizacja głównego budynku łóżkowego szpitala bud E. zadanie 2 projekty i ST Zadanie3: Remont niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C. zadanie 3 projekty i ST Zadanie 4: Obniżenie terenu wokół części budynku B przy pracowni telekomando i MRI zadanie 1 i 4 projekty i ST Zestawienie przedmiarów robót mających jedynie charakter poglądowy Nazwa zadania Nazwa folderu Format Zadanie1: Przebudowa budynku przychodni specjalistycznej bud B. zadanie 1 przedmiary PDF+ATH pdf ath Zadanie2: Termomodernizacja głównego budynku łóżkowego szpitala bud E. zadanie 2 przedmiary PDF+ATH pdf ath Zadanie3: Remont niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C. zadanie 3 przedmiary pdf+ATH pdf ath Zadanie 4: Obniżenie terenu wokół części budynku B przy pracowni telekomando i MRI zadanie 4 przedmiary pdf+ATH pdf ath Sposób wykonania prac UWAGA: Wszystkie prace będą wykonywane w obiekcie czynnym. Szczegółowy opis sposobu prowadzenia i wykonania prac zawiera: 1. Dokumentacja projektowa. 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Całość prac należy wykonać wg załączonej dokumentacji projektowej Uwaga: 1. Grubości ocieplenia dla zadania 2 należy przyjąć jak w załączonym przedmiarze robót. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w opisie przedmiotu zamówienia wg załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. Niezależnie od opisanej etapowości Wykonawca przez cały okres realizacji robót i w każdym obszarze rejonie prowadzonych prac zobowiązany jest tak je organizować i prowadzić, aby ograniczyć do minimum uciążliwości i zagrożenia z tym związane, w szczególności: - zabezpieczyć teren robót przed dostępem osób postronnych, - odpowiednio zabezpieczać teren robót, tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć przenoszenie się kurzu i pyłu na pozostałą część obiektu, - eliminować przyczyny powstawania zbędnego hałasu, - usuwać na bieżąco i na własny koszt materiały zbędne, odpady i śmieci, - utrzymywać na bieżąco porządek na terenie robot oraz w bezpośrednim sąsiedztwie i na drogach transportowych, - transportować materiały, urządzenia, narzędzia itp. w sposób eliminujący zanieczyszczenie i uszkodzenie dróg transportowych, - niezwłocznie usuwać na swój koszt wszelkie awarie powstałe w związku z wykonywaniem robót. Praca prowadzona będzie w obiekcie czynnym, jakim jest zabiegowy szpital kliniczny. Wyłączenia energii elektrycznej i innych mediów mogą odbywać się jedynie w soboty i niedziele po wcześniejszym szczegółowym uzgodnieniu ze służbami technicznymi szpitala i powiadomieniu personelu medycznego i muszą być zminimalizowane do niezbędnego minimum. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane. Wykonawca robót budowlanych powinien zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych. Stosowane materiały Stosowane materiały powinny posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczające ich stosowanie. Doboru materiałów należy dokonywać na podstawie odpowiednich dopuszczeń do stosowania w budownictwie oraz założonych projektem warunków technicznych i użytkowych oraz akceptacji Inwestora i nadzoru autorskiego. Wszystkie materiały pierwszego gatunku. Wszystkie materiały muszą posiadać deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne oraz wymagane atesty. Typ zastosowanego sprzętu określa projekt. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów pod warunkiem spełnienia przez zaoferowane materiały wszystkich wymaganych w projekcie cech funkcjonalnych umożliwiających realizację założonego celu projektowego na wymaganym poziomie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez zamawiającego. Propozycja zastosowania elementów równoważnych powinna być przedstawiona na etapie postępowania przetargowego, aby zamawiający mógł zweryfikować parametry i cechy proponowanego rozwiązania zamiennego w uzgodnieniu z autorem opracowania projektowego i podjąć decyzję o zgodzie lub odmowie jego zastosowania. W celu weryfikacji należy przedstawić karty katalogowe proponowanych materiałów równoważnych zawierające szczegółowe parametry techniczne umożliwiające porównanie proponowanych zamian z rozwiązaniami projektowymi. Należy dołączyć