Budowa budynku 2A z lądowiskiem wyniesionym na dachu budynku oraz łącznikami funkcjonalnie łączącymi budynek 2A z budynkami 2B, 2F oraz 1A - w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego na potrzeby projektu „Utworzenie Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem w SPSZOZ „Zdroje” – III postępowanie - polska-szczecin: roboty budowlane

Zamiast: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogąwziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w pkt. 2 - 3 którzy złożą wymagane oświadczenia idokumenty.2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zpostępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt. 1) oraz 5) ustawy, tj.:1) wykonawcy, wobec których nie została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie3 lat przed wszczęciem postępowania szkoda za to, że w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciempostępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub zostalizobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniejniż 5 % wartości realizowanego zamówienia,

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczeniena załączniku nr 2;

2) wykonawcy, z którymi Zamawiający nie rozwiązał albo nie wypowiedział umowy w sprawie zamówieniapublicznego albo nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za którewykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niejnastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosłaco najmniej 5% wartości umowy.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczeniena załączniku nr 2;

3) wykonawcy w stosunku, do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono, z wyjątkiemwykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniemsądu,jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć następującedokumenty:

a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia woparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniaofert.

4) wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lubzdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożeniena raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć następującedokumenty:

a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2;

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatkówlub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległychpłatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniezdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) osoby fizyczne, które nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku zpostępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracęzarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowigospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także zaprzestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celupopełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku zpostępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracęzarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowigospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także zaprzestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celupopełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie nie skazano za przestępstwopopełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osóbwykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,przestępstwoprzeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyścimajątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albozwiązku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie nieskazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwoprzeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwoprzekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione wcelu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziałuw zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwaskarbowego;

9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano zaprzestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwkoprawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwoprzekupstwa,przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione wcelu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziałuw zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwaskarbowego;

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ppkt 5) – 9) wykonawca zobowiązany jestz łożyć następujące dokumenty:

a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2;

b) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4) – 8)ustawy-wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawieprzepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć następującedokumenty:

a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9) ustawy- wystawionąnie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11) wykonawcy będącymi osobami fizycznymi, których prawomocnie nie skazano za przestępstwo, o którymmowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracycudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) –przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

12) wykonawcy będącymi spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, której odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza luburzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo, o którym mowawart. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcomprzebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dniauprawomocnienia się wyroku;

13) wykonawcy, którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonegopostępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa wart.31a ust. 1 PZP, lub nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniutych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ppkt. 11) – 13) wykonawca zobowiązanyjest złożyć pisemne oświadczenie na załączniku nr 2;

14) wykonawcy, którzy nie należą lub wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniuustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm.),złożyli odrębne oferty, oraz wykazali, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwianiauczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć listę podmiotównależących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wedługwzoru załącznika nr 3 do SIWZ;

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22ust. 1 ustawy, tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawanakładają obowiązek ich posiadania;

Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

— pisemne oświadczenie na załączniku nr 4;

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentówzłożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2) posiadają wiedzę i doświadczenie;

Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 4;

b) załącznik nr 6 Doświadczenie - wykaz robót budowlanych – wykonanych w okresie ostatnich pięciu latprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,zpodaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania. Wykonawca powinien wykazać w załączniku nr 6minimum:1 dwie roboty budowlane.

Pod określeniem roboty budowlanej należy rozmieć: roboty ogólnobudowlane, roboty branży sanitarnej iroboty branży elektrycznej – trzy branże łącznie wykonane w ramach jednej roboty (bez określenia udziałuposzczególnych branż w całej wartości prac). Za najważniejsze roboty budowlane wykazujące spełnianie przezWykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna roboty budowlane związane zprzebudową lub budową nowego obiektu kubaturowego użyteczności publicznej,z których:

co najmniej jedna związana z budową nowego obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości conajmniej 10 000 000,00 zł

i co najmniej jedna związana z budową lub przebudową lub rozbudową nowego obiektu szpitalnego - lecznictwazamkniętego, posiadającego salę operacyjną, o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł.

2 wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych jedna robota o wartości co najmniej 200 000,00 zł

3 wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji jedna robota o wartości co najmniej 500 000,00 zł

4 wykonanie instalacji gazów medycznych jedna robota o wartości co najmniej 500 000,00 zł

5 montażu wykładzin w pomieszczeniach szpitalnych jedna robota o wartości co najmniej 300 000,00 zł

6 montażu stolarki i ślusarki drzwiowej jedna robota o wartości co najmniej 300 000,00 złZa potwierdzenie przez wykonawcę warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia zamawiający uzna spełnianiewszystkich warunków łącznie

W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczona robota budowlana obejmująca szerszy zakres niż ww.zakresy robót budowlanych, to wykonawca jest zobowiązany osobno wyszczególnić wartość, przedmiot, datęwykonania i odbiorcę dotyczących poszczególnych robót, o których mowa powyżej.

