Jelenia Góra: REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU


Numer ogłoszenia: 83223 - 2014; data zamieszczenia: 15.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze , ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 6471745, faks 075 6471745.


  • Adres strony internetowej zamawiającego:
    www.jelenia-gora.so.gov.pl/index.php?id_jednostki=7

  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
    www.jelenia-gora.so.gov.pl/index.php?id_jednostki=7


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zakres robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówieni publicznego obejmuje remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego 36 w Kamiennej Górze wraz z przebudową parkingu - szczegółowo opisano w załączonej dokumentacji technicznej. UWAGA Roboty prowadzone będą na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków , co powoduje konieczność prowadzenia i nadzorowania robót przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w obiektach zabytkowych. Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej: Część I. p.n.: Remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego, na którą składają się: -Projekt budowlano wykonawczy opracowany przez Zakład Budowlany Czadrów - Ireneusz Ciejak, -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; -Przedmiary robót; zatwierdzony pozwoleniem na budowę - DECYZJA NR 31/14 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 27.02.2014 roku . Część II. p.n. Przebudowa parkingu przy zabytkowym budynku Sądu Rejonowego, obejmująca -Projekt opracowany przez Zakład Budowlany Czadrów - Ireneusz Ciejak; -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; -Przedmiary robót; zatwierdzonej pozwoleniem na budowę - DECYZJA NR 65/14 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 04.04.2014 roku . Przedmiar robót stanowi dla Wykonawcy materiał pomocniczy do ustalenia ceny ofertowej na roboty wynikające z dokumentacji technicznej. Przedmiary robót i dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia załączono w wersji elektronicznej do niniejszego opisu. Zakres robót będących przedmiotem zamówienia w szczególności obejmuje: Cześć I. Remont elewacji zabytkowego budynku sądu: -zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy -ustawienie konstrukcji rusztowań wraz z osiatkowaniem -remont i oczyszczenie ozdobnych elementów elewacji z piaskowca -miejscowe naprawy murów po skuciu starych tynków -wymiana obróbek blacharskich gzymsów i parapetów -renowacja elementów betonowych i posadzek balkonów i tarasów -wymiana tynków na ścianach zewnętrznych -malowanie ścian elewacji budynku -oczyszczenie i renowację słupów ogrodzenia -oczyszczenie i malowanie elementów stalowych i stolarki -demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej budynku wraz z pomiarami Część II. Przebudowę parkingu przy zabytkowym budynku sądu: -obkopanie budynku i odsłonięcie ścian fundamentowych -wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian zewnętrznych -odtworzenie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi po wykonaniu prac izolacyjnych -wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami odwodnienia dróg i parkingów -budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia parkingu z montażem słupów i opraw oświetlenia -rozbiórkę istniejących nawierzchni placów, dróg i placów -budowę nawierzchni dróg i parkingów z podbudową -budowę murków oporowych -założenie trawników, Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1/ uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego na potrzeby wykonania prac będących przedmiotem zamówienia oraz ponoszenie opłat z tym związanych, 2/ opracowanie i uzgodnienie projektu zastępczej organizacji ruchu ze Starostą Powiatu Kamiennogórskiego 3/ wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu w trakcie prowadzenia prac, 4/ prowadzenie prac w uzgodnieniu i pod nadzorem gestorów sieci znajdujących się w obrębie prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia oraz ponoszenie wszelkich opłat z tym związanych, 5/ realizacja prac pod ścisłym nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego 6/ bieżące zgłaszanie i uzgadnianie z odpowiednimi służbami realizacji prac wymagających szczególnego nadzoru; 7/ wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki a nie pozostawionych do dalszego zagospodarowania Zamawiającemu; 8/ wykonanie robót zabezpieczających i towarzyszących (rusztowania, daszki, ogrodzenia, oznakowanie obszaru robót); 9/ opracowanie dokumentacji powykonawczej (2 egz.) 10/ przygotowanie dokumentów odbiorowych; 11/ udział w pracach odbiorowych i odbiorze. 12/ wykonanie (przed rozpoczęciem prac) oznaczenia i zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem terenu, na którym odbywać się będą prace. 13/ ciągłe i systematyczne utrzymanie czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami umowy oraz przedmiarami robót. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 48 miesięcy na wykonane i odebrane roboty. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będące załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 3. Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób nie kolidujący z pracą sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Roboty generujące hałas i kolidujące z pracą sądu będą prowadzone poza godzinami pracy sądu (godz.15:30 -6:00) i w dni wolne od pracy (całą dobę). Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach. 4. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń dla pracowników. 5. Na terenie Zamawiającego istnieje możliwość ustawienia kontenera na potrzeby budowy. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku w rejonie prowadzonych robót, a w przypadku spowodowania zabrudzenia pomieszczeń do niezwłocznego usunięcia zabrudzeń spowodowanych pracami budowlanymi na koszt własny. 7. Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem zabezpieczeń, transportem, złomowaniem i utylizacją materiałów nie nadających się do dalszego wykorzystania, a pochodzących z demontażu obciążają Wykonawcę. 8. Stosowane materiały muszą być równoważne z zamieszczonym w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót, tzn. co najmniej równe co do jakości, funkcjonalności, trwałości, parametrów technicznych, walorów użytkowych i estetycznych materiałom, których zastosowanie przewidziano w dokumentacji technicznej. Zamawiający zwraca jednak uwagę iż zastosowanie rozwiązań innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej skutkuje koniecznością uzyskania akceptacji Zamawiającego, Projektanta. 9. Zamawiający oczekuje wysokiego poziomu wykonywanych robót i jakości stosowanych materiałów i urządzeń. 10. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia. W harmonogramie należy ująć wszystkie roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie. 11. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż założonych w dokumentacji..