również firmowe materiały informacyjne producenta sprzętu zawierające potwierdzenie wymaganych w projekcie parametrów. W szczególnych przypadkach, za zgodą inwestora wyrażoną na piśmie, materiały wykazane w projektach wykonawczych oraz kosztorysach mogą zostać zamienione na etapie realizacji w ramach nadzoru inwestorskiego i autorskiego na inne równoważne pod względem charakteru technologicznego oraz parametrów technicznych urządzeń i materiałów przywołanych w dokumentacji projektowej. Technologię standard wykończenia pomieszczeń należy przyjąć zgodną z opisem zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Kolorystyka ścian, wykładzin podłogowych i ściennych, stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej, obróbek blacharskich itp. zostanie ustalona po podpisaniu umowy w ramach nadzoru inwestorskiego Gwarancja Gwarancja na roboty i materiał: 60 miesięcy od końcowego protokołu odbioru robót dla robót budowlanych i branżowych - na materiały i urządzenia. Gwarancja liczona jest od daty odbioru końcowego robót Wykonawca powinien przedstawić szczegółowy opis warunków gwarancji przy odbiorze. Wykonawca powinien dostarczyć karty gwarancyjne przy odbiorze końcowym. Wykonawca powinien jednoznacznie określić sposób powiadamiania o awarii przy odbiorze. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest usunąć usterkę w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia. Wymagania ogólne 1. Zapoznanie się z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do dokumentacji przetargowej 2. Prace muszą być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, potwierdzone wpisem do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającej równoważne dokumenty uprawniające do kierowania robotami budowlanymi i branżowymi. 3. Rozpoczęcie prac zostanie potwierdzone stosownym protokołem wprowadzenia na budowę 4. Logistyka prowadzonych robót zostanie zawarta w protokóle wprowadzenia na budowę. 5. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, lecz nie później niż w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte metody organizacyjne podczas realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że muszą one uwzględniać możliwość maksymalnego skrócenia okresu wykonywania tych prac, które spowodują ograniczenie lub wstrzymanie funkcjonowania modernizowanego piętra bloku operacyjnego. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robot, a także za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. 8. Zakończenie prac wykonawca potwierdza stosownym zgłoszeniem w sekretariacie szpitala SPSK i wpisem do Dziennika Budowy. 9. Zapewnienie obsługi geodezyjnej wymaganej do zrealizowania zadania i wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 11. Wykonawca powinien dostarczyć stosowne atesty świadczące o jakości zastosowanych materiałów (przy odbiorze prac) 12. Do odbioru wymagane jest przedłożenie przez wykonawcę wymaganych umową dokumentów w szczególności: a) przedłożenie oświadczenia o zakończeniu prac i gotowości do odbioru b) przedłożenie kompletnego dziennika budowy c) przedłożenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami i normami d) przedłożenie oświadczenia o jakości i dopuszczeniu do użytkowania zastosowanych materiałów wraz ze stosownymi atestami i aprobatami e) deklaracji zgodności na wszystkie zastosowane materiały f) wykonawca dołączy aprobaty techniczne i atesty na wbudowane materiały, oraz karty gwarancyjne na zamontowany sprzęt i urządzenia potwierdzone parafą o wbudowaniu przez Kierownika Budowy, g) przedstawienie dokumentacji powykonawczej 13. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych, swoją ofertą, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, przepisami ppoż i bhp i przepisami prawa budowlanego. 