Wykonawca może wykazać w załączniku nr 6 jedno lub kilka oddzielnych zamówień, (czyli zarówno zadanieobejmujące zadania od 1 do 6 zrealizowane w ramach jednego zamówienia, jak i każde z zadań w ramachzamówień o wartości, co najmniej wskazanej w tabeli).

c) dowody potwierdzających, że roboty wymienione w załączniku nr 6 zostały wykonane w sposóbnależyty,zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentówzłożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.4. Celem potwierdzenia, że oferowane dostawy– wyposażenie - odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jestdołączyć do oferty.

a) Załącznik nr 8 oświadczenie wykonawcy o parametrach, że oferowane wyposażenie spełnia wszystkieparametry, wymagania i charakterystyki wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia iwłaściwych przepisach prawa;b) Załącznik 10.5 - Technologia w zakresie wyposażenia wbudowanego;

c) katalog ze zdjęciami (folder) oferowanego produktu - zawierający nazwę produktu nazwęproducenta,szczegółową charakterystykę. Katalog ze zdjęciami (folder) powinien uwzględniające parametrytechniczne, czyli tzw. technical data zaoferowanego produktu Zamawiający informuje, iż katalog ze zdjęciami(folder)oferowanego produktu będzie stanowił jedynie materiał poglądowy.

W przypadku, gdy przedłożony katalog byłby w innym języku niż język polski Zamawiający wymaga dołączeniatłumaczenia folderu oferowanego produktu.

W przypadku gdyby rozbieżności dotyczyły elementów np. konstrukcji przedmiotu Zamawiający wymagaoświadczenia producenta o możliwości wykonania przedmiotu w sposób zgodny z SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrówtechnicznych we wszystkich dostępnych źródłach. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniuzostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiastdokumentów, o których mowa w SIWZ, rozdział VI, pkt. 2 ppkt. 3) lit. b; ppkt 4) lit b) i lit. c); ppkt. 9) lit. b),ppkt.10 lit. b) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejscezamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu;

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiastdokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2, ppkt. 5)-9) 11), 12) SIWZ składa zaświadczenie właściwegoorganu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1, pkt. 4 – 8, 10, 11 ustawy 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) i 3),powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokumentdotyczący pkt. 1, ppkt 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminuskładania ofert.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, wykonawca powinien dołączyć dokumentzawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym alboorganem samorządu zawodowego, lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o którychmowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10, 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego alboadministracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust. 1, pkt. 5-8, 10, 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniaofert,z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń -zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organemsądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkaniatych osób.

6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lubmiejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwychorganów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu

7. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 1-2; 4-5 należy składać w formie oryginału lub kopiipoświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznychdokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznymweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Powinno być: 

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W postępowaniu mogąwziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w pkt. 2 - 3 którzy złożą wymagane oświadczenia idokumenty.2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zpostępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 2 pkt. 1) oraz 5) ustawy, tj.:1) wykonawcy, wobec których nie została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie3 lat przed wszczęciem postępowania szkoda za to, że w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciempostępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie lub zostalizobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniejniż 5 % wartości realizowanego zamówienia,

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczeniena załączniku nr 2;

2) wykonawcy, z którymi Zamawiający nie rozwiązał albo nie wypowiedział umowy w sprawie zamówieniapublicznego albo nie odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za którewykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niejnastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosłaco najmniej 5% wartości umowy.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczeniena załączniku nr 2;

3) wykonawcy w stosunku, do których nie otwarto likwidacji lub których upadłości nie ogłoszono, z wyjątkiemwykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniemsądu,jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć następującedokumenty:

a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia woparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniaofert.

4) wykonawcy, którzy nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lubzdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożeniena raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć następującedokumenty:

a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2;

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatkówlub zaświadczenie, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległychpłatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy RolniczegoUbezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniezdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lubrozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) osoby fizyczne, które nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku zpostępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracęzarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowigospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także zaprzestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celupopełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie nie skazano za przestępstwo popełnione w związku zpostępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracęzarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowigospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także zaprzestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celupopełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie nie skazano za przestępstwopopełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osóbwykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,przestępstwoprzeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyścimajątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albozwiązku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie nieskazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwoprzeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwoprzekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione wcelu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziałuw zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwaskarbowego;

9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano zaprzestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwkoprawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwoprzekupstwa,przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione wcelu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziałuw zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwaskarbowego;

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ppkt 5) – 9) wykonawca zobowiązany jestz łożyć następujące dokumenty:

a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2;

b) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4) – 8)ustawy-wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawieprzepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć następującedokumenty:

a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 2;

b) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9) ustawy- wystawionąnie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

11) wykonawcy będącymi osobami fizycznymi, których prawomocnie nie skazano za przestępstwo, o którymmowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracycudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) –przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

12) wykonawcy będącymi spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, której odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza luburzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie nie skazano za przestępstwo, o którym mowawart. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcomprzebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dniauprawomocnienia się wyroku;

13) wykonawcy, którzy nie wykonywali bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem prowadzonegopostępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa wart.31a ust. 1 PZP, lub nie posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniutych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w ppkt. 11) – 13) wykonawca zobowiązanyjest złożyć pisemne oświadczenie na załączniku nr 2;