II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
  • Zamawiający przewiduje dla zapewnienia nieprzerwanego świadczenia usług możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych , do 10 % wartości zamówienia podstawowego


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.45.20.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.24.40-8, 45.32.00.00-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Kwota wadium wynosi: 28.000,00 zł. (słownie złotych : dwadzieścia osiem tysięcy 00/100.) 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 29 kwietnia 2014 r. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na podany niżej rachunek bankowy Zamawiającego: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze NBP 35 1010 1674 0019 6413 9120 0000 W tytule przelewu należy wpisać: wadium w przetargu OG/ZP-06/2014. Wniesienie wadium jest skuteczne z chwilą uznania rachunku bankowego Zamawiającego należną kwotą wadium. Oznacza to, że wymagana kwota wadium musi być zaksięgowana na koncie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie zamawiającego. Kasa zamawiającego znajduje się w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Bankowej 18 w Jeleniej Górze (parter) i jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 14:00, a w ostatni dzień miesiąca do godz. 13:30. 8. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna musi zawierać w szczególności: 1) zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierającego oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a, lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych 2) termin obowiązywania gwarancji - nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 3) miejsce i termin zwrotu gwarancji, 4) wysokość wadium zgodną z określoną w s.i.w.z., 5) wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium, 6) dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji, zawierający informację o udzieleniu poręczenia w wypadku udzielenia poręczenia, lub że udzielona gwarancja w wypadku udzielenia gwarancji, stanowi zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w przetargu nieograniczonym w postępowaniu numer OG/ZP-06/2014 o udzielenie zamówienia na wykonanie robót remontowo-budowlanych w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze przy Al. Wojska Polskiego 36. 9. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.


  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku gdy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał tj. zrealizował-zakończył co najmniej 4 zamówienia na roboty remontowo-budowlane w tym 2 związane z remontem elewacji i 2 z przebudową parkingu w obiektach czynnych zabytkowych nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, o wartości co najmniej: 300.000,00 zł każde oraz przedstawi dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.


  • III.3.3) Potencjał techniczny


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym, umożliwiającym wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest remont elewacji zabytkowego budynku sądu przy Al. Wojska Polskiego 36 w Kamienne j Górze wraz z przebudową parkingu tj. osobami lub osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń energetycznych oraz wodno-kanalizacyjnych, jak również, która odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub posiada zaświadczenie wydane przez właściwego konserwatora zabytków.


  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy wykonawca wykaże, że będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia odpowiednim potencjałem technicznym, umożliwiającym wykonanie zamówienia, którego przedmiotem jest remont elewacji zabytkowego budynku sądu przy Al. Wojska Polskiego 36 w Kamienne j Górze wraz z przebudową parkingu tj. osobami lub osobą zdolną do wykonania zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń energetycznych oraz wodno-kanalizacyjnych, jak również, która odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub posiada zaświadczenie wydane przez właściwego konserwatora zabytków.