14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad i usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane. Przekazanie terenu: Do 3 dni po podpisaniu umowy. Rozpoczęcie robót: 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca przed rozpoczęciem robót, lecz nie później niż w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac. Wszystkie zadania powinny być realizowane równolegle. Harmonogram powinien uwzględniać przedstawione poniżej zasady realizacji prac oraz wymagane terminy ich zakończenia. Zadanie 1 zakończenie do 31.12.2011 Zadanie 1 Realizowane będzie sukcesywnie etapami w szczególności dotyczy to prac wewnątrz budynku. Każdy etap prac wewnątrz budynku powinien zostać zakończony, aby można było rozpocząć użytkowanie wyremontowanej części i rozpocząć realizację następnego etapu. Etap 1 - remont pomieszczeń niskiego parteru strona prawa Etap 2 - remont pomieszczeń niskiego parteru strona lewa Etap 3 - remont pomieszczeń parteru strona lewa Etap 4 - remont pomieszczeń parteru strona prawa Etap 5 - remont pomieszczeń I piętra strona lewa Etap 6 - remont pomieszczeń I piętra strona prawa Etap 7 remont istniejącej pracowni RTG Podział strona lewa /prawa w chwili obecnej oznacza podział w stosunku do klatki schodowej czyli pomieszczenia na lewo od klatki schodowej i pomieszczenia na prawo od klatki schodowej. Na etapie zatwierdzania harmonogramu wykonawca może przedstawić propozycję własnego podziału etapów realizacji prac wewnątrz budynku B jednak musi zachować warunek ciągłości pracy przychodni poprzez zachowanie wymaganej przez zamawiającego liczby dostępnych pomieszczeń. Prace zewnętrzne i elewacyjne prowadzone mogą być zgodnie z propozycją wykonawcy Zadanie 2 zakończenie do 30.09.2011 Realizowane jednoetapowo Zadanie 3 zakończenie do 30.08.2011 Realizowane jednoetapowo Zadanie 4 zakończenie do 30.09.2011 Realizacja zadania powinna być dopasowane do czasu realizacji prac związanych z elewacją budynku B (zadanie 1)..

  • W ogłoszeniu powinno być:
    Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy budynku przychodni specjalistycznej budynek B, ocieplenia głównego budynku łóżkowego szpitala budynek E, remontu niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C DZP 50 2011 Przedmiot zamówienia Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy budynku przychodni specjalistycznej bud B, ocieplenia głównego budynku łóżkowego szpitala bud E, remontu niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C SPSK im prof Adama Grucy w Otwocku przy ul. Konarskiego 13: Zadanie 1: Przebudowa budynku przychodni specjalistycznej bud B. Zadanie 2: Termomodernizacja głównego budynku łóżkowego szpitala bud E. Zadanie 3: Remont niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C. Zadanie 4: Obniżenie terenu wokół części budynku B przy pracowni telekomando i MRI Zakres robót Szczegółowy zakres prac przedstawiony został dokumentacji projektowej i w przedmiarach robót. Zestawienie dokumentacji stanowiącej podstawę do wyceny prac: Nazwa zadania Nazwa folderu Zadanie1: Przebudowa budynku przychodni specjalistycznej bud B. zadanie 1 i 4 projekty i ST Zadanie2: Termomodernizacja głównego budynku łóżkowego szpitala bud E. zadanie 2 projekty i ST Zadanie3: Remont niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C. zadanie 3 projekty i ST Zadanie 4: Obniżenie terenu wokół części budynku B przy pracowni telekomando i MRI zadanie 1 i 4 projekty i ST Zestawienie przedmiarów robót mających jedynie charakter poglądowy Nazwa zadania Nazwa folderu Format Zadanie1: Przebudowa budynku przychodni specjalistycznej bud B. zadanie 1 przedmiary PDF+ATH pdf ath Zadanie2: Termomodernizacja głównego budynku łóżkowego szpitala bud E. zadanie 2 przedmiary PDF+ATH pdf ath Zadanie3: Remont niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C. zadanie 3 przedmiary pdf+ATH pdf ath Zadanie 4: Obniżenie terenu wokół części budynku B przy pracowni telekomando i MRI zadanie 4 przedmiary pdf+ATH pdf ath Sposób wykonania prac UWAGA: Wszystkie prace będą wykonywane w obiekcie czynnym. Szczegółowy opis sposobu prowadzenia i wykonania prac zawiera: 1. Dokumentacja projektowa. 2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Całość prac należy wykonać wg załączonej dokumentacji projektowej Uwaga: 1. Grubości ocieplenia dla zadania 2 należy przyjąć jak w załączonym przedmiarze robót. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia w zakresie i w sposób określony w opisie przedmiotu zamówienia wg załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną oraz na podstawie oględzin obiektu w terenie. Niezależnie od opisanej etapowości Wykonawca przez cały okres realizacji robót i w każdym obszarze rejonie prowadzonych prac zobowiązany jest tak je organizować i prowadzić, aby ograniczyć do minimum uciążliwości i zagrożenia z tym związane, w szczególności: - zabezpieczyć teren robót przed dostępem osób postronnych, - odpowiednio zabezpieczać teren robót, tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć przenoszenie się kurzu i pyłu na pozostałą część obiektu, - eliminować przyczyny powstawania zbędnego hałasu, - usuwać na bieżąco i na własny koszt materiały zbędne, odpady i śmieci, - utrzymywać na bieżąco porządek na terenie robot oraz w bezpośrednim sąsiedztwie i na drogach transportowych, - transportować materiały, urządzenia, narzędzia itp. w sposób eliminujący zanieczyszczenie i uszkodzenie dróg transportowych, - niezwłocznie usuwać na swój koszt wszelkie awarie powstałe w związku z wykonywaniem robót. Praca prowadzona będzie w obiekcie czynnym, jakim jest zabiegowy szpital kliniczny. Wyłączenia energii elektrycznej i innych mediów mogą odbywać się jedynie w soboty i niedziele po wcześniejszym szczegółowym uzgodnieniu ze służbami technicznymi szpitala i powiadomieniu personelu medycznego i muszą być zminimalizowane do niezbędnego minimum. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z prawem polskim, w szczególności z ustawą Prawo budowlane. Wykonawca robót budowlanych powinien zapewnić wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz przepisami dotyczącymi wyrobów budowlanych. Stosowane materiały Stosowane materiały powinny posiadać wymagane prawem dokumenty dopuszczające ich stosowanie. Doboru materiałów należy dokonywać na podstawie odpowiednich dopuszczeń do stosowania w budownictwie oraz założonych projektem warunków technicznych i użytkowych oraz akceptacji Inwestora i nadzoru autorskiego. Wszystkie materiały pierwszego gatunku. Wszystkie materiały muszą posiadać deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne oraz wymagane atesty. Typ zastosowanego sprzętu określa projekt. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów pod warunkiem spełnienia przez zaoferowane materiały wszystkich wymaganych w projekcie cech funkcjonalnych umożliwiających realizację założonego celu projektowego na wymaganym poziomie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez zamawiającego. Propozycja zastosowania elementów równoważnych powinna być przedstawiona na etapie postępowania przetargowego, aby zamawiający mógł zweryfikować parametry i cechy proponowanego rozwiązania zamiennego w uzgodnieniu z autorem opracowania projektowego i podjąć decyzję o zgodzie lub odmowie jego zastosowania. W celu weryfikacji należy przedstawić karty katalogowe proponowanych materiałów równoważnych zawierające szczegółowe parametry techniczne umożliwiające porównanie proponowanych zamian z rozwiązaniami projektowymi. Należy dołączyć również firmowe materiały informacyjne producenta sprzętu zawierające potwierdzenie wymaganych w projekcie parametrów. W szczególnych przypadkach, za zgodą inwestora wyrażoną na piśmie, materiały wykazane w projektach wykonawczych oraz kosztorysach mogą zostać zamienione na etapie realizacji w ramach nadzoru inwestorskiego i autorskiego na inne równoważne pod względem charakteru technologicznego oraz parametrów technicznych urządzeń i materiałów przywołanych w dokumentacji projektowej. Technologię standard wykończenia pomieszczeń należy przyjąć zgodną z opisem zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Kolorystyka ścian, wykładzin podłogowych i ściennych, stolarki oraz ślusarki okiennej i drzwiowej, obróbek blacharskich itp. zostanie ustalona po podpisaniu umowy w ramach nadzoru inwestorskiego Gwarancja Gwarancja na roboty i materiał: 60 miesięcy od końcowego protokołu odbioru robót dla robót budowlanych i branżowych - na materiały i urządzenia. Gwarancja liczona jest od daty odbioru końcowego robót Wykonawca powinien przedstawić szczegółowy opis warunków gwarancji przy odbiorze. Wykonawca powinien dostarczyć karty gwarancyjne przy odbiorze końcowym. Wykonawca powinien jednoznacznie określić sposób powiadamiania o awarii przy odbiorze. W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany jest usunąć usterkę w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia. Wymagania ogólne 1. Zapoznanie się z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do dokumentacji przetargowej 2. Prace muszą być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, potwierdzone wpisem do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub posiadającej równoważne dokumenty uprawniające do kierowania robotami budowlanymi i branżowymi. 