14) wykonawcy, którzy nie należą lub wykonawcy, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniuustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn.zm.),złożyli odrębne oferty, oraz wykazali, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwianiauczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć listę podmiotównależących do tej samej grupy kapitałowej, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wedługwzoru załącznika nr 3 do SIWZ;

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22ust. 1 ustawy, tj.:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawanakładają obowiązek ich posiadania;

Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

— pisemne oświadczenie na załączniku nr 4;

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentówzłożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2) posiadają wiedzę i doświadczenie;

Celem potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) pisemne oświadczenie na załączniku nr 4;

b) załącznik nr 6 Doświadczenie - wykaz robót budowlanych – wykonanych w okresie ostatnich pięciu latprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,zpodaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania. Wykonawca powinien wykazać w załączniku nr 6minimum:1 dwie roboty budowlane.

Pod określeniem roboty budowlanej należy rozmieć: roboty ogólnobudowlane, roboty branży sanitarnej iroboty branży elektrycznej – trzy branże łącznie wykonane w ramach jednej roboty (bez określenia udziałuposzczególnych branż w całej wartości prac). Za najważniejsze roboty budowlane wykazujące spełnianie przezWykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna roboty budowlane związane zprzebudową lub budową nowego obiektu kubaturowego użyteczności publicznej,z których:

co najmniej jedna związana z budową nowego obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości conajmniej 10 000 000,00 zł

i co najmniej jedna związana z budową lub przebudową lub rozbudową nowego obiektu szpitalnego - lecznictwazamkniętego, posiadającego salę operacyjną, o wartości co najmniej 3 000 000,00 zł.Za potwierdzenie przez wykonawcę warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia zamawiający uzna spełnianie wszystkich warunków.

W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczona robota budowlana obejmująca szerszy zakres niż ww. zakresy robót budowlanych, to wykonawca jest zobowiązany osobno wyszczególnić wartość, przedmiot, datę wykonania i odbiorcę dotyczących poszczególnych robót, o których mowa powyżej.

Wykonawca może wykazać w załączniku nr 6 jedno lub kilka oddzielnych zamówień, (czyli zarówno zadanie obejmujące ww. zadania zrealizowane w ramach jednego zamówienia, jak i każde z zadań w ramach zamówień o wartości, co najmniej wskazanej w tabeli).

c) dowody potwierdzających, że roboty wymienione w załączniku nr 6 zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA

4. Celem potwierdzenia, że oferowane dostawy– wyposażenie - odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego wykonawca zobowiązany jestdołączyć do oferty.

a) Załącznik nr 8 oświadczenie wykonawcy o parametrach, że oferowane wyposażenie spełnia wszystkieparametry, wymagania i charakterystyki wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia iwłaściwych przepisach prawa;b) Załącznik 10.5 - Technologia w zakresie wyposażenia wbudowanego strony od nr 24 do nr 45; ;

c) katalog ze zdjęciami (folder) oferowanego produktu - zawierający nazwę produktu nazwęproducenta,szczegółową charakterystykę. Katalog ze zdjęciami (folder) powinien uwzględniające parametrytechniczne, czyli tzw. technical data zaoferowanego produktu Zamawiający informuje, iż katalog ze zdjęciami(folder)oferowanego produktu będzie stanowił jedynie materiał poglądowy.

W przypadku, gdy przedłożony katalog byłby w innym języku niż język polski Zamawiający wymaga dołączeniatłumaczenia folderu oferowanego produktu.

W przypadku gdyby rozbieżności dotyczyły elementów np. konstrukcji przedmiotu Zamawiający wymagaoświadczenia producenta o możliwości wykonania przedmiotu w sposób zgodny z SIWZ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania wiarygodności podanych przez Wykonawcę parametrówtechnicznych we wszystkich dostępnych źródłach. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniuzostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiastdokumentów, o których mowa w SIWZ, rozdział VI, pkt. 2 ppkt. 3) lit. b; ppkt 4) lit b) i lit. c); ppkt. 9) lit. b),ppkt.10 lit. b) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejscezamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskałprzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wcałości wykonania decyzji właściwego organu;

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiastdokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2, ppkt. 5)-9) 11), 12) SIWZ składa zaświadczenie właściwegoorganu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresieokreślonym w art. 24 ust. 1, pkt. 4 – 8, 10, 11 ustawy 3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1) i 3),powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a dokumentdotyczący pkt. 1, ppkt 2) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminuskładania ofert.4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, wykonawca powinien dołączyć dokumentzawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym alboorganem samorządu zawodowego, lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, wktórym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Jeśli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o którychmowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10, 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium RzeczypospolitejPolskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego alboadministracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.24 ust. 1, pkt. 5-8, 10, 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składaniaofert,z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń -zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organemsądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkaniatych osób.

6. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lubmiejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwychorganów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu

7. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 1-2; 4-5 należy składać w formie oryginału lub kopiipoświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznychdokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznymweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

29.7.2014 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert.

29.7.2014 (11:30)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

30.7.2014 (11:00)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert.

30.7.2014 (11:30)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Dyrektywa 2004/18/WE