  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku gdy wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 900.000,00 zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

  • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez dopuszczenie możliwości zmian umowy w formie pisemnego aneksu dotyczącego w szczególności: Przedłużenia terminu realizacji w następujących sytuacjach: - zawieszenia wykonania umowy przez Zamawiającego, - z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej. 2. Warunki dokonywania zmian: - inicjowanie zmian na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, - uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, - forma pisemna aneksu do umowy. - obowiązujących przepisów prawa, terminu realizacji umowy, jeżeli uzasadnione to będzie okolicznościami leżącymi po stronie zamawiającego, w szczególności sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami technicznymi, - terminu realizacji zamówienia, jeżeli zaistniała inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, - zaistnienia siły wyższej - zmiana odbiorcy przedmiotu zamówienia, pod warunkiem wystąpienia zmian organizacyjnych w jednostkach sądownictwa powszechnego 3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.jelenia-gora.so.gov.pl/index.php?id_jednostki=7

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Rejonowy ul. Bankowa 18 58-500 Jelenia Góra pokój nr 101 , I piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.04.2014 godzina 14:00, miejsce: Sąd Rejonowy ul. Bankowa 18 58-500 Jelenia Góra w pokóju numer 101 I piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Jelenia Góra: REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU


Numer ogłoszenia: 118319 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 83223 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 6471745, faks 075 6471745.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Zakres robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówieni publicznego obejmuje remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego 36 w Kamiennej Górze wraz z przebudową parkingu - szczegółowo opisano w załączonej dokumentacji technicznej. UWAGA Roboty prowadzone będą na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków , co powoduje konieczność prowadzenia i nadzorowania robót przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w obiektach zabytkowych. Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej: 1. p.n.: Remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego, na którą składają się: -Projekt budowlano wykonawczy opracowany przez Zakład Budowlany Czadrów - Ireneusz Ciejak; - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; - Przedmiary robót; zatwierdzony pozwoleniem na budowę - DECYZJA NR 31/14 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 27.02.2014 roku . 2. p.n. Przebudowa parkingu przy zabytkowym budynku Sądu Rejonowego, obejmująca -Projekt opracowany przez Zakład Budowlany Czadrów - Ireneusz Ciejak; -Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; -Przedmiary robót; zatwierdzonej pozwoleniem na budowę - DECYZJA NR 65/14 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 04.04.2014 roku . Przedmiar robót stanowi dla Wykonawcy materiał pomocniczy do ustalenia ceny ofertowej na roboty wynikające z dokumentacji technicznej. Przedmiary robót i dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia załączono w wersji elektronicznej do niniejszego opisu. Zakres robót będących przedmiotem zamówienia w szczególności obejmuje: Cześć I. Remont elewacji zabytkowego budynku sądu: zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy ustawienie konstrukcji rusztowań wraz z osiatkowaniem remont i oczyszczenie ozdobnych elementów elewacji z piaskowca miejscowe naprawy murów po skuciu starych tynków wymiana obróbek blacharskich gzymsów i parapetów renowacja elementów betonowych i posadzek balkonów i tarasów wymiana tynków na ścianach zewnętrznych malowanie ścian elewacji budynku oczyszczenie i renowację słupów ogrodzenia oczyszczenie i malowanie elementów stalowych i stolarki demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej budynku wraz z pomiarami Część II. Przebudowę parkingu przy zabytkowym budynku sądu: obkopanie budynku i odsłonięcie ścian fundamentowych wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian zewnętrznych odtworzenie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi po wykonaniu prac izolacyjnych wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami odwodnienia dróg i parkingów budowa sieci elektroenergetycznej oświetlenia parkingu z montażem słupów i opraw oświetlenia rozbiórkę istniejących nawierzchni placów, dróg i placów budowę nawierzchni dróg i parkingów z podbudową budowę murków oporowych założenie trawników, Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1/ uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego na potrzeby wykonania prac będących przedmiotem zamówienia oraz ponoszenie opłat z tym związanych, 2/ opracowanie i uzgodnienie projektu zastępczej organizacji ruchu ze Starostą Powiatu Kamiennogórskiego 3/ wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu w trakcie prowadzenia prac, 4/ prowadzenie prac w uzgodnieniu i pod nadzorem gestorów sieci znajdujących się w obrębie prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia oraz ponoszenie wszelkich opłat z tym związanych, 5/ realizacja prac pod ścisłym nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego 6/ bieżące zgłaszanie i uzgadnianie z odpowiednimi służbami realizacji prac wymagających szczególnego nadzoru; 7/ wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki a nie pozostawionych do dalszego zagospodarowania Zamawiającemu; 8/ wykonanie robót zabezpieczających i towarzyszących (rusztowania, daszki, ogrodzenia, oznakowanie obszaru robót); 9/ opracowanie dokumentacji powykonawczej (2 egz.) 10/ przygotowanie dokumentów odbiorowych; 11/ udział w pracach odbiorowych i odbiorze. 12/ wykonanie (przed rozpoczęciem prac) oznaczenia i zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem terenu, na którym odbywać się będą prace. 13/ ciągłe i systematyczne utrzymanie czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami umowy oraz przedmiarami robót. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 48 miesięcy na wykonane i odebrane roboty. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będące załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 3. Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. W1ykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób nie kolidujący z pracą sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Roboty generujące hałas i kolidujące z pracą sądu będą prowadzone poza godzinami pracy sądu (godz.15:30 -6:00) i w dni wolne od pracy (całą dobę). Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach. 4.Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń dla pracowników. 5.Na terenie Zamawiającego istnieje możliwość ustawienia kontenera na potrzeby budowy. 6.Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku w rejonie prowadzonych robót, a w przypadku spowodowania zabrudzenia pomieszczeń do niezwłocznego usunięcia zabrudzeń spowodowanych pracami budowlanymi na koszt własny. 7.Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem zabezpieczeń, transportem, złomowaniem i utylizacją materiałów nie nadających się do dalszego wykorzystania, a pochodzących z demontażu obciążają Wykonawcę. 8.Stosowane materiały muszą być równoważne z zamieszczonym w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót, tzn. co najmniej równe co do jakości, funkcjonalności, trwałości, parametrów technicznych, walorów użytkowych i estetycznych materiałom, których zastosowanie przewidziano w dokumentacji technicznej. Zamawiający zwraca jednak uwagę iż zastosowanie rozwiązań innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej skutkuje koniecznością uzyskania akceptacji Zamawiającego, Projektanta. 9.Zamawiający oczekuje wysokiego poziomu wykonywanych robót i jakości stosowanych materiałów i urządzeń. 10.Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia. W harmonogramie należy ująć wszystkie roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie. 11.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż założonych w dokumentacji..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.45.20.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.24.40-8, 45.32.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • CASTELLUM Sp. z o.o., {Dane ukryte},50-066 Wrocław, 50-066 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 771280,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
    932442,48