3. Rozpoczęcie prac zostanie potwierdzone stosownym protokołem wprowadzenia na budowę 4. Logistyka prowadzonych robót zostanie zawarta w protokóle wprowadzenia na budowę. 5. Wykonawca przed rozpoczęciem robót, lecz nie później niż w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac. 6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte metody organizacyjne podczas realizacji umowy, z zastrzeżeniem, że muszą one uwzględniać możliwość maksymalnego skrócenia okresu wykonywania tych prac, które spowodują ograniczenie lub wstrzymanie funkcjonowania modernizowanego piętra bloku operacyjnego. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na terenie robot, a także za szkody i straty w robotach spowodowane przy usuwaniu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi. 8. Zakończenie prac wykonawca potwierdza stosownym zgłoszeniem w sekretariacie szpitala SPSK i wpisem do Dziennika Budowy. 9. Zapewnienie obsługi geodezyjnej wymaganej do zrealizowania zadania i wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 10. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 11. Wykonawca powinien dostarczyć stosowne atesty świadczące o jakości zastosowanych materiałów (przy odbiorze prac) 12. Do odbioru wymagane jest przedłożenie przez wykonawcę wymaganych umową dokumentów w szczególności: a) przedłożenie oświadczenia o zakończeniu prac i gotowości do odbioru b) przedłożenie kompletnego dziennika budowy c) przedłożenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonanych prac z obowiązującymi przepisami i normami d) przedłożenie oświadczenia o jakości i dopuszczeniu do użytkowania zastosowanych materiałów wraz ze stosownymi atestami i aprobatami e) deklaracji zgodności na wszystkie zastosowane materiały f) wykonawca dołączy aprobaty techniczne i atesty na wbudowane materiały, oraz karty gwarancyjne na zamontowany sprzęt i urządzenia potwierdzone parafą o wbudowaniu przez Kierownika Budowy, g) przedstawienie dokumentacji powykonawczej 13. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robot budowlanych, swoją ofertą, harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną, przepisami ppoż i bhp i przepisami prawa budowlanego. 14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kompetentne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad i usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie z nich wywnioskowane. Przekazanie terenu: Do 3 dni po podpisaniu umowy. Rozpoczęcie robót: 7 dni od przekazania placu budowy Wykonawca przed rozpoczęciem robót, lecz nie później niż w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prac. Wszystkie zadania powinny być realizowane równolegle. Harmonogram powinien uwzględniać przedstawione poniżej zasady realizacji prac oraz wymagane terminy ich zakończenia. Zadanie 1 zakończenie do 31.12.2011 Zadanie 1 Realizowane będzie sukcesywnie etapami w szczególności dotyczy to prac wewnątrz budynku. Każdy etap prac wewnątrz budynku powinien zostać zakończony, aby można było rozpocząć użytkowanie wyremontowanej części i rozpocząć realizację następnego etapu. Etap 1 - remont pomieszczeń niskiego parteru strona prawa Etap 2 - remont pomieszczeń niskiego parteru strona lewa Etap 3 - remont pomieszczeń parteru strona lewa Etap 4 - remont pomieszczeń parteru strona prawa Etap 5 - remont pomieszczeń I piętra strona lewa Etap 6 - remont pomieszczeń I piętra strona prawa Etap 7 remont istniejącej pracowni RTG Podział strona lewa /prawa w chwili obecnej oznacza podział w stosunku do klatki schodowej czyli pomieszczenia na lewo od klatki schodowej i pomieszczenia na prawo od klatki schodowej. Na etapie zatwierdzania harmonogramu wykonawca może przedstawić