Roboty budowlane - wymiana instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8
Opis przedmiotu przetargu: 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, polegające na wymianie instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8, w szczególności: roboty demontażowe: - demontaż zabudowy grzejników, - demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania ( przewodów, izolacji, armatury, grzejników), roboty budowlane: - przebicie otworów w ścianach, - zamurowanie przebić w ścianach, - uzupełnienie tynków i gładzi gipsowych, - przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobywaniem farb, - obudowa pionów płytą kartonowo - gipsową, - gruntowanie powierzchni poziomych, - malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew., - wywóz materiałów z rozbiórki, roboty montażowe: - montaż przewodów i armatury, - montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, - płukanie instalacji, - wykonanie prób szczelności, - wykonanie izolacji instalacji, - montaż zabudowy grzejników, - rozruch, wykonanie odbiorów oraz szkoleń itp. UWAGA!!! W ramach zawartej umowy i ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie wywieźć zdemontowane urządzenia i materiały instalacji centralnego ogrzewania do ustalonego z Zamawiającym punktu skupu surowców wtórnych, sprzedać je tam oraz odebrać w imieniu Zamawiającego dokumenty księgowe, potwierdzające sprzedaż oraz odebrać kwotę należną z tytułu ceny sprzedaży. W terminie 3 (trzy) dni od dnia sprzedaży złomu Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu kwotę uzyskaną z tytułu ceny sprzedaży złomu na jego rachunek bankowy nr 62 1010 1212 0001 8522 3100 0000 oraz przedłożyć dokumenty księgowe dotyczące tej transakcji. Ponadto Zamawiający informuje, że przebudowa istniejącego wymiennikowego węzła c.o. celem współpracy ze zmodernizowaną instalacją wewnętrzną c.o. została uzgodniona z Fortum Power and Head Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2A do SIWZ - przedmiar robót - załącznik nr 2B do SIWZ - projekt wykonawczy wymiany instalacji c.o. - załączniki nr 2C-projekt i 2C-rysunki (1-4) UWAGA!!! Przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 3) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót. 4) Wspólny słownik zamówień CPV: 45331100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania 45332200-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne 45331000-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 - izolacja cieplna 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków 5) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 7) Wymagany termin wykonania zamówienia a. Termin wykonania zamówienia - 02.05.2012r. - 30.06.2012r. b. Harmonogram rzeczowy ustalający zakres i terminy poszczególnych robót zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. c. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy.
![](/images/arrowBottom.png)
Częstochowa: Roboty budowlane - wymiana instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8
Numer ogłoszenia: 24989 - 2012; data zamieszczenia: 30.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Częstochowie , ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 36 84 430, faks 34 36 84 440.
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.czestochowa.so.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - wymiana instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, polegające na wymianie instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8, w szczególności: roboty demontażowe: - demontaż zabudowy grzejników, - demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania ( przewodów, izolacji, armatury, grzejników), roboty budowlane: - przebicie otworów w ścianach, - zamurowanie przebić w ścianach, - uzupełnienie tynków i gładzi gipsowych, - przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobywaniem farb, - obudowa pionów płytą kartonowo - gipsową, - gruntowanie powierzchni poziomych, - malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew., - wywóz materiałów z rozbiórki, roboty montażowe: - montaż przewodów i armatury, - montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, - płukanie instalacji, - wykonanie prób szczelności, - wykonanie izolacji instalacji, - montaż zabudowy grzejników, - rozruch, wykonanie odbiorów oraz szkoleń itp. UWAGA!!! W ramach zawartej umowy i ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie wywieźć zdemontowane urządzenia i materiały instalacji centralnego ogrzewania do ustalonego z Zamawiającym punktu skupu surowców wtórnych, sprzedać je tam oraz odebrać w imieniu Zamawiającego dokumenty księgowe, potwierdzające sprzedaż oraz odebrać kwotę należną z tytułu ceny sprzedaży. W terminie 3 (trzy) dni od dnia sprzedaży złomu Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu kwotę uzyskaną z tytułu ceny sprzedaży złomu na jego rachunek bankowy nr 62 1010 1212 0001 8522 3100 0000 oraz przedłożyć dokumenty księgowe dotyczące tej transakcji. Ponadto Zamawiający informuje, że przebudowa istniejącego wymiennikowego węzła c.o. celem współpracy ze zmodernizowaną instalacją wewnętrzną c.o. została uzgodniona z Fortum Power and Head Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2A do SIWZ - przedmiar robót - załącznik nr 2B do SIWZ - projekt wykonawczy wymiany instalacji c.o. - załączniki nr 2C-projekt i 2C-rysunki (1-4) UWAGA!!! Przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 3) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót. 4) Wspólny słownik zamówień CPV: 45331100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania 45332200-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne 45331000-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 - izolacja cieplna 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków 5) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 7) Wymagany termin wykonania zamówienia a. Termin wykonania zamówienia - 02.05.2012r. - 30.06.2012r. b. Harmonogram rzeczowy ustalający zakres i terminy poszczególnych robót zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. c. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających- Powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.33.11.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.10.00-6, 45.32.10.00-3, 45.21.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.06.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w formie pieniądza (przelew na konto), winno znajdować się na koncie Zamawiającego nie później niż w dniu 14.02.2011r. godz. 08:00. 3. Zamawiający ustala wadium na kwotę 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00 gr.). 4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień składania ofert. 5. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Oddział w Katowicach, nr konta: 05 1130 1091 0003 9085 6920 0001; b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie; d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie; e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 6. Wykonawca w treści oferty wskazuje sposób wniesienia wadium. 7. W poleceniu przelewu należy zaznaczyć, że wpłata dotyczy przedmiotowego postępowania. W pozostałych przypadkach wymagane jest złożenie wadium w miejscu składania ofert. 8. Zaleca się, aby wykonawca załączył do oferty oryginał lub kserokopię polecenia przelewu. Zamawiający nie dopuszcza składania wadium w ofercie. 9. Dokumenty, o których mowa w punkcie 5. (b), (c), (d) i (e) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 10. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o terminie jego wniesienia decydować będzie data uznania rachunku bankowego Zamawiającego, podanego w pkt 5 (a) niniejszego rozdziału SIWZ. 11. Poręczenie i - lub gwarancja musi zawierać: 11.1. klauzulę o nieodwołalności i bezwarunkowości wypłaty przez Gwaranta (Poręczyciela) na pisemne żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium w przypadkach wymienionych w ustawie - Prawo zamówień publicznych; 11.2. termin obowiązywania gwarancji/poręczenia do końca okresu związania ofertą na kwotę 5 000,00 złotych; 11.3. informację, że udzielona gwarancja/poręczenie stanowi zabezpieczenie na wadium na rzecz Zamawiającego dotyczące przetargu sygn. akt IR-351-1-03/12 przetarg nieograniczony na: Roboty budowlane - wymiana instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8 11.4. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a ustawy - Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11.5. zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie Zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, c) zawarcie umowy w sprawie Zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania Umowy określa art. 46 ustawy. 13. Dowód wniesienia wadium (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz) należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Trwałe spięcie oryginału przedmiotowego dokumentu wraz z ofertą uniemożliwi Zamawiającemu jego zwrot po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej. Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie należycie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem była kompleksowa modernizacja istniejącej instalacji centralnego ogrzewania lub kompleksowe wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych - min. 150 000,00 złotych brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 brutto) - w ramach jednej umowy/kontraktu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadających uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wymaga się, aby kierownik budowy posiadał wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych i był członkiem właściwej Izby branżowej, na potwierdzenie czego Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunkuZamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
-
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
-
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
- próbki, opisy lub fotografie
inne dokumenty
1) Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej w oparciu o załączoną do SIWZ dokumentację - oryginał.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony, ostemplowany i podpisany formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ (oryginał). 2) Upoważnienie lub pełnomocnictwo uprawniające osobę/y podpisujące ofertę do jej podpisania w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub z dokumentów załączonych do oferty (odpis z rejestru) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem; 3) Dowód wniesienia wadium - (kopia przelewu lub dowodu wpłaty lub oryginał w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz). W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, Zamawiająca dopuszcza wpięcie w ofertę potwierdzonej kopii dowodu wniesienia wadium. W takim przypadku oryginał tegoż dokumentu winien zostać złożony w jednej kopercie z ofertą. Wadium w kwocie określonej w SIWZ, wniesione w formie innej niż pieniądz musi obejmować termin związania ofertą tj. 30 dni od terminu składania ofert.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli w trakcie trwania umowy dojdzie do zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana może nastąpić odpowiednio do zaistniałej zmiany stawki podatku od towarów i usług.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.czestochowa.so.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Okręgowy ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 Częstochowa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.02.2012 godzina 08:00, miejsce: Sąd Okręgowy ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 Częstochowa pokój nr 31 (nowy budynek - poziom 0).
IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie
Częstochowa: Roboty budowlane - wymiana instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8.
Numer ogłoszenia: 53847 - 2012; data zamieszczenia: 07.03.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 24989 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Okręgowy w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 34 36 84 430, faks 34 36 84 440.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Roboty budowlane - wymiana instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8..