  • Oferta z najniższą ceną:
    869392,93
    / Oferta z najwyższą ceną:
    932442,48


  • Waluta:
    PLN.


Jelenia Góra: REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU


Numer ogłoszenia: 175191 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 83223 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 6471745, faks 075 6471745.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zakres robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówieni publicznego obejmuje remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego 36 w Kamiennej Górze wraz z przebudową parkingu - szczegółowo opisano w załączonej dokumentacji technicznej. UWAGA Roboty prowadzone będą na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków , co powoduje konieczność prowadzenia i nadzorowania robót przez osoby posiadające uprawnienia do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w obiektach zabytkowych. Prace należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej: - p.n.: Remont elewacji zabytkowego budynku Sądu Rejonowego, na którą składają się: - Projekt budowlano wykonawczy opracowany przez Zakład Budowlany Czadrów - Ireneusz Ciejak; - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; - Przedmiary robót; zatwierdzony pozwoleniem na budowę - DECYZJA NR 31/14 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 27.02.2014 roku . - p.n. Przebudowa parkingu przy zabytkowym budynku Sądu Rejonowego, obejmująca - Projekt opracowany przez Zakład Budowlany Czadrów - Ireneusz Ciejak; - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót; - Przedmiary robót; zatwierdzonej pozwoleniem na budowę - DECYZJA NR 65/14 Starosty Kamiennogórskiego z dnia 04.04.2014 roku . Przedmiar robót stanowi dla Wykonawcy materiał pomocniczy do ustalenia ceny ofertowej na roboty wynikające z dokumentacji technicznej. Przedmiary robót i dokumentację techniczną w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia załączono w wersji elektronicznej do niniejszego opisu. Zakres robót będących przedmiotem zamówienia w szczególności obejmuje: Cześć I. Remont elewacji zabytkowego budynku sądu: -zabezpieczenie i oznaczenie terenu budowy -ustawienie konstrukcji rusztowań wraz z osiatkowaniem -remont i oczyszczenie ozdobnych elementów elewacji z piaskowca -miejscowe naprawy murów po skuciu starych tynków -wymiana obróbek blacharskich gzymsów i parapetów -renowacja elementów betonowych i posadzek balkonów i tarasów -wymiana tynków na ścianach zewnętrznych -malowanie ścian elewacji budynku -oczyszczenie i renowację słupów ogrodzenia -oczyszczenie i malowanie elementów stalowych i stolarki -demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej budynku wraz z pomiarami Część II. Przebudowę parkingu przy zabytkowym budynku sądu: -obkopanie budynku i odsłonięcie ścian fundamentowych -wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian zewnętrznych -odtworzenie nawierzchni chodnika wzdłuż drogi po wykonaniu prac izolacyjnych wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z urządzeniami -odwodnienia dróg i parkingów budowa sieci elektroenergetycznej -oświetlenia parkingu z montażem słupów i opraw oświetlenia -rozbiórkę istniejących nawierzchni placów, dróg i placów -budowę nawierzchni dróg i parkingów z podbudową -budowę murków oporowych -założenie trawników, Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy. Dodatkowo do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: 1. uzyskanie zgody na zajęcie pasa drogowego na potrzeby wykonania prac będących przedmiotem zamówienia oraz ponoszenie opłat z tym związanych, 2. opracowanie i uzgodnienie projektu zastępczej organizacji ruchu ze Starostą Powiatu Kamiennogórskiego 3. wprowadzenie zastępczej organizacji ruchu w trakcie prowadzenia prac, 4. prowadzenie prac w uzgodnieniu i pod nadzorem gestorów sieci znajdujących się w obrębie prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia oraz ponoszenie wszelkich opłat z tym związanych, 5. realizacja prac pod ścisłym nadzorem inspektora nadzoru inwestorskiego 6. bieżące zgłaszanie i uzgadnianie z odpowiednimi służbami realizacji prac wymagających szczególnego nadzoru; 7. wywóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki a nie pozostawionych do dalszego zagospodarowania Zamawiającemu; 8. wykonanie robót zabezpieczających i towarzyszących (rusztowania, daszki, ogrodzenia, oznakowanie obszaru robót); 9. opracowanie dokumentacji powykonawczej (2 egz.) 10. przygotowanie dokumentów odbiorowych; 11. udział w pracach odbiorowych i odbiorze. 12. wykonanie (przed rozpoczęciem prac) oznaczenia i zabezpieczenia przed zniszczeniem lub zanieczyszczeniem terenu, na którym odbywać się będą prace. 13. ciągłe i systematyczne utrzymanie czystości terenu, na którym prowadzone są prace. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, warunkami umowy oraz przedmiarami robót. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu zawartego w przywołanych dokumentach, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji wynoszącej minimum 48 miesięcy na wykonane i odebrane roboty. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót będące załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zaleca się, aby wykonawca na własną odpowiedzialność, ryzyko i koszt, dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia i zdobył dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 3. Roboty budowlane prowadzone będą w obiekcie czynnym. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić powyższe prace w sposób nie kolidujący z pracą sądu i innych użytkowników obiektu, w tym zapewnić bezpieczny i niezakłócony dostęp stron. Roboty generujące hałas i kolidujące z pracą sądu będą prowadzone poza godzinami pracy sądu (godz.15:30 -6:00) i w dni wolne od pracy (całą dobę). Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego (codziennego) sprzątania po robotach. 4. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń dla pracowników. 5. Na terenie Zamawiającego istnieje możliwość ustawienia kontenera na potrzeby budowy. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania porządku w rejonie prowadzonych robót, a w przypadku spowodowania zabrudzenia pomieszczeń do niezwłocznego usunięcia zabrudzeń spowodowanych pracami budowlanymi na koszt własny. 7.Wszelkie dodatkowe koszty związane z wykonaniem zabezpieczeń, transportem, złomowaniem i utylizacją materiałów nie nadających się do dalszego wykorzystania, a pochodzących z demontażu obciążają Wykonawcę. 8.Stosowane materiały muszą być równoważne z zamieszczonym w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót, tzn. co najmniej równe co do jakości, funkcjonalności, trwałości, parametrów technicznych, walorów użytkowych i estetycznych materiałom, których zastosowanie przewidziano w dokumentacji technicznej. Zamawiający zwraca jednak uwagę iż zastosowanie rozwiązań innych niż przewidziane w dokumentacji technicznej skutkuje koniecznością uzyskania akceptacji Zamawiającego, Projektanta. 9.Zamawiający oczekuje wysokiego poziomu wykonywanych robót i jakości stosowanych materiałów i urządzeń. 10.Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania robót będących przedmiotem zamówienia. W harmonogramie należy ująć wszystkie roboty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie. 11.W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż założonych w dokumentacji..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.45.20.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.24.40-8, 45.32.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • CASTELLUM Sp.zo.o., {Dane ukryte}, 50-066 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 771280,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
    869392,93