propozycję własnego podziału etapów realizacji prac wewnątrz budynku B jednak musi zachować warunek ciągłości pracy przychodni poprzez zachowanie wymaganej przez zamawiającego liczby dostępnych pomieszczeń. Prace zewnętrzne i elewacyjne prowadzone mogą być zgodnie z propozycją wykonawcy Zadanie 2 zakończenie do 30.09.2011 Realizowane jednoetapowo Zadanie 3 zakończenie do 30.08.2011 Realizowane jednoetapowo Zadanie 4 zakończenie do 30.09.2011 Realizacja zadania powinna być dopasowane do czasu realizacji prac związanych z elewacją budynku B (zadanie 1). UWAGA: W zadaniu 1 Wykonawca musi przewidzieć doprowadzenie instalacji niepalnych gazów medycznych (tlen oraz powietrze oddechowe) do pracowni telekomando i MRI na niskim parterze budynku, do 2 pracowni RTG i gabinet konsulatacyjno-zabiegowy na parterze oraz gabinet konsultacyjno-zabiegowy i zabiegowy na I piętrze- instalacja będzie prowadzona z istniejących pionów niepalnych gazów medycznych tlenu oraz powietrza oddechowego zlokalizowanych w środkowej części budynku B na przeciwko klatki schodowej, pion kończy się na parterze. Należy przewidzieć zamontowanie na każdym tablic zaworowo-sygnalizacyjnych (niski parter, parter, I piętro) oraz po jednym komplecie punktów poboru tlenu i powietrza oddechowego (punkty poboru typu AGA) w każdym z wskazanych wcześniej pomieszczeń poza MRI - projekt instalacji znajduje się w archiwum Gazy medyczne..

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
    IV.4.4.

  • W ogłoszeniu jest:
    Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2011 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Dział Zamówień Publicznych..

  • W ogłoszeniu powinno być:
    Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2011 godzina 09:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Dział Zamówień Publicznych..


Otwock: Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy budynku przychodni specjalistycznej budynek B, ocieplenia głównego budynku łóżkowego szpitala budynek E, remontu niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C


Numer ogłoszenia: 309362 - 2011; data zamieszczenia: 28.09.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 99816 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7794031 w. 477, faks 022 7794031 w. 477.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy budynku przychodni specjalistycznej budynek B, ocieplenia głównego budynku łóżkowego szpitala budynek E, remontu niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy budynku przychodni specjalistycznej budynek B, ocieplenia głównego budynku łóżkowego szpitala budynek E, remontu niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C DZP/50/2011.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.00.00-2, 45.41.00.00-4, 45.45.30.00-7, 45.12.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.06.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • GRUPA 3J S.A., {Dane ukryte}, 04-713 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5698444,85 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
    4426958,76


  • Oferta z najniższą ceną:
    4426958,76
    / Oferta z najwyższą ceną:
    5722400,00


  • Waluta:
    PLN.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im prof. Adama Grucy CMKP

Adres: Konarskiego 13, 05-400 Otwock
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: dzp@spskgruca.pl
tel: 22 7794031 w. 477
fax: 22 7794031 w. 477
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-05-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 9981620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-05-03
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 225 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.spskgruca.pl
Informacja dostępna pod: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock Dział Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45410000-4 Tynkowanie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie przebudowy budynku przychodni specjalistycznej budynek B, ocieplenia głównego budynku łóżkowego szpitala budynek E, remontu niskiego parteru budynku administracyjnego budynek C GRUPA 3J S.A.
Warszawa		 2011-09-28 4 426 958,00
ukryj