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu są roboty budowlane, polegające na wymianie instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8, w szczególności: roboty demontażowe: - demontaż zabudowy grzejników, - demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania ( przewodów, izolacji, armatury, grzejników), roboty budowlane: - przebicie otworów w ścianach, - zamurowanie przebić w ścianach, - uzupełnienie tynków i gładzi gipsowych, - przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobywaniem farb, - obudowa pionów płytą kartonowo - gipsową, - gruntowanie powierzchni poziomych, - malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew., - wywóz materiałów z rozbiórki, roboty montażowe: - montaż przewodów i armatury, - montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, - płukanie instalacji, - wykonanie prób szczelności, - wykonanie izolacji instalacji, - montaż zabudowy grzejników, - rozruch, wykonanie odbiorów oraz szkoleń itp. UWAGA!!! W ramach zawartej umowy i ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany będzie wywieźć zdemontowane urządzenia i materiały instalacji centralnego ogrzewania do ustalonego z Zamawiającym punktu skupu surowców wtórnych, sprzedać je tam oraz odebrać w imieniu Zamawiającego dokumenty księgowe, potwierdzające sprzedaż oraz odebrać kwotę należną z tytułu ceny sprzedaży. W terminie 3 (trzy) dni od dnia sprzedaży złomu Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu kwotę uzyskaną z tytułu ceny sprzedaży złomu na jego rachunek bankowy nr 62 1010 1212 0001 8522 3100 0000 oraz przedłożyć dokumenty księgowe dotyczące tej transakcji. Ponadto Zamawiający informuje, że przebudowa istniejącego wymiennikowego węzła c.o. celem współpracy ze zmodernizowaną instalacją wewnętrzną c.o. została uzgodniona z Fortum Power and Head Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 2A do SIWZ - przedmiar robót - załącznik nr 2B do SIWZ - projekt wykonawczy wymiany instalacji c.o. - załączniki nr 2Cprojekt i 2C-rysunki (1-4) UWAGA!!! Przedmiar robót pełni jedynie funkcję pomocniczą. Elementy robót nieujęte w kosztorysie ofertowym lub niewycenione, a wynikające wprost z dokumentacji przetargowej (dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i SIWZ) Zamawiający uzna za wycenione i ujęte w ofercie, bez możliwości jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy z tego tytułu. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo wnikliwe sprawdzenie dokumentacji, jak i warunków panujących na terenie inwestycji. Skutki jakichkolwiek błędów w kosztorysach ofertowych opracowanych przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę zamówienia, zatem musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. 3) Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia odbywać będą się na czynnym obiekcie, co wiąże się z odpowiednim ułożeniem harmonogramu robót. 4) Wspólny słownik zamówień CPV: 45331100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania 45332200-5 - roboty instalacyjne hydrauliczne 45331000-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45321000-3 - izolacja cieplna 45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków 5) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 6) Wymagany okres rękojmi na wykonane roboty budowlane (w tym zastosowane materiały) - 60 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. 7) Wymagany termin wykonania zamówienia a. Termin wykonania zamówienia - 02.05.2012r. - 30.06.2012r. b. Harmonogram rzeczowy ustalający zakres i terminy poszczególnych robót zostanie ustalony w oparciu o ofertę Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. c. Harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.33.11.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.10.00-6, 45.32.10.00-3, 45.21.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR:
1
Nazwa:
Roboty budowlane - wymiana instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
07.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
16.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
3.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
- Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe SANIT-GAZ Marek Głębocki, {Dane ukryte}, 42-200 Częstochowa, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 173679,04 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty:
135619,30
Oferta z najniższą ceną:
118617,78
/ Oferta z najwyższą ceną:
218145,00
Waluta:
PLN.
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: | 2498920120 |
---|---|
ID postępowania Zamawiającego: | |
Data publikacji zamówienia: | 2012-01-29 |
Rodzaj zamówienia: | roboty budowlane |
Tryb& postępowania [PN]: | Przetarg nieograniczony |
Czas na realizację: | 137 dni |
Wadium: | 1 ZŁ |
Szacowana wartość* | 33 PLN - 50 PLN |
Oferty uzupełniające: | TAK |
Oferty częściowe: | NIE |
Oferty wariantowe: | NIE |
Przewidywana licyctacja: | NIE |
Ilość części: | 1 |
Kryterium ceny: | 100% |
WWW ogłoszenia: | www.czestochowa.so.gov.pl |
Informacja dostępna pod: | Sąd Okręgowy ul. Dąbrowskiego 23/35 42-200 Częstochowa |
Okres związania ofertą: | 30 dni |
Kody CPV
45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynków | |
45321000-3 | Izolacja cieplna | |
45331000-6 | Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych | |
45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania | |
45332200-5 | Roboty instalacyjne hydrauliczne |
Wyniki
Nazwa części | Wykonawca | Data udzielenia | Wartość |
---|---|---|---|
Roboty budowlane - wymiana instalacji przewodów c.o. wraz z grzejnikami w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie przy ul. Śląskiej 8. | Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe SANIT-GAZ Marek Głębocki Częstochowa | 2012-03-07 | 135 619,00 |
Barometr Ryzyka NadużyćRaport końcowy na temat potencjalnego ryzyka nadużyć dla wskazanej części wyniku postępowania przetargowego. Data udzielenia: 2012-03-07 Dotyczy cześci nr: 1 Kody CPV: 453311007 453322005 453310006 453210003 452100002 Ilość podmiotów składających się na wykonawcę: 1 Kwota oferty w PLN: 135 619,00 zł Minimalna złożona oferta: 118 618,00 zł Ilość złożonych ofert: 16 Ilość ofert odrzuconych przez zamawiającego: 3 Minimalna złożona oferta: 118 618,00 zł Maksymalna złożona oferta: 218 145,00 zł |