  • Oferta z najniższą ceną:
    869392,93
    / Oferta z najwyższą ceną:
    932442,48


  • Waluta:
    PLN.


Jelenia Góra: ROBOTY DODATKOWE DLA ZADANIA pn REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU


Numer ogłoszenia: 175287 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 83223 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 6471745, faks 075 6471745.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DLA ZADANIA pn REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem jest wykonanie dodatkowych robót budowlanych polegających na: a)wymianie tymczasowego odwodnienia liniowego przed głównym wejściem do budynku Sądu, b)wyminie kanalizacji deszczowej wykonanej z kamionki, c)wymianie dwóch studzienek przeciekających, d)montażu nowej studzienki w narożniku wewnętrznym na elewacji frontowej z usunięciem starej studzienki podłączonej tymczasowo, związanych z remontem elewacji budynku Sądu Rejonowego przy Al. Wojska Polskiego 36 w Kamiennej Górze wraz z przebudową przyległego parkingu nie przekraczających 10% wartości zamówienia podstawowego (określonego w Umowie Nr OG/10/2014 z dnia 15.05.2014r.) a niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, na podstawie wpisów do dziennika budowy, protokołów konieczności Nr 1 z dnia 14.07.2014r. i kosztorysu ofertowego - robót dodatkowych, stanowiących załączniki do niniejszej umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.45.20.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.24.40-8, 45.32.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.07.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • CASTELLUM Spółka z o.o., {Dane ukryte}, 50- 06 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9466,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
    11645,00


  • Oferta z najniższą ceną:
    11645,00
    / Oferta z najwyższą ceną:
    11645,00


  • Waluta:
    PLN.


Jelenia Góra: ROBOTY DODATKOWE DLA ZADANIA pn REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU


Numer ogłoszenia: 239505 - 2014; data zamieszczenia: 18.11.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 83223 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 6471745, faks 075 6471745.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DLA ZADANIA pn REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem jest wykonanie dodatkowych robót budowlanych polegających na: a) wymianie betonowego parapetu na parapet z piaskowca, b) wymianie części skorodowanej opaski portalu z piaskowca, c) wykonanie balustrady metalowej przy zejściu do garażu, d) montaż kratek wentylacyjnych elewacji poddasza i malowanie stolarki metalowej, związanych z remontem elewacji budynku Sądu Rejonowego przy Al. Wojska Polskiego 36 w Kamiennej Górze wraz z przebudową przyległego parkingu nie przekraczających 10% wartości zamówienia podstawowego (określonego w Umowie Nr OG/10/2014 z dnia 15.05.2014r.) a niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, na podstawie wpisów do dziennika budowy, protokołu konieczności Nr 4 z dnia 12.11.2014r. i kosztorysu ofertowego - robót dodatkowych, stanowiących załączniki do niniejszej umowy. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy obejmują wszystkie prace nieprzewidziane do wykonania nie ujęte w projekcie budowlanym, dokumentacji przetargowej ani w ofercie Wykonawcy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.45.20.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.24.40-8, 45.32.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.11.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwem Budowlano-Konserwatorskim CASTELLUM Spółka z o.o., {Dane ukryte}, 50-066 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17904,29 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
    22022,28


  • Oferta z najniższą ceną:
    22022,28
    / Oferta z najwyższą ceną:
    22022,28


  • Waluta:
    PLN.


Jelenia Góra: ROBOTY DODATKOWE DLA ZADANIA pn REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU


Numer ogłoszenia: 331566 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 83223 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 6471745, faks 075 6471745.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DLA ZADANIA pn REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem jest wykonanie dodatkowych robót budowlanych polegających na: a) wymianie pochwytu na balustradzie wieży, b) naprawie pokrycia z papy tarasu wieży, związanych z remontem elewacji budynku Sądu Rejonowego przy Al. Wojska Polskiego 36 w Kamiennej Górze wraz z przebudową przyległego parkingu nie przekraczających 10% wartości zamówienia podstawowego (określonego w Umowie Nr OG/10/2014 z dnia 15.05.2014r.) a niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, na podstawie wpisów do dziennika budowy, protokołu konieczności Nr 2 z dnia 22.09.2014r. i kosztorysu ofertowego - robót dodatkowych. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy obejmują wszystkie prace nieprzewidziane do wykonania nie ujęte w projekcie budowlanym, dokumentacji przetargowej ani w ofercie Wykonawcy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.45.20.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.24.40-8, 45.32.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Spółka z o.o.,, {Dane ukryte},, 50-066 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6205,63 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
    7632,92


  • Oferta z najniższą ceną:
    7632,92
    / Oferta z najwyższą ceną:
    7632,92


  • Waluta:
    PLN.


Jelenia Góra: ROBOTY DODATKOWE DLA ZADANIA pn REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU.


Numer ogłoszenia: 331596 - 2014; data zamieszczenia: 07.10.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 83223 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, ul. Bankowa 18, 58-500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 075 6471745, faks 075 6471745.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY DODATKOWE DLA ZADANIA pn REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem jest wykonanie dodatkowych robót budowlanych polegających na: a) wymianie kamiennego parapetu, b) montażu brakujących kamiennych obramień otworów okiennych, c) montażu brakujących części kamiennych obramień nad drzwiami wejściowymi , d) naprawie lasek bocznych drzwi wejściowych, związanych z remontem elewacji budynku Sądu Rejonowego przy Al. Wojska Polskiego 36 w Kamiennej Górze wraz z przebudową przyległego parkingu nie przekraczających 10% wartości zamówienia podstawowego (określonego w Umowie Nr OG/10/2014 z dnia 15.05.2014r.) a niezbędnych dla prawidłowego przebiegu procesu budowlanego, na podstawie wpisów do dziennika budowy, protokołu konieczności Nr 3 z dnia 23.09.2014r. i kosztorysu ofertowego - robót dodatkowych. Roboty będące przedmiotem niniejszej umowy obejmują wszystkie prace nieprzewidziane do wykonania nie ujęte w projekcie budowlanym, dokumentacji przetargowej ani w ofercie Wykonawcy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 45.11.00.00-1, 45.41.00.00-4, 45.45.20.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.24.40-8, 45.32.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
    nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.10.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Spółka z o.o.,, {Dane ukryte}, 50-066 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12129,51 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


  • Cena wybranej oferty:
    14919,30


  • Oferta z najniższą ceną:
    14919,30
    / Oferta z najwyższą ceną:
    14919,30


  • Waluta:
    PLN.

Adres: ul. Mickiewicza 21, 58500 Jelenia Góra
woj. dolnośląskie
Dane kontaktowe: email: srjg.przetargi@jelenia-gora.sr.gov.pl
tel: 75 67 12 830
fax: 756 471 745
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-04-28
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 8322320140
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-04-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 215 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jelenia-gora.so.gov.pl/index.php?id_jednostki=7
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy ul. Bankowa 18 58-500 Jelenia Góra pokój nr 101 , I piętro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45320000-6 Roboty izolacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ROBOTY DODATKOWE DLA ZADANIA pn REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU Przedsiębiorstwem Budowlano-Konserwatorskim CASTELLUM Spółka z o.o.
Wrocław
2014-11-18 22 022,00
ROBOTY DODATKOWE DLA ZADANIA pn REMONT ELEWACJI ZABYTKOWEGO BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO PRZY AL. WOJSKA POLSKIEGO 36 W KAMIENNEJ GÓRZE WRAZ Z PRZEBUDOWĄ PARKINGU. Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Spółka z o.o.,
Wrocław
2014-10-07 